工程合同标准模板8篇

工程合同标准模板8篇篇1发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程范围和内容：_________第二条工程期限1.本工程合同工期为XX天（从开工之日算起）。2.本工程计划开工日期XXXX年XX月XX日，计划完工日期XXXX年XX月XX日。3.如遇下列情况，乙方可向甲方申请顺延工期：（1）因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工的；（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而被迫停工的；（3）因甲方延期支付工程款而影响工程进度的。第三条工程价款和支付方式1.本工程总造价为人民币XX元整（￥XX元）。2.支付方式：签订合同后XX天内，甲方支付乙方合同总金额的XX%作为预付款；乙方按合同要求施工完成后，甲方支付乙方合同总金额的XX%；乙方将工程交付甲方后，甲方在XX天内支付乙方合同总金额的XX%。第四条甲方工作1.甲方应在开工前办妥相关手续，并将施工现场进行必要的清理和设置相应的安全防护措施。2.甲方应按时支付工程进度款，确保工程进度顺利进行。3.甲方应积极配合乙方解决施工过程中的相关问题。第五条乙方工作1.乙方应按时进场施工，确保工程进度顺利进行。2.乙方应严格按照施工图纸和甲方要求进行施工，确保工程质量符合要求。3.乙方应做好安全防护措施，确保施工过程中的安全。4.乙方应积极与甲方沟通，解决施工过程中的问题。第六条违约责任1.甲方若不按合同约定支付工程进度款或违约金，每逾期一天，需向乙方支付合同总金额的XX‰作为滞纳金。2.乙方若不能按合同约定的工期完成施工任务，每逾期一天，需向甲方支付合同总金额的XX‰作为违约金。3.乙方在施工过程中，如因自身原因造成工程质量不符合要求或安全事故，由此造成的损失由乙方自行承担。第七条合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同履行过程中，如遇特殊情况，双方可协商终止合同。但应提前XX天通知对方，并确保双方权益不受损害。第八条争议解决方式1.本合同履行过程中，如发生争议，双方应首先尝试友好协商解决。协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.诉讼期间，双方应继续履行合同中未涉及争议部分的条款。第九条附则1.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。篇2发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程范围和内容：_________第二条合同工期1.本合同工期为：_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工。2.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意后，可顺延工期：（1）因不可抗力致使工程不能按约定日期开工；（2）因甲方原因无法按时提供开工条件；（3）因设计变更或工程量增加致使工程不能按约定日期竣工。第三条质量要求1.乙方必须按照设计文件及甲方要求进行施工，并接受甲方代表的监督检查。2.乙方所承包的工程，必须达到国家或地方规定的质量标准。3.如因乙方原因造成工程质量不合格，乙方必须无条件进行返修或重做，并承担由此造成的全部损失。第四条合同价款及支付方式1.本合同价款为：_________元（大写：_________元）。2.支付方式：_________。第五条竣工验收及结算1.竣工验收：工程完工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告。甲方应在收到竣工验收报告之日起7个工作日内组织有关单位进行竣工验收。验收合格后，双方应签署竣工验收报告。验收不合格的，乙方应按要求进行整改，直至验收合格。2.结算：竣工验收合格后，乙方应向甲方提交结算报告。甲方应在收到结算报告之日起14个工作日内完成审核工作。审核通过后，双方应签署结算协议。审核不通过的，乙方应按要求进行调整，直至审核通过。第六条违约责任及赔偿损失1.违约责任：如一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。具体包括：（1）因甲方原因导致工程停工、窝工或延期开工的，应支付乙方相应的停工、窝工或延期开工的费用；（2）因乙方原因导致工程不能按约定日期竣工的，应支付甲方相应的违约金；（3）因一方原因导致合同无法继续履行的，应支付另一方相应的违约金。2.赔偿损失：如一方违反本合同的约定，给另一方造成损失的，应赔偿相应的损失。具体包括：（1）因甲方原因导致工程停工、窝工或延期开工的，应赔偿乙方相应的停工、窝工或延期开工的损失；（2）因乙方原因导致工程不能按约定日期竣工的，应赔偿甲方相应的损失；（3）因一方原因导致合同无法继续履行的，应赔偿另一方相应的损失。第七条争议解决及法律适用1.争议解决：如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。2.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律、法规及规章。