工程施工铁路建设工程施工合同

工程施工铁路建设工程施工合同合同编号：__________甲方（发包人）：公司名称：[具体发包人公司名称]地址：[具体发包人地址]联系方式：[具体联系电话]乙方（承包人）：公司名称：[具体承包人公司名称]地址：[具体承包人地址]联系方式：[具体联系电话]第二章工程概况一、工程名称：[具体铁路建设工程名称]二、工程地点：[具体铁路建设工程地点]三、工程内容：包括铁路线路的铺设、轨道的安装、桥梁的建设、隧道的掘进等各项工作。四、工程规模：铁路线路总长度为[具体长度]公里，包括[具体桥梁数量]座桥梁和[具体隧道数量]条隧道等。第三章合同工期一、开工日期：[具体开工日期]二、竣工日期：[具体竣工日期]三、工期总日历天数：[具体总天数]。如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致工期延误，双方应协商确定顺延的工期。第四章工程质量一、质量标准：按照国家及行业相关标准执行，保证铁路建设工程质量符合安全、稳定、可靠的要求，达到验收合格标准。二、质量保证措施：1.乙方应建立完善的质量保证体系，配备专业的质量管理人员，对工程施工的各个环节进行严格的质量控制。2.施工过程中，乙方应按照相关标准和规范进行自检、互检和专检，及时发觉和纠正质量问题。3.甲方有权对工程质量进行监督和检查，乙方应予以配合。如发觉质量问题，乙方应立即采取措施进行整改，直至达到质量标准。4.对于重要部位和关键工序，乙方应编制专项施工方案，并经甲方批准后实施。第五章合同价款与支付一、合同价款形式：采用固定总价合同形式，合同总价为[具体总价]元。该总价包含工程施工所需的全部费用，包括但不限于人工、材料、设备、运输、保险、税费等。二、合同价款调整：如遇设计变更、工程量增减等情况导致合同价款需要调整，双方应按照相关约定进行协商确定。三、工程进度款支付：1.乙方应按照工程进度向甲方提交工程进度款支付申请，经甲方审核确认后，按照约定的比例支付工程进度款。2.工程进度款支付比例为已完工程价款的[具体比例]%，但每次支付的工程进度款不得超过合同总价的[具体比例]%。3.工程竣工验收合格后，甲方应按照约定支付工程结算价款的[具体比例]%，剩余工程结算价款在质保期届满后无质量问题时一次性付清。四、竣工结算价款支付：1.工程竣工验收合格后，乙方应在[具体时间]内提交工程竣工结算报告及相关资料。2.甲方应在收到工程竣工结算报告及相关资料后[具体时间]内进行审核，并出具审核意见。如双方对工程竣工结算价款存在争议，应按照争议解决条款进行处理。3.工程竣工结算价款经双方确认后，甲方应按照约定支付工程结算价款的剩余部分。第六章材料与设备供应一、材料供应：1.乙方应负责工程施工所需材料的采购和供应，保证材料的质量符合相关标准和要求。2.乙方采购的材料应事先向甲方提交材料样品和相关质量证明文件，经甲方认可后方可采购和使用。3.甲方有权对乙方采购的材料进行抽检，如发觉材料质量不符合要求，乙方应立即更换或采取其他补救措施。二、设备供应：1.对于工程施工所需的大型机械设备，如挖掘机、装载机、起重机等，乙方应负责采购和供应。2.乙方应保证供应的设备功能良好、安全可靠，并按照相关规定进行维护和保养。3.甲方有权对乙方供应的设备进行检查和验收，如发觉设备存在问题，乙方应及时进行维修或更换。第七章工程变更一、工程变更的范围：1.因设计变更导致的工程内容、工程量、工程质量标准等方面的变更。2.因施工现场条件变化导致的工程内容、工程量等方面的变更。3.因甲方要求导致的工程内容、工程量等方面的变更。二、工程变更的程序：1.乙方应在工程变更发生后的[具体时间]内，向甲方提交工程变更申请报告，说明工程变更的原因、内容、工程量等情况。2.甲方应在收到工程变更申请报告后的[具体时间]内，组织相关人员进行审核，并出具审核意见。如工程变更涉及到设计变更，甲方应及时通知设计单位进行变更设计。3.设计单位应在收到甲方通知后的[具体时间]内，完成变更设计工作，并提交变更设计图纸和相关资料。4.乙方应根据变更设计图纸和相关资料，编制工程变更实施方案，并经甲方批准后实施。5.工程变更实施完成后，乙方应按照相关规定进行验收，并提交工程变更验收报告。三、工程变更的价款调整：1.因工程变更导致合同价款增加的，双方应按照相关约定进行协商确定调整后的合同价款。