建设工程行业标准合同

建设工程行业标准合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）名称：__________

地址：__________

乙方（以下简称“乙方”）名称：__________

地址：__________

鉴于甲方拟进行某建设工程项目的建设，乙方具备完成该项目的施工资质和条件，双方经友好协商，达成如下协议：

一、合同目的：本合同旨在明确甲乙双方在建设工程项目中的权利、义务和责任，确保项目顺利实施。

二、合同背景：甲方因__________原因，决定进行某建设工程项目的建设，乙方愿意承接该项目的施工任务。

三、合同内容：本合同主要包括施工范围、工期、质量标准、合同价款、支付方式、违约责任、争议解决等条款。

四、合同签订：本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

五、合同期限：自合同生效之日起至__________止。

六、合同变更：未经甲乙双方书面同意，任何一方不得擅自变更本合同内容。

七、合同解除：在本合同有效期内，任何一方违反合同约定，导致合同无法继续履行时，另一方有权解除合同。

八、争议解决：因本合同发生的争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，依法向合同签订地人民法院提起诉讼。

双方的责任和义务：

甲方责任和义务：

1.甲方应按照合同约定的时间、地点和方式向乙方提供施工场地，确保场地具备施工条件。

2.甲方应按照合同约定提供施工图纸、技术资料和相关文件，确保其准确性和完整性。

3.甲方应负责办理工程项目所需的各项审批手续，包括但不限于规划许可证、施工许可证等。

4.甲方应按照合同约定支付合同价款，并按照约定的支付方式和时间节点进行支付。

5.甲方应配合乙方进行施工过程中的协调工作，包括但不限于协调施工进度、解决施工过程中出现的问题等。

6.甲方应按照合同约定对施工质量进行监督，确保工程质量符合国家相关标准和规范。

7.甲方应承担因自身原因导致的项目延误、质量不合格等责任，并承担相应的违约责任。

乙方责任和义务：

1.乙方应按照合同约定的时间、地点和施工图纸进行施工，确保施工质量符合国家相关标准和规范。

2.乙方应按照合同约定配备施工所需的设备和材料，并保证其质量和数量。

3.乙方应遵守施工现场的安全规定，确保施工安全和环境保护。

4.乙方应按照合同约定的时间节点完成施工任务，并在施工过程中及时向甲方报告施工进度。

5.乙方应按照合同约定进行施工过程中的技术交底，确保施工人员了解施工要求。

6.乙方应承担因自身原因导致的施工延误、质量不合格等责任，并承担相应的违约责任。

7.乙方应配合甲方进行工程验收，并在验收合格后按照约定进行工程移交。

双方的权利：

1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务。

2.甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督。

3.甲方有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改。

4.乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工图纸、技术资料和相关文件。

5.乙方有权要求甲方提供必要的施工场地和施工条件。

6.乙方有权要求甲方按照约定支付合同价款。

7.双方均有权在合同履行过程中进行协商，以解决合同履行过程中出现的问题。

双方义务：

1.双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。

2.双方应遵守国家法律法规和行业规范。

3.双方应保持诚信，不得有欺诈、隐瞒等行为。

4.双方应妥善保管合同及相关文件，不得泄露给第三方。

5.双方应妥善处理合同履行过程中产生的争议，不得采取非法手段解决争议。

合同金额与支付方式：

一、合同总金额

本合同的总金额（以下简称“合同金额”）为人民币__________元整（大写：__________元整），包括但不限于施工费用、材料费用、设备租赁费用、人工费用、管理费用、利润等。

二、支付方式

1.预付款：合同签订后__________日内，甲方应向乙方支付合同金额的__________%作为预付款，即人民币__________元整。

2.进度款：施工过程中，乙方应按照施工进度向甲方提交进度付款申请，甲方应在收到乙方申请后__________日内支付进度款，具体支付比例和金额如下：

-施工进度达到__________%时，支付合同金额的__________%；

-施工进度达到__________%时，支付合同金额的__________%；

-以此类推，直至施工进度达到__________%。

3.验收款：工程验收合格后，甲方应在收到乙方提交的验收报告后__________日内支付验收款，即合同金额的__________%。

4.保修金：工程验收合格后，甲方应向乙方支付合同金额的__________%作为保修金，保修期满后无质量问题发生，乙方应无息退还保修金。

三、支付条件

1.甲方支付款项前，乙方应提供相应的发票、收据、进度付款申请、验收报告等合法有效凭证。

2.甲方支付款项后，乙方应及时出具相应的收款凭证。

3.如因乙方原因导致工程延误，甲方有权根据合同约定调整支付进度和比例。

四、额外费用

1.合同金额中未包含的额外费用，如因政策调整、市场波动等原因产生的税费、材料价格变动等，应由双方另行协商解决。

2.如因甲方原因导致工程延误或增加工程量，甲方应承担相应的额外费用。

五、违约责任

1.如甲方未按约定支付款项，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日__________%计算。

