2025年工程纠纷赔偿私了协议样本_第1页
2025年工程纠纷赔偿私了协议样本_第2页
2025年工程纠纷赔偿私了协议样本_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

2025年工程纠纷赔偿私了协议样本一、协议背景甲方（以下简称“原告”）：【甲方全称】乙方（以下简称“被告”）：【乙方全称】鉴于原告与被告之间因【工程名称】项目（以下简称“本项目”）施工过程中产生的纠纷，双方为维护各自合法权益，避免进一步扩大损失，现经友好协商，达成如下赔偿私了协议。二、协议正文第一条纠纷概述1.1原告与被告于【签订合同日期】签订《【工程名称】施工合同》（以下简称“合同”），约定被告在本项目中承担施工任务。1.2在本项目施工过程中，由于被告的原因，导致工程进度延误、质量不符合合同要求，给原告造成了损失。第二条赔偿事项2.1被告承认因自身原因导致原告遭受的损失，愿意承担相应的赔偿责任。2.2被告同意赔偿原告以下损失：（1）工程进度延误损失：【金额】元；（2）工程质量不符合合同要求损失：【金额】元；（3）其他相关损失：【金额】元。2.3赔偿总额为：【总金额】元。第三条赔偿方式3.1被告应在协议生效后【赔偿期限】日内，将赔偿款支付至原告指定的银行账户。3.2原告收到赔偿款后，应向被告开具正式的收款凭证。第四条权益保障4.1原告收到赔偿款后，应立即向被告出具书面承诺，确认被告已履行完毕赔偿义务。4.2原告承诺，在赔偿款支付完毕后，不再就本项目纠纷向被告主张任何权利。4.3双方同意，本协议签署后，立即生效，对双方具有法律约束力。第五条其他约定5.1双方应遵守国家有关法律法规，按照合同约定履行各自的权利义务。5.2双方应本着诚实信用的原则，共同维护本项目施工的顺利进行。5.3本协议一式两份，双方各执一份。第六条争议解决6.1凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。6.2如协商无果，任何一方均有权将争议提交至【所在地】人民法院诉讼解决。第七条协议生效7.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。7.2本协议生效后，双方应按照约定履行各自的权利义务，如有违反，应承担相应的法律责任。三、协议附件附件一：双方营业执照副本复印件附件二：双方签订的《【工程名称】施工合同》复印件附件三：相关证据材料四、协议签署甲方（原告）：【甲方全称】法定代表人（或授权代表）：【签字】乙方（

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论