年建设工程施工合同协议书

年建设工程施工合同协议书合同编号：[具体合同编号]一、合同双方1.发包人：[发包人公司名称]，地址：[发包人公司地址]，联系方式：[具体联系方式]。2.承包人：[承包人公司名称]，地址：[承包人公司地址]，联系方式：[具体联系方式]。二、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]。2.工程地点：[具体工程地点]。3.工程内容：详细描述工程所涉及的各项工作和任务，包括但不限于建筑施工、设备安装、装修装饰等。4.工程规模：明确工程的规模大小，如建筑面积、工程投资金额、设备数量等具体指标。三、合同工期1.开工日期：[具体开工日期]。2.竣工日期：[具体竣工日期]。3.工期总日历天数：[具体总日历天数]，双方应严格按照此工期进行施工和验收，如因不可抗力等原因导致工期延误，应按照合同约定的程序进行处理。四、工程质量标准1.工程应符合国家和地方相关标准及规范的要求，同时应满足发包人在招标文件中提出的质量标准和要求。2.承包人应建立健全质量保证体系，加强施工过程中的质量控制，保证工程质量达到合同约定的标准。3.发包人有权对工程质量进行监督和检查，承包人应予以配合，如发觉工程质量不符合要求，承包人应及时整改，直至达到合格标准。五、合同价款与支付1.合同总价：[具体合同总价]，该总价为固定总价，包括工程的所有费用，如材料费、人工费、机械费、管理费等。2.付款方式：预付款：发包人在合同签订后[X]日内，向承包人支付合同总价的[X]%作为预付款，用于工程的前期准备工作。进度款：承包人应按照工程进度提交付款申请，发包人应在收到付款申请后的[X]日内进行审核，审核通过后按约定比例支付进度款。进度款的支付比例应根据工程进度的完成情况进行确定，一般为已完工程价值的[X]%。竣工结算款：工程竣工并经发包人验收合格后，承包人应提交竣工结算报告，发包人应在收到竣工结算报告后的[X]日内进行审核，审核通过后支付竣工结算款。竣工结算款的支付比例为合同总价的[X]%，扣除已支付的预付款和进度款后的余额。3.付款进度安排：详细列出各阶段付款的时间节点和金额，保证付款的及时性和准确性。六、双方责任与义务1.发包人责任与义务：提供施工所需的场地、水源、电源等基本条件，并保证其满足施工要求。按照合同约定的时间和方式支付工程款项。协助承包人办理工程施工所需的相关手续，如施工许可证等。对工程施工过程进行监督和检查，及时提出意见和建议。2.承包人责任与义务：按照合同约定的时间和要求完成工程施工任务，保证工程质量符合合同要求。建立健全安全管理体系，加强施工现场的安全管理，保证施工安全。遵守国家和地方的法律法规，不得进行违法违规行为。负责工程施工过程中的环境保护工作，减少施工对环境的影响。七、工程变更1.变更范围：明确工程变更的范围，包括工程设计变更、工程量变更、工程质量标准变更等。2.变更程序：承包人应在发觉需要变更的情况后及时通知发包人，并提交变更申请报告。发包人应在收到变更申请报告后的[X]日内进行审核，审核通过后发出变更通知。承包人应根据变更通知的要求进行变更施工，保证变更工程的质量和进度。3.变更价款的确定：变更工程的价款应按照合同约定的计价方式进行确定，如合同中有约定的单价或总价，则按照约定的单价或总价进行计算；如合同中没有约定，则应按照国家和地方的相关标准及规范进行计价。八、竣工验收与结算1.竣工验收：工程竣工后，承包人应及时通知发包人进行验收。发包人应在收到验收通知后的[X]日内组织验收，如逾期未组织验收，则视为工程验收合格。验收应按照国家和地方的相关标准及规范进行，如发觉工程质量不符合要求，承包人应及时整改，直至达到合格标准。2.结算方式：工程竣工结算应按照合同约定的方式进行，一般采用固定总价结算或单价结算。3.竣工结算审核：发包人应在收到竣工结算报告后的[X]日内进行审核，审核通过后与承包人进行结算。如双方对竣工结算结果存在争议，应按照合同约定的争议解决方式进行处理。九、争议解决1.争议解决方式：双方应在合同中约定争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。如选择仲裁方式，应明确仲裁机构的名称和地点；如选择诉讼方式，应明确诉讼法院的名称和地点。2.仲裁或诉讼地点：[具体仲裁机构名称或诉讼法院名称]。十、安全与环保1.承包人应建立健全安全管理制度，加强施工现场的安全管理，保证施工安全。承包人应配备必要的安全防护设施和设备，对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和自我保护能力。2.承包人应遵守国家和地方的环境保护法律法规，采取有效措施减少施工对环境的影响。承包人应按照环保要求处理施工废弃物，防止污染环境。3.发包人应对承包人的安全和环保工作进行监督和检查，如发觉安全和环保问题，应及时要求承包人整改。十一、知识产权1.双方应保证在合同履行过程中所使用的知识产权是合法的，不得侵犯他人的知识产权。2.如一方在合同履行过程中使用了他人的知识产权，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此而遭受的损失。3.合同双方在合同履行过程中所创造的知识产权，如专利、商标、著作权等，其归属应按照合同约定进行确定。如合同中没有约定，则应按照国家和地方的相关法律法规进行确定。主体盖章签字部分：发包人（盖章）：____________________法定代表人（签字）