物流轨道施工合同范本_第1页
物流轨道施工合同范本_第2页
物流轨道施工合同范本_第3页
物流轨道施工合同范本_第4页
物流轨道施工合同范本_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

物流轨道施工合同范本1.甲方(买方/出租方/委托方):

甲方全称:×××物流轨道施工有限公司,以下简称“甲方”;

甲方地址:××省××市××区××路××号;

甲方法定代表人/负责人:×××;

甲方联系方式:电话:×××××××××××,邮箱:×××××@××××.com。

2.乙方(卖方/承租方/服务提供方):

乙方全称:×××建筑工程有限公司,以下简称“乙方”;

乙方地址:××省××市××区××路××号;

乙方法定代表人/负责人:×××;

乙方联系方式:电话:×××××××××××,邮箱:×××××@××××.com。

合同简介:

甲乙双方鉴于在物流轨道施工领域的良好合作基础,甲方愿意将物流轨道施工业务委托给乙方,乙方愿意承接该业务,并向甲方提供优质的服务。双方为了明确双方的权利与义务,经友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。

本合同的签订,旨在规范甲乙双方在物流轨道施工领域的合作行为,保障双方的合法权益,实现互利共赢。双方应严格按照合同条款履行各自的权利与义务,并遵循诚实信用、公平公正的原则进行合作。

本合同的签订,是基于甲乙双方对彼此信誉和能力的认可。甲方作为委托方,拥有对乙方施工过程的监督和验收权,乙方作为服务提供方,应按照甲方的要求,按时按质完成施工任务。

本合同的签订,还明确了双方在价格、支付条件、履行期限、违约责任、不可抗力、争议解决等方面的具体条款。双方应严格遵守合同规定,确保合同的顺利履行。

第一条合同目的与范围

本合同的目的是为了明确甲乙双方在物流轨道施工领域的合作事宜,确保双方在施工过程中的权利和义务得到保障,从而实现物流轨道施工的顺利进行。

具体内容包括:

1.乙方根据甲方的要求,负责物流轨道的施工工作,包括但不限于轨道铺设、轨道连接、信号设备安装等。

2.乙方应按照约定的时间和质量标准完成施工任务,并确保施工过程中的安全和环保。

3.甲方应提供施工所需的场地、设施、资料等,并按照约定支付乙方的施工费用。

4.双方应积极履行合同约定的义务,共同解决施工过程中出现的问题,确保施工的顺利进行。

第二条定义

为本合同之目的,下列术语具有以下含义:

1.甲方:指×××物流轨道施工有限公司,以下简称“甲方”。

2.乙方:指×××建筑工程有限公司,以下简称“乙方”。

3.物流轨道:指用于物流运输的铁路轨道系统。

4.施工:指物流轨道的建设、改造和维修等活动。

5.施工费用:指乙方完成施工任务所需支付的费用,包括人工、材料、设备等成本。

6.施工期限:指乙方完成施工任务的约定时间。

第三条双方权利与义务

甲方的权利与义务:

1.甲方有权要求乙方按照约定的质量和时间完成施工任务。

2.甲方有权对乙方的施工过程进行监督和验收,并对施工质量提出异议。

3.甲方应按照约定支付乙方的施工费用,包括但不限于工程款、人工费、材料费等。

4.甲方应提供施工所需的场地、设施、资料等,并确保施工过程中的安全和环保。

乙方的权利与义务:

1.乙方有权要求甲方按照约定支付施工费用,并按照约定的时间和质量完成施工任务。

2.乙方应按照甲方的要求,遵守相关的法律法规和标准,确保施工过程中的安全和环保。

3.乙方应积极履行合同约定的义务,按

第四条价格与支付条件

甲乙双方经协商一致,确定物流轨道施工项目的总价为人民币【】元整(大写:【】元整),该价格包括但不限于施工的人工费、材料费、设备使用费、管理费等。

支付方式为:【】每月支付【】元整,自乙方开始施工之日起,每月底前支付上月施工费用。

甲方应按照约定的时间和金额支付乙方的施工费用,如甲方逾期支付,应按照中国人民银行同期贷款利率支付乙方利息。

第五条履行期限

本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为【】年,自合同生效之日起至合同约定的施工项目全部完成之日止。

乙方应按照本合同约定的施工计划和时间节点完成施工任务,如乙方逾期完成,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金金额为合同总金额的【】%。

第六条违约责任

1.如甲方未按照约定支付施工费用,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付逾期付款的违约金。违约金计算方式为:逾期付款金额×中国人民银行同期贷款利率×逾期天数。

2.如乙方未按照约定时间和质量完成施工任务,甲方有权要求乙方立即整改,并要求乙方支付逾期完成部分的违约金。违约金计算方式为:逾期完成部分工程造价×中国人民银行同期贷款利率×逾期天数。

3.如一方违反合同其他约定,给对方造成损失的,应承担赔偿责任,赔偿金额包括但不限于直接损失、间接损失、违约金等。

4.如因不可抗力因素导致合同无法履行,双方应立即协商解决,可根据实际情况部分或全部免除违约责任。不可抗力因素包括但不限于自然灾害、社会事件等。

5.双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条不可抗力

不可抗力是指在合同签订之后,无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况,导致一方或双方无法履行或部分履行合同。不可抗力事件包括但不限于以下情况:

1.自然灾害,如地震、洪水、台风等;

2.社会事件,如战争、动乱、政府行为等;

3.公共卫生事件,如疫情、瘟疫等;

4.其他导致合同无法履行的情况。

发生不可抗力事件的一方应立即通知对方,并尽最大努力采取措施减少损失。双方应立即协商,根据事件的性质和影响,部分或全部免除违约责任。

如不可抗力事件持续发生,影响合同的履行,双方可协商延长合同履行期限。

第八条争议解决

甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。如果协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

双方同意,仲裁是解决争议的最终方式。如双方在争议发生后三个月内未能通过协商解决,任何一方均可向约定的仲裁机构申请仲裁。

仲裁裁决是终局的,对双方均具有约束力。双方应履行仲裁裁决,不得再就同一争议向法院提起诉讼。

双方同意,仲裁费用按照仲裁机构的规定承担。如仲裁机构未作规定,双方可协商承担。

在本合同有效期内,双方应遵守法律法规,积极履行合同义务,共同维护合同的履行和双方的合法权益。

第九条其他条款

1.通知方式:双方之间的通知和沟通应采用书面形式,并通过电子邮件、邮寄或直接交付的方式进行。

2.合同变更:本合同的任何变更或补充均需双方书面同意,并经双方签字盖章后生效。

3.终止条件:本合同在以下情况下可以终止:

a.双方协商一致解除合同;

b.合同约定的施工任务全部完成;

c.发生不可抗力事件,导致合同无法履行;

d.一方严重违约,对方有权解除合同。

4.合同解除:合同解除后,双方应按照合同约定处理未完成的事宜,并承担相应的责任。

5.保密条款:双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密和机密信息,应予以保密,未经对方同意不得泄露给第三方。

6.适用法律:本合同受中华人民共和国法律管辖,双方应遵守相关的法律法规。

第十条附则

本合同附件是本合同不可分割的一部分,与合同正文具有同等法律效力。附件

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论