如有其他规定与本合同约定不一致的，以本合同约定为准。第八条合同生效及终止1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务，确保合同的顺利实施。2.合同终止：在合同履行过程中，如遇不可抗力或双方协商一致的情形，可以终止合同。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。第九条其他约定事项1.安全施工：乙方应严格遵守安全施工的规定，确保施工现场的安全。如因乙方原因导致施工现场发生安全事故，乙方应承担全部责任。2.文明施工：乙方应严格遵守文明施工的规定，确保施工现场的整洁、有序。如因乙方原因导致施工现场混乱不堪，乙方应承担相应的责任。3.保修服务：工程竣工验收合格后，乙方应提供一定期限的保修服务。保修期限及保修范围应根据实际情况确定。在保修期内，如发生质量问题或故障，乙方应及时进行维修或更换。保修服务结束后，双方应签署保修服务协议。4.合同变更：如需对合同进行变更或补充，双方应协商一致并签订书面协议。协议内容应明确、具体、合法且符合实际情况。协议签订后应立即生效并执行变更或补充后的合同条款。如一方违反协议约定给另一方造成损失的应承担相应的赔偿责任。篇3合同编号：[合同编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方发包给乙方的工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程内容：[工程内容]4.工程规模：[工程规模]二、工期及进度1.工程开工日期：[开工日期]2.工程竣工日期：[竣工日期]3.乙方必须严格按照甲方要求的施工进度进行，确保工程按时完成。三、质量与验收1.乙方必须按照甲方要求的质量标准施工，确保工程质量符合要求。2.甲方有权对乙方施工过程中的质量进行监督，发现问题及时提出并要求乙方进行整改。3.工程竣工后，乙方必须提交完整的验收资料，甲方将组织相关人员进行验收。四、合同价款及支付方式1.工程总价款：[工程总价款]2.甲方在合同签订后支付乙方合同总价的XX%作为预付款。3.乙方按照施工进度提交发票，甲方在收到发票后支付相应的款项。4.工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的款项。五、违约责任1.乙方如未能按照合同约定的工期完成施工任务，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。2.甲方如未能按照合同约定的时间支付款项，应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。六、其他约定事项1.乙方在施工过程中应注意安全施工，确保施工人员的人身安全。如因乙方施工过程中的安全措施不当导致施工人员伤亡或财产损失，乙方应承担全部责任。2.甲方有权对乙方的施工场地进行检查，发现问题及时提出并要求乙方进行整改。乙方应积极配合甲方的检查工作。3.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同具有法律效力，双方应严格遵守。4.在合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.工程竣工验收合格后，双方应办理相关结算手续。结算完毕后，本合同即告终止。篇4合同编号：XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX甲方（发包方）：XXXXXXX，地址：XXXXXXX，电话：XXXXXXX，邮箱：XXXXXXX。乙方（承包方）：XXXXXXX，地址：XXXXXXX，电话：XXXXXXX，邮箱：XXXXXXX。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方所需工程达成以下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXXXXX2.工程地点：XXXXXXX3.工程内容：XXXXXXX4.工程造价：XXXXXXX元5.工程期限：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日二、双方职责1.甲方职责：（1）负责办理工程相关手续，提供必要的支持和协助；（2）按照合同约定支付工程进度款和尾款；（3）负责工程的验收和结算工作。2.乙方职责：（1）按照合同约定完成工程施工任务；（2）确保工程质量符合相关标准和要求；（3）在工程施工过程中遵守安全、环保等规定；（4）负责工程的保修和售后服务工作。三、工程价款及支付方式1.工程价款：XXXXXXX元2.支付方式：银行转账3.支付节点：按照工程进度进行支付，具体支付节点根据实际施工进度和双方协商确定。四、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按照合同约定支付工程进度款或尾款，或未提供必要支持和协助，造成乙方施工延误或经济损失的，甲方应承担相应的违约责任。2.乙方违约责任：若乙方未按照合同约定完成工程施工任务，或施工质量不符合相关标准和要求，造成甲方经济损失的，乙方应承担相应的违约责任。五、争议解决方式1.