绿地未来城新增附属设施合同6篇

绿地未来城新增附属设施合同6篇篇1甲方（开发商）：___________________乙方（业主）：_____________________鉴于甲方在绿地未来城项目中拟新增一系列附属设施，以提高业主的生活品质，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经过友好协商，达成以下合同条款：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲乙双方在绿地未来城新增附属设施过程中的权利与义务，确保工程的顺利进行和双方权益的保障。二、工程内容甲方计划在绿地未来城项目中新增以下附属设施：______________（如：园林景观、健身设施、儿童游乐设施等）。三、工程标准1.甲方应确保新增附属设施的设计、施工符合国家标准及行业标准。2.施工过程中，应采用环保材料，确保工程质量及安全。3.甲方应按照约定时间完成施工，并确保附属设施的完好与正常使用。四、工程进度1.甲方应于本合同签订后______日内开始施工。2.施工过程中，甲方应定期向乙方通报工程进度。3.如因不可抗力因素导致工程延期，甲方应及时通知乙方，并共同协商解决方案。五、工程费用及支付方式1.乙方应按照约定支付新增附属设施的费用，具体金额及支付方式如下：____________（如：总金额、支付方式、时间等）。2.甲方在收到款项后，应开具合法发票。六、质量保证及售后服务1.甲方应保证新增附属设施的质量，提供相应的质量证明文件。2.附属设施投入使用后，如发生质量问题，甲方应及时进行维修或更换。3.甲方提供______年的质保期，质保期内免费维修。七、违约责任1.若甲方未按合同约定完成施工，应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。2.若乙方未按约定支付款项，应按未支付款项的____%向甲方支付违约金。八、其他条款1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3.本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商补充。九、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、附则本合同的所有修改和补充应以书面形式作出，并经甲乙双方签字盖章后生效。本合同中的任何条款如与法律法规相抵触，应以法律法规为准。甲方（开发商）：___________________（盖章）乙方（业主）：_____________________（盖章）签订日期：___________________________签订地点：___________________________篇2甲方（绿地未来城开发商）：___________________地址：___________________法定代表人：___________________联系方式：___________________乙方（附属设施供应商）：___________________地址：___________________法定代表人：___________________联系方式：___________________鉴于甲方需要在绿地未来城项目中新增附属设施，因此甲乙双方经过友好协商，达成以下合同条款：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲乙双方在绿地未来城新增附属设施过程中的权利和义务，确保项目顺利进行并顺利实现预期目标。二、项目概况及范围本合同涉及的绿地未来城新增附属设施包括但不限于（请列举具体设施），包括但不限于照明设施、园林景观、健身设施等。乙方应按照甲方的要求和相关技术标准，完成设计、采购、施工及安装等工作。三、合同金额及支付方式本次新增附属设施的总金额为人民币______元整（大写______元整）。支付方式为分期付款，具体支付比例及时间节点如下：1.合同签订后______个工作日内支付预付款______%；2.完成设计并经过甲方确认后______个工作日内支付______%；3.施工完成并验收合格后______个工作日内支付尾款______%。四、技术标准及质量保证乙方应按照国家标准及甲方要求进行设计和施工，确保附属设施的质量符合要求。甲方有权对乙方提供的材料和施工工序进行检验和验收。乙方应保证所提供的附属设施在正常使用条件下质保______年。五、工期及违约责任乙方应在合同签订后______天内完成设计、采购、施工及安装工作。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，每延误一天需支付违约金______元。如因甲方原因导致工期延误，甲方应提前通知乙方，双方协商解决。六、保密条款甲乙双方在合作过程中获知的对方商业秘密及其他不宜公开的信息，应予以保密。未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露。七、争议解决方式本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。经双方协商一致，可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：___________________法定代表人（签字）：___________________日期：___________________乙方（盖章）：___________________法定代表人（签字）：___________________日期：___________________附件：设计图、施工图纸等篇3甲方（绿地未来城开发商）：____________________乙方（附属设施供应商）：_____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方在绿地未来城项目中新增附属设施事宜，经友好协商，达成如下合同协议：一、合同背景及目的甲方计划在绿地未来城项目中新增附属设施，以提升项目品质，满足居民生活需求。乙方同意为甲方提供相应附属设施产品与服务。双方通过签订本合同明确各自的权利义务，确保项目的顺利进行。二、合同内容1.附属设施的种类与规格：_____________。（详见附件一）2.附属设施的数量与价格：_____________。（详见附件二）3.附属设施的质量标准：符合国家相关标准，并满足甲方要求。（详见附件三）4.附属设施的交付期限：乙方需在合同签订后XX天内完成交货。（详见附件四）5.付款方式及期限：甲方按照合同约定支付乙方款项。（详见附件五）6.售后服务及保修期限：乙方需提供相应的售后服务，保修期限不少于XX年。（详见附件六）三.合同履行1.甲方应按合同约定支付款项，确保资金到位。2.乙方应按时交付附属设施，并确保质量符合约定。3.双方应共同遵守合同条款，确保项目顺利进行。4.如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应及时沟通，协商解决。四、违约责任1.甲方如未按合同约定支付款项，应按日向乙方支付XX%的违约金。2.乙方如未按合同约定交付附属设施，应按日向甲方支付XX%的违约金。3.如因乙方原因造成附属设施质量不符合约定，乙方应承担全部责任，并承担因此造成的损失。