建筑行业工程安全风险免责协议

建筑行业工程安全风险免责协议合同编号：__________甲方（发包方）：甲方名称：甲方地址：甲方联系方式：乙方（承包方）：乙方名称：乙方地址：乙方联系方式：一、总则1.协议背景鉴于甲方拟进行[工程名称]工程的建设，乙方具备相关的施工资质和能力，双方经友好协商，达成以下协议，以明确双方在工程施工过程中的安全风险责任。2.协议目的本协议的目的在于明确双方在工程施工过程中的安全责任，保证工程施工的安全进行，减少安全的发生，保护双方的合法权益。3.适用范围本协议适用于[工程名称]工程的施工过程，包括工程的准备、施工、竣工等阶段。二、工程概述1.工程名称[具体工程名称]2.工程地点[详细工程地点]3.工程内容[详细描述工程的内容，包括但不限于工程的规模、结构、施工工艺等]4.工程期限工程预计自[开工日期]开始，至[竣工日期]结束，总工期为[工期天数]天。三、双方权利与义务1.甲方权利与义务甲方有权对工程的施工过程进行监督和检查，保证工程施工符合相关的法律法规和标准规范。甲方有权要求乙方提供工程施工的相关资料和报告，包括但不限于施工方案、安全措施、质量检验报告等。甲方有义务为乙方提供工程施工所需的场地、水源、电源等必要的条件。甲方有义务按照合同约定及时支付工程款项。2.乙方权利与义务乙方有权按照合同约定获得工程款项。乙方有权根据工程的实际情况，制定合理的施工方案和安全措施。乙方有义务按照合同约定的工程内容和质量标准进行施工，保证工程质量符合相关的法律法规和标准规范。乙方有义务加强对施工现场的管理，保证施工现场的安全和秩序。四、安全风险评估与防范1.安全风险评估双方应在工程开工前，共同对工程施工过程中的安全风险进行评估，确定可能存在的安全隐患和风险因素。安全风险评估应包括但不限于工程的施工工艺、施工环境、施工设备、人员素质等方面。双方应根据安全风险评估的结果，制定相应的安全风险防范措施。2.安全风险防范措施乙方应根据安全风险评估的结果，制定详细的安全风险防范措施，并报甲方审核批准。安全风险防范措施应包括但不限于安全教育培训、安全管理制度、安全防护设备、应急预案等方面。乙方应定期对安全风险防范措施的执行情况进行检查和评估，及时发觉和消除安全隐患。五、安全责任划分1.甲方安全责任甲方应向乙方提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。甲方不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。甲方在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。甲方不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。2.乙方安全责任乙方应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。乙方的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。乙方应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。乙方应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，乙方应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。六、保险与赔偿1.保险要求乙方应为其施工人员购买工伤保险，并在开工前将保险凭证提交甲方备案。乙方应根据工程的实际情况，购买足额的工程一切险和第三者责任险。保险费用由乙方承担，保险期限应涵盖工程的施工期限。2.赔偿责任若在工程施工过程中发生安全，造成人员伤亡或财产损失，应根据的原因和责任，由责任方承担相应的赔偿责任。若的原因和责任无法明确，双方应按照公平合理的原则，共同承担赔偿责任。因不可抗力造成的安全，双方应根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。七、不可抗力1.不可抗力的定义本协议所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、台风、火灾、战争等。2.不可抗力的通知与证明若一方因不可抗力不能履行本协议的，应及时通知对方，并在合理期限内提供不可抗力的证明文件。通知应采用书面形式，包括但不限于信函、传真、邮件等，并应注明不可抗力的发生时间、地点、影响范围和预计持续时间。3.不可抗力的后果因不可抗力导致工程施工无法正常进行的，双方应协商解决工程的延期问题，并根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。若不可抗力导致工程无法继续进行，双方应按照合同约定的方式处理工程的结算和清理事宜。八、协议的变更与解除1.协议变更的条件与程序本协议的变更应经双方协商一致，并签订书面协议。若因法律法规的变更或其他不可抗力因素，导致本协议的部分条款无法履行，双方应协商修改相关条款。2.协议解除的条件与程序若一方违反本协议的约定，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。若因不可抗力导致工程无法继续进行，双方有权解除本协议，并按照合同约定的方式处理工程的结算和清理事宜。协议解除后，双方应按照合同约定的方式进行结算和清理。九、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定支付工程款项，每逾期一天，应按照未支付款项的[违约金比例]向乙方支付违约金。若甲方违反本协议的其他约定，应承担相应的违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定的工程内容和质量标准进行施工，应负责无偿修理或返工，并承担由此给甲方造成的损失。若乙方未按照合同约定的工期完成工程施工，每逾期一天，应按照工程总价款的[违约金比例]向甲方支付违约金。若乙方违反本协议的其他约定，应承担相应的违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。十、争议解决1.协商解决双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.仲裁或诉讼若双方协商不成，可选择向[仲裁机构名称]申请仲裁，或向有管辖权的人民法院提起诉讼。仲裁或诉讼的费用由败诉方承担。十一、保密条款1.保密信息的定义本协议所称保密信息，是指双方在履行本协议过程中所涉及的商业秘密、技术秘密、工程资料、施工方案等信息。2.保密义务双方应对保密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用保密信息。双方应采取合理的保密措施，保证保密信息的安全。3.保密期限本协议的保密期限为自本协议生效之日起[保密期限年限]年。十二、通知与送达1.通知的方式本协议项下的通知应以书面形式作出，包括但不限于信函、传真、邮件等。通知应送达对方在本协议中指定的联系地址。2.通知的送达若通知以信函方式送达，应以挂号信或特快专递的方式寄出，自寄出之日起[送达期限天数]日后视为送达。若通知以传真方式送达，应以传真机发送的报告为凭，自发送之日起视为送达。若通知以邮件方式送达，应以邮件发送成功的记录为凭，自发送之日起视为送达。十三、协议生效与终止1.协议生效条件本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。2.协议终止条件本协议项下的工程竣工并经验收合格后，本协议自动终止。若双方协商一致，可提前终止本协议。若一方违反本协议的约定，另一方有权解除本协议，本协议自解除通知送达之日起终止。十四、附则1.协议份数本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。2.协议附件本协议的附件包括但不限于工程施工图纸、安全风险评估报告、施工方案等，与本协议具有同等法律效力。3.其他未尽事宜本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协