协商解决：在合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，可通过以下方式解决。2.调解解决：双方可寻求第三方机构进行调解，调解不成的，可通过以下方式解决。3.仲裁解决：双方可将争议提交至仲裁机构进行仲裁，仲裁裁决具有法律效力。仲裁不成的，可通过以下方式解决。4.诉讼解决：双方可将争议提交至人民法院进行诉讼，判决结果具有法律效力。在诉讼过程中，双方应尊重法律事实，提供必要的证据材料。判决结果生效后，败诉方应承担相应的法律责任。六、其他约定事项1.保密条款：双方应对涉及工程的保密信息保密，不得擅自泄露给第三方。保密信息的范围包括但不限于工程内容、施工图纸、技术资料等。违反保密条款的，应承担相应的法律责任。2.安全施工条款：乙方在工程施工过程中应严格遵守安全施工规定，确保施工现场的安全。如因乙方原因导致安全事故的发生，乙方应承担相应的法律责任。甲方有权对施工现场进行安全监督。3.环保施工条款：乙方在工程施工过程中应严格遵守环保施工规定，确保施工符合环保要求。如因乙方原因导致环保事故的发生，乙方应承担相应的法律责任。甲方有权对施工现场进行环保监督。4.保修条款：乙方在工程竣工后应提供一定期限的保修服务。保修期限根据工程实际情况双方协商确定。在保修期限内，如因乙方原因导致工程质量问题或故障的出现，乙方应及时进行修复或更换。违反保修条款的，应承担相应的法律责任。甲方应在保修期限结束后及时退还乙方的保修保证金。退还金额根据工程实际情况双方协商确定。在保修期限内如有未退费用双方协商确定具体金额后予以扣除。退还保证金时甲方应向乙方提供必要的书面证明文件以确认保修服务已结束且无质量问题或故障发生。如有其他未尽事宜双方协商确定具体处理方式并补充到本条款中作为附件内容备案保存以便于日后查询和参考。篇5合同编号：XXXXXX甲方（发包方）：XXXXXX乙方（承包方）：XXXXXX根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本工程的建设施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXXXX2.工程地点：XXXXXX3.工程内容：XXXXXX4.工程造价：XXXXXX二、工期1.开工日期：XXXXXX2.竣工日期：XXXXXX3.工期延误：若因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方需向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的千分之一。三、质量与验收1.工程质量标准：执行国家相关施工规范，确保工程质量达到优良标准。2.验收标准和方法：按照《建设工程质量管理条例》及相关规定进行验收，确保工程质量符合合同约定及规范要求。3.验收程序：工程完工后，乙方需向甲方提交验收申请，甲方在收到申请后组织相关人员进行验收。验收过程中发现问题，乙方需及时整改并重新提交验收申请。四、价款与支付1.合同价款：本合同总金额为人民币XXXXXX元整。2.支付方式：甲方按工程进度向乙方支付款项。具体支付节点及金额为：工程开工后支付合同总金额的XX%；工程过半时支付合同总金额的XX%；工程竣工并验收合格后支付合同总金额的XX%。3.乙方需提供相应发票及结算资料，甲方在收到完整资料后尽快完成支付。如因乙方原因造成发票或结算资料不全，甲方有权拒绝支付。五、违约责任1.若因甲方原因造成工期延误或无法按时支付款项，甲方需向乙方支付违约金，违约金为合同总金额的千分之一。同时，乙方有权要求甲方赔偿因此造成的损失。2.若因乙方原因造成工期延误或工程质量不符合合同约定，乙方需向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的千分之一。同时，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失。3.乙方在履行合同过程中，如有违反合同约定或法律法规的行为，应承担相应的法律责任。六、争议解决1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，除涉及争议的部分外，其他条款应继续履行。2.争议解决期间，双方应继续履行合同中不涉及争议的其他部分。如因争议导致合同无法继续履行，双方应协商解除或变更合同。如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行合同约定及义务。如有违约行为，违约方应承担相应的法律责任。2.合同终止：本合同的终止需经双方协商一致并签订书面协议确认。合同终止后，双方应办理相关结算和交接手续，确保合同顺利终止并不产生任何纠纷。八、其他约定事项1.甲方如需对工程设计进行变更或调整，应提前书面通知乙方，并承担相应的变更费用。乙方应在收到通知后尽快进行变更或调整工作。如因甲方原因造成工程停工或返工时，甲方应承担相应的损失赔偿责任。乙方在履行合同过程中应注意保护甲方的财产和利益不受损害。如因乙方原因造成甲方财产或利益损失时，乙方应承担相应的赔偿责任。本合同的未尽事宜由双方另行协商补充并签订书面协议确认。协商补充的内容与本合同具有同等法律效力。任何一方均不得擅自变更或解除本合同。如需变更或解除本合同需经双方协商一致并签订书面协议确认。本合同一式四份具有同等法律效力双方各执两份为凭。