2.如乙方未按约定完成施工任务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金按每日__________%计算。

违约与争议解决机制：

一、违约责任

1.甲方违约责任：

a.甲方未按合同约定支付款项的，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日__________%计算。

b.甲方未按合同约定提供施工图纸、技术资料和相关文件的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿乙方因此造成的损失。

c.甲方未按合同约定办理审批手续或提供施工场地的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿乙方因此造成的损失和工期延误。

2.乙方违约责任：

a.乙方未按合同约定的时间、质量、标准完成施工任务的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此造成的损失。

b.乙方未按合同约定提供设备和材料的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此造成的损失。

c.乙方违反施工现场安全规定的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿因此造成的损失和罚款。

二、争议解决

1.争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。协商不成的，任何一方均有权将争议提交以下机构解决：

a.仲裁：将争议提交具有管辖权的仲裁委员会进行仲裁。

b.诉讼：将争议提交合同签订地的人民法院提起诉讼。

2.争议解决程序：

a.双方应在争议发生后__________日内向对方发出书面通知，说明争议事项和解决要求。

b.双方应尽力在收到书面通知后__________日内通过协商解决争议。

c.如协商未果，任何一方均可根据上述争议解决方式选择解决争议。

3.适用法律：

本合同适用中华人民共和国法律，包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。

4.管辖法院：

对于因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方同意提交合同签订地的人民法院管辖。

三、违约金与赔偿

1.违约金：除本合同另有约定外，违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体数额和计算方式应在合同中明确约定。

2.赔偿：违约方应赔偿因违约行为给对方造成的直接损失和合理费用。

四、其他

1.本合同违约与争议解决机制为本合同不可分割的一部分，对双方具有同等约束力。

2.如本合同违约与争议解决机制的内容与国家法律法规相冲突，以国家法律法规为准。

附则：

一、生效条件

本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，除非法律法规另有规定或双方另有约定。

二、有效期

本合同的有效期为自合同生效之日起至__________年__________月__________日止。

三、变更

1.本合同的任何变更，必须以书面形式经甲乙双方共同签署，并经双方签字盖章后方可生效。

2.任何一方未经对方同意，不得擅自变更合同内容。

四、终止

1.本合同因以下原因终止：

a.合同约定的期限届满；

b.双方协商一致解除合同；

c.一方违约，另一方依法解除合同；

d.由于不可抗力导致合同无法履行；

e.法律法规规定的其他情形。

2.合同终止后，双方应按照合同约定进行工程验收和财务结算，并按照约定处理遗留问题。

五、通知

1.双方应按照合同约定的方式和地址发送通知，通知自发出之日起视为送达。

2.如一方地址变更，应提前__________日书面通知对方。

六、不可抗力

1.不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、战争、政府行为等。

2.发生不可抗力事件，导致合同无法履行或履行困难的，受影响的一方应立即通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。

3.不可抗力事件持续超过__________日，双方应协商解决合同继续履行的问题。

七、保密

1.双方对本合同的内容及履行过程中的商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.本保密义务在本合同终止后仍然有效。

八、法律适用与争议解决

1.本合同的解释、履行、变更、解除和终止以及争议的解决，均适用中华人民共和国法律。

2.对于因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交合同签订地的人民法院提起诉讼。

九、其他

1.本合同未尽事宜，可由双方另行协商解决。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

一、需求文档

1.建设工程项目需求说明书，详细描述工程项目的功能、性能、质量要求等。

2.设计变更及补充说明，如项目实施过程中出现的任何设计变更或补充要求。

二、设计方案

1.工程项目的初步设计图纸，包括建筑、结构、给排水、电气、暖通等专业的图纸。

2.详细设计图纸，包括施工图、设备安装图等。

三、技术规格

1.工程项目所采用的材料、设备的技术规格书。

2.施工过程中所需遵循的技术标准和规范。

四、各类证件复印件

1.甲方营业执照副本复印件。

2.乙方施工资质证书副本复印件。

3.乙方安全生产许可证副本复印件。

4.甲方、乙方法定代表人身份证明及授权委托书复印件。

5.其他可能涉及的政府批准文件、合同等证件复印件。

五、合同附件清单

本合同附件清单所列出的所有文件均为合同的有效