EPC总承包合同模板5篇

EPC总承包合同模板5篇篇1合同编号：XXXX-EPC-XXXX甲方（发包方）：XXXX有限公司乙方（承包方）：XXXX有限公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确甲乙双方在EPC总承包项目中的权利和义务，经双方友好协商，达成如下合同协议：一、项目概况项目名称：XXXX项目项目地点：XXXX项目内容：XXXX二、合同双方的权利和义务（一）甲方的主要权利和义务1.提供项目所需的全部资料，确保其真实、准确、完整。2.按照合同约定支付相应的费用。3.协助乙方办理相关手续，确保项目的顺利进行。4.对乙方的设计、采购、施工等全过程进行监督，并提出合理建议。5.参与工程的验收，并对验收结果进行确认。（二）乙方的主要权利和义务1.按照合同约定完成项目的全部内容。2.遵守国家法律法规，确保项目的合法性。3.对项目的质量、安全、进度等全面负责。4.按照甲方要求提供详细的设计、采购、施工等文件资料。5.协助甲方办理相关手续，确保项目的顺利进行。6.接受甲方的监督，按照甲方提出的要求进行改进。7.参与工程的验收，并对验收结果进行确认。三、履约保证金乙方在签订合同时需向甲方支付履约保证金，金额为合同总金额的10%。履约保证金在项目验收合格后予以退还，但若乙方违约，甲方有权扣除部分或全部履约保证金。四、付款方式及时间1.合同签订后，甲方支付合同总金额的30%作为预付款。2.乙方完成项目设计并经甲方确认后，甲方支付合同总金额的30%。3.乙方完成项目采购并经甲方确认后，甲方支付合同总金额的20%。4.乙方完成项目施工并经甲方确认后，甲方支付合同总金额的15%。5.乙方完成项目验收并经甲方确认后，甲方支付合同总金额的5%。五、违约责任1.若甲方未按合同约定支付款项，每逾期一天，需向乙方支付逾期款项的万分之五作为违约金。2.若乙方未按合同约定完成项目内容，每逾期一天，需向甲方支付合同总金额的万分之五作为违约金。3.若乙方违约导致项目无法进行，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的全部损失。六、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。3.未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（发包方）：XXXX有限公司法定代表人：XXXX签字日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包方）：XXXX有限公司法定代表人：XXXX签字日期：XXXX年XX月XX日篇2合同编号：XXXXXX项目名称：XXXXXX工程地点：XXXXXX发包人：XXXXXX承包人：XXXXXX根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，共同签订本工程EPC总承包合同，具体条款如下：一、工程概况1.工程名称：XXXXXX2.工程地点：XXXXXX3.工程规模：XXXXXX4.工程承包方式：EPC总承包5.工程承包范围：XXXXXX二、合同工期1.本工程合同总工期为XX天，自XXXX年XX月XX日开始施工，至XXXX年XX月XX日竣工验收。2.承包人应在合同签订后尽快提交详细的施工进度计划，经发包人审核同意后实施。三、合同价款及支付方式1.本工程合同总价款为人民币XX元整（￥XX,000,000元）。该价款已综合考虑了施工过程中的各种因素，包括材料、设备、人工等费用。承包人应确保在施工过程中不得擅自变更合同价款。2.支付方式：承包人每月底向发包人提交已完成工程量报告，发包人在收到报告后XX个工作日内审核并支付进度款。竣工验收合格后，发包人支付合同总价的XX%作为结算款。剩余XX%作为质量保证金，在竣工验收合格后XX个月内支付。3.承包人在收到发包人的款项后，应按规定出具合法有效的发票。四、工程质量及验收1.承包人应严格按照施工图纸、技术规范和操作规程进行工程施工，确保工程质量符合相关法律法规和发包人的要求。2.验收标准和方法：工程竣工验收应按照施工图纸、技术规范和发包人的要求进行。验收方法包括现场检查、资料审核等。具体验收标准和方法由发包人和承包人共同协商确定。3.验收程序：承包人在工程竣工验收前，应向发包人提交完整的竣工资料和验收申请。发包人在收到申请后，应在XX个工作日内组织验收小组进行验收。验收小组由发包人、承包人及相关专家组成。验收合格后，发包人应出具竣工验收报告。4.承包人对于验收中提出的问题应及时进行整改，并承担整改费用。整改完毕后，应重新提交验收申请。五、工程保修及售后服务1.