本合同的生效以双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可签订补充协议补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议未涉及的按主合同约定执行。如有争议协商解决协商不成的向有管辖权的人民法院提起诉讼。篇6合同编号：XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX甲方（发包方）：XXXX，地址：XXXX，电话：XXXX，联系人：XXXX。乙方（承包方）：XXXX，地址：XXXX，电话：XXXX，联系人：XXXX。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方工程的建设施工事项达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXX。2.工程地点：XXXX。3.工程规模：XXXX。4.工程要求：XXXX。二、承包方式及范围1.承包方式：XXXX。2.承包范围：包括但不仅限于XXXX。三、合同价款及支付方式1.合同价款：大写XXXX元，小写￥XXXX元。2.支付方式：银行转账，具体账户信息如下：开户银行名称XXXX，账户名称XXXX，账号XXXX。四、工期及质量要求1.工期要求：自合同签订之日起XX个工作日内完成。2.质量要求：符合相关质量标准和要求。五、违约责任及争议解决方式1.违约责任：如一方违约，需承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的全部损失。2.争议解决方式：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定事项1.安全施工：乙方需确保施工过程中的安全，采取必要的安全措施，并承担因此产生的全部费用。2.文明施工：乙方需保持施工现场的整洁和有序，遵守相关的文明施工规定。3.竣工验收：工程完成后，乙方需提交完整的竣工验收资料，并配合甲方进行竣工验收。4.保修服务：工程保修期为XX年，保修期内如出现质量问题，乙方需负责维修并承担相关费用。5.合同生效与终止：本合同自双方签字盖章之日起生效，工程竣工验收合格并结清款项后终止。以上合同条款双方已充分阅读和理解，并自愿遵守执行。如有未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（发包方）：XXXX（签字/盖章）日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包方）：XXXX（签字/盖章）日期：XXXX年XX月XX日篇7甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程范围和内容：_________第二条工程期限1.本工程合同总工期为_________天，自_________年_________月_________日开始，至_________年_________月_________日结束。2.甲方书面通知乙方进场施工。乙方应在接到甲方通知后_________天内进场施工，否则，甲方有权解除合同。第三条工程价款及支付方式1.本工程总造价为人民币_________元。大写：_________元整。2.甲方在本合同签订后，开工前支付工程造价的_________%给乙方；即人民币_________元。大写：_________元整。乙方应开具相应的发票给甲方。3.乙方在铺设完电缆后，甲方支付工程造价的_________%给乙方；即人民币_________元。大写：_________元整。乙方应开具相应的发票给甲方。4.乙方在接通正式电源后，甲方支付工程造价的_________%给乙方；即人民币_________元。大写：_________元整。乙方应开具相应的发票给甲方。5.甲方对乙方完成工程量的验收时间为：_________年_________月_________日。如验收时间有变动，以甲方验收时间为准。验收合格后，甲方支付工程造价的_________%给乙方；即人民币_________元。大写：_________元整。乙方应开具相应的发票给甲方。剩余款项作为工程保修金，在保修期满后支付。保修期为一年。保修期自本工程验收合格之日开始计算。第四条施工准备及设计变更1.甲方应在开工前办妥规划、施工等手续，并平整施工场地。乙方应编制详尽的施工计划，做好施工记录，编制施工进度表交甲方审定。施工过程中如因设计需要变更时，应书面通知乙方变更内容，乙方根据变更内容调整施工计划并修改施工进度表交甲方审核后实施。如因变更设计给乙方造成损失的，损失由甲方承担。如因乙方施工不当造成损失的，损失由乙方承担。2.甲方协助乙方解决施工用电、用水、用地及临时道路等有关问题，并承担相应费用。同时，甲方应保证现场各种施工机械、人员进出自由，避免发生阻碍施工的事件。由于甲方原因造成停工的，工期相应顺延。由于乙方原因造成停工的，工期不予顺延。由于不可抗力的原因造成停工的，工期可相应顺延。不可抗力因素由双方认可确定。第五条工程质量及验收标准和方法1.工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准（包括国家或地方现行的有关工程施工的技术规范、质量评定标准等）。具