五、争议解决1.双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决。2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。六、其他事项1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________篇4甲方（绿地未来城开发商）：____________________乙方（附属设施供应商）：_____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方在绿地未来城项目中新增附属设施事宜，经友好协商，达成如下合同协议：一、合同标的本合同涉及绿地未来城项目的附属设施，包括但不限于绿化、照明、安防、休闲设施等。乙方应按照甲方要求进行设计、制造、安装、调试及售后工作。二、合同价格及付款方式1.合同总价：人民币_______元（大写：_______元整）。此价格为含税价格，包含附属设施的全部费用。2.付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的______%作为预付款；（2）附属设施交付并完成安装后，甲方支付乙方合同总价的______%；（3）项目验收合格后，甲方支付乙方剩余的合同款项。三、工程期限乙方应在合同签订后______天内完成附属设施的设计、制造、安装、调试工作。如遇特殊情况，双方可协商延期。四、质量要求及技术标准1.乙方提供的附属设施应符合国家相关质量标准及规范；2.乙方应按照甲方提供的技术要求进行生产、安装；3.附属设施的质量保证期为______年，保证期内如出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。五、违约责任1.若乙方未能按照合同约定的期限完成附属设施的设计、制造、安装、调试工作，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失；2.若乙方提供的附属设施存在质量问题，不能满足甲方的使用要求，乙方应承担违约责任，负责免费维修或更换，并赔偿甲方因此造成的损失；3.若甲方未按照合同约定支付款项，应承担违约责任，按照未支付款项的____%向乙方支付违约金。六、验收标准及方式1.验收标准：按照国家相关标准及甲方要求执行；2.验收方式：由甲乙双方共同组织验收，验收合格后签署验收报告。七、争议解决方式本合同在履行过程中发生争议时，由甲乙双方友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁或向人民法院起诉。八、其他条款1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效；2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份；3.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。甲方（盖章）：____________________ 乙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：___________________ 法定代表人（签字）：___________________日期：____年__月__日 日期：____年__月__日（注：以上仅为示例性文本，实际合同应根据具体情况和需求进行调整和完善。）篇5甲方（绿地未来城开发商）：____________________乙方（附属设施供应商）：_____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方在绿地未来城项目中新增附属设施事宜，经友好协商，达成如下合同协议：一、合同标的本合同涉及绿地未来城项目的附属设施，包括但不限于绿化、照明、安防、环卫等设施。具体设施类型、规格、数量等详见附件一。二、合同价款1.附属设施的总价为人民币________元（大写：_________________________元整）。具体价格及支付细节详见附件二。2.付款方式为：____________________（如：一次性付款、分期付款等）。三、交货与验收1.乙方应按照合同约定时间及地点完成附属设施的交付。2.甲方在收到附属设施后，有权进行验收。如验收过程中发现质量问题或不符合合同约定的情况，甲方有权要求乙方进行更换或修复。四、质量保证与维护1.乙方应保证所提供的附属设施质量符合国家相关标准，并承担质量保证责任。2.附属设施的保修期为______年。保修期内，乙方负责免费维修或更换因制造或质量原因导致的损坏部件。五、违约责任1.若甲方未按照合同约定支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。2.若乙方未按照合同约定提供附属设施或提供的附属设施不符合质量要求，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。六、争议解决本合同在履行过程中发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3.本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：_______________联系电话：_______________________日期：___________年______月______日乙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：_______________联系电话：_______________________日期：___________年______月______日附件一：附属设施清单附件二：价格及支付细节协议附件三：其他相关文件（如有）等。请根据具体情况进行填写和调整。注意检查格式的完整性和美观性，确保合同的清晰可读性和法律效力。篇6甲方（绿地未来城开发商）：___________________地址：___________________法定代表人：___________________联系电话：___________________乙方（附属设施供应商）：___________________地址：___________________法定代表人：___________________联系电话：___________________鉴于甲方计划在绿地未来城项目中新增一系列附属设施，并与乙方进行合作，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成以下合同协议：一、合同目的及合作事项本合同旨在明确甲乙双方在绿地未来城项目中新增附属设施方面的合作事项，包括附属设施的种类、规格、数量、质量、价格、交付、安装、验收、保修等具体事宜。二、附属设施内容1.附属设施名称及规格型号：详见合同附件《附属设施清单》。2.附属设施数量及质量要求：按照甲方需求及合同约定，乙方应提供质量合格、性能稳定、安全可靠的附属设施。3.附属设施价格及付款方式：附属设施的价格按照合同附件《价格清单》执行，付款方式按照本合同约定进行。三、交付与安装1.交付时间：乙