承包人应提供自竣工验收合格之日起至少XX年的工程保修期。在保修期内，如因承包人的原因造成工程损坏或质量问题，承包人应负责免费维修或更换。2.售后服务：工程竣工验收合格后，承包人应提供全面的售后服务，包括技术培训、维护保养等。具体售后服务内容和方式由发包人和承包人共同协商确定。六、违约责任1.如一方违约，违约方应赔偿因此给守约方造成的一切损失，包括但不限于直接损失和间接损失。2.如因承包人的原因导致工程延期或质量问题，承包人应承担相应的违约责任。发包人有权要求承包人支付违约金或赔偿因此造成的损失。3.如发包人未按时支付款项或提出合理要求，导致承包人无法按时完工或造成质量问题，发包人应承担相应的违约责任。承包人有权要求发包人支付违约金或赔偿因此造成的损失。4.双方应严格遵守合同条款，如一方违反合同约定，守约方有权要求违约方承担相应的法律责任。七、争议解决1.如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中与争议无关的其他条款。对于因争议而暂时无法履行的部分，双方可协商确定暂时的解决方案或解决方案的过渡期。3.争议解决应遵循相关法律法规和公平、公正的原则进行。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作。判决结果出来后，败诉方应自觉履行判决结果所确定的义务。如不履行判决结果所确定的义务，胜诉方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行。同时，败诉方应承担由此产生的全部费用和责任。篇3合同编号：XXXX-EPC-XXXX甲方（业主）：XXXX有限公司地址：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号法定代表人：XXXX，职务：董事长联系方式：电话：XXXX-XXXX-XXXX，邮箱：XXXX@XXXX.com乙方（承包商）：XXXX工程有限公司地址：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号法定代表人：XXXX，职务：总经理联系方式：电话：XXXX-XXXX-XXXX，邮箱：XXXX@XXXX.com鉴于甲方需要对其项目进行工程设计、采购、施工（EPC）总承包，乙方具备相应的资质和能力，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经协商一致，签订本合同。第一条合同双方的权利和义务1.甲方权利和义务（1）甲方应向乙方提供必要的设计资料和要求，确保设计工作的顺利进行。（2）甲方应按照合同约定支付设计、采购和施工费用。（3）甲方应协助乙方解决施工过程中的相关问题，确保施工顺利进行。2.乙方权利和义务（1）乙方应按照甲方提供的设计资料和要求，完成设计工作。（2）乙方应负责采购符合设计要求的设备和材料，并确保其质量和可靠性。（3）乙方应按照设计要求进行施工，确保施工质量和进度。（4）乙方应协助甲方解决使用过程中的相关问题，并提供必要的维修服务。第二条合同标的和价格1.合同标的本合同标的为甲方项目的工程设计、采购、施工总承包，具体内容包括：（1）工程设计：包括初步设计、技术设计、施工图设计等。（2）设备采购：按照设计要求采购所需的设备和材料。（3）施工：按照设计要求进行施工，确保施工质量和进度。2.合同价格本合同价格为人民币XXXX元整（大写：XXXX元整），具体支付方式和时间如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款。（2）设计工作完成并经甲方确认后，甲方支付乙方合同总价的XX%。（3）设备采购完成并经甲方确认后，甲方支付乙方合同总价的XX%。（4）施工完成并经甲方确认后，甲方支付乙方合同总价的剩余部分。第三条履约保证金乙方应在合同签订后XX日内，向甲方支付履约保证金人民币XXXX元整（大写：XXXX元整）。履约保证金在合同履行完毕后退还给乙方，若乙方违约，则甲方有权扣除部分或全部履约保证金。第四条验收标准和验收方法1.验收标准本合同的验收标准为：（1）设计符合甲方要求，并经过甲方确认。（2）设备采购符合设计要求，质量可靠。（3）施工符合设计要求，质量合格。2.验收方法验收采用现场验收和资料验收相结合的方式。甲方应按照验收标准对乙方的设计、采购和施工工作进行验收，并出具验收报告。若存在不合格项，乙方应及时整改并重新提交验收。第五条违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定支付设计、采购和施工费用，乙方有权要求甲方支付逾期利息，并有权终止合同。