2.因工程变更导致合同价款减少的，甲方应按照减少的金额扣除相应的工程进度款或竣工结算价款。第八章竣工验收与结算一、竣工验收的条件：1.工程已按照设计要求和合同约定完成全部施工内容。2.工程质量符合相关标准和要求，达到验收合格标准。3.工程资料齐全、完整，符合相关规定。二、竣工验收的程序：1.乙方应在工程竣工前[具体时间]内，向甲方提交工程竣工报告及相关资料，申请工程竣工验收。2.甲方应在收到工程竣工报告及相关资料后的[具体时间]内，组织相关人员进行初步验收。如初步验收合格，甲方应通知乙方进行正式验收；如初步验收不合格，乙方应在规定的时间内整改完毕，重新申请验收。3.正式验收由甲方组织，邀请相关部门和单位参加。验收组应按照相关标准和要求对工程进行全面检查和验收，出具工程竣工验收报告。4.如工程竣工验收合格，双方应在验收报告上签字盖章；如工程竣工验收不合格，乙方应按照验收组提出的整改意见进行整改，整改完毕后重新申请验收。三、竣工结算的编制与审核：1.工程竣工验收合格后，乙方应在[具体时间]内编制工程竣工结算报告及相关资料。2.甲方应在收到工程竣工结算报告及相关资料后的[具体时间]内，组织相关人员进行审核，并出具审核意见。如双方对工程竣工结算价款存在争议，应按照争议解决条款进行处理。3.工程竣工结算价款经双方确认后，双方应按照约定进行支付。第九章质量保修一、质量保修范围：包括铁路线路、桥梁、隧道等工程的主体结构和附属设施，以及因施工原因导致的质量问题。二、质量保修期限：自工程竣工验收合格之日起[具体保修期限]年。三、质量保修责任：1.乙方应在质量保修期限内，对工程出现的质量问题进行免费维修或更换。如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致工程出现质量问题，乙方应及时采取措施进行修复，并承担相应的费用。2.如乙方在质量保修期限内未履行质量保修责任，甲方有权委托第三方进行维修，所需费用由乙方承担。第十章违约责任一、发包人的违约责任：1.如甲方未按照合同约定支付工程进度款或竣工结算价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[具体比例]%向乙方支付违约金。2.如甲方未按照合同约定提供施工场地、施工条件等，导致乙方无法正常施工，应承担由此给乙方造成的损失。3.如甲方擅自变更工程设计或要求乙方提前竣工，应承担由此给乙方造成的损失。二、承包人的违约责任：1.如乙方未按照合同约定的工期完成工程施工，每逾期一天，应按照合同总价的[具体比例]%向甲方支付违约金。如逾期超过[具体天数]天，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。2.如乙方施工的工程质量不符合相关标准和要求，应负责返工或修复，直至达到质量标准。如因返工或修复导致工期延误，应按照上述逾期违约责任进行处理。3.如乙方未按照合同约定采购和供应材料、设备，或采购的材料、设备质量不符合要求，应承担由此给甲方造成的损失。第十一章争议解决一、争议解决方式：本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。二、争议解决程序：1.如双方发生争议，应在争议发生后的[具体时间]内，向对方发出书面协商通知。2.双方应在接到协商通知后的[具体时间]内，进行友好协商。如在规定的时间内未能达成一致意见，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.如一方在争议发生后未按照上述程序进行协商或提起诉讼，应承担由此给对方造成的损失。第十二章其他条款一、不可抗力：如遇不可抗力等不可预见、不可避免的情况，导致双方不能履行合同义务，双方应根据不可抗力的影响，协商确定是否免除或部分免除双方的责任，以及延期履行合同的期限。二、保险：乙方应按照相关规定为工程施工投保建筑工程一切险和第三者责任险等必要的保险，保险费用由乙方承担。三、保密：双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。四、合同生效与终止：本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工结算价款支付完毕、质量保修期限