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定完成设计、采购和施工工作，甲方有权要求乙方进行整改，并承担相应的经济损失。若乙方违约严重，甲方有权终止合同，并扣除部分或全部履约保证金。第六条争议解决方式本合同的争议解决方式为协商解决。若协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条合同生效和终止条件1.合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同终止条件本合同在以下情况下终止：（1）双方协商一致解除合同。（2）甲方或乙方违约，另一方有权单方解除合同。（3）因不可抗力因素导致合同无法继续履行。第八条其他事项1.本合同未尽事宜，可由双方协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。篇4一、合同当事人1.发包人（甲方）：*名称：_________*地址：_________*法定代表人：_________*联系电话：_________2.承包人（乙方）：*名称：_________*地址：_________*法定代表人：_________*联系电话：_________二、合同标的本合同涉及的项目为_________，具体工作内容包括_________。三、工作范围1.设计部分：*工作内容：_________。*技术要求：_________。2.采购部分：*工作内容：_________。*技术要求：_________。3.施工部分：*工作内容：_________。*技术要求：_________。四、合同价款及支付方式1.合同价款：*设计部分：_________元。*采购部分：_________元。*施工部分：_________元。2.支付方式：*预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价的百分之_________作为预付款。*进度款：项目进展到特定阶段时，甲方根据乙方的进度报告支付相应的进度款。具体支付时间和金额根据项目的实际情况进行调整。*结算款：项目完成后，双方进行结算，甲方支付剩余的结算款。结算款的金额根据合同的约定和实际完成的工作量进行调整。五、合同工期及进度要求1.合同工期：本合同规定的工期为______天，自合同签订之日起计算。如遇特殊情况，双方可协商调整工期。2.进度要求：乙方需按照合同约定的进度计划进行项目实施，确保项目按时完成。甲方可定期对乙方的进度进行检查和评估，并提出改进意见。如因乙方原因造成工期延误，乙方需承担相应的违约责任。六、质量保证及验收标准1.质量保证：乙方需确保项目的质量符合合同约定和相关标准，如因乙方原因造成质量问题，乙方需承担相应的修复费用和质量违约责任。甲方有权对项目的质量进行监督和管理。2.验收标准：项目完成后，需进行验收。验收的标准包括设计文件的完整性、采购设备的完好性、施工质量的合格性等。具体验收标准按照合同约定和相关法规执行。如项目未通过验收，乙方需承担相应的整改责任。七、合同变更与解除1.合同变更：如需对合同进行变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。变更协议生效前，原合同继续有效。变更协议生效后，原合同自动终止。具体变更内容按照变更协议执行。2.合同解除：如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行时，双方可协商解除合同。合同解除后，双方应友好协商解决相关事宜，并书面签订解除协议。具体解除内容按照解除协议执行。如需追究违约责任时，违约方应承担相应的违约责任和赔偿损失的责任。具体违约责任和赔偿损失的范围按照合同约定和相关法规执行。篇5合同编号：XXXX-EPC-XXXX甲方（业主）：XXXX有限公司乙方（承包商）：XXXX工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就XXXX项目（以下简称“项目”）的EPC总承包事宜，达成如下协议：一、项目概况项目名称：XXXX项目项目地点：XXXX项目内容：XXXX二、合同双方的权利和义务1.甲方的主要义务（1）提供项目所需的全部资料，确保所提供资料的准确性和完整性。（2）按照合同约定支付合同价款。（3）协助乙方办理相关手续，确保项目的顺利进行。2.乙方的主要义务（1）按照合同约定完成项目的EPC总承包工作，确保工程质量和进度。（2）提供项目的设计、采购、施工等全过程服务。（3）协助甲方办理相关手续，确保项目的顺利进行。（4）在项目实施过程中，遵守