标准建筑工程施工合同模板6篇

标准建筑工程施工合同模板6篇篇1甲方（发包方）：XXXXXX有限公司乙方（承包方）：XXXXXX建筑公司根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。一、工程概况1.工程名称：XXXXXX有限公司厂房新建工程2.工程地点：XXXXXX工业园区3.建筑面积：XXXX平方米4.承包范围：厂房新建工程的施工图纸中所包含的全部内容5.承包方式：包工包料二、施工依据1.甲方提供施工图纸及有关技术资料。2.乙方依据施工图纸及有关技术资料进行施工。三、工程期限1.本工程合同总工期为XX天，自乙方收到甲方开工令之日起计算。2.如遇不可抗力或甲方原因造成停工，工期顺延。四、工程质量1.本工程质量必须达到国家质量验收规范标准。2.乙方在施工过程中必须遵守甲方制定的各项质量管理制度。3.因乙方原因造成工程质量问题，其返工费用由乙方承担。五、工程价款及支付方式1.本工程总造价为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。2.甲方应按以下方式支付工程款：（1）本合同签订后，甲方支付乙方工程预付款XXXX元（大写：XXXX元整）。（2）乙方完成主体结构施工后，甲方支付乙方工程款至合同总价的XX%。（3）乙方完成全部施工内容后，甲方支付乙方工程款至合同总价的XX%。（4）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程余款（扣除质量保证金）。3.质量保证金为合同总价的XX%，保修期满后支付。保修期为一年，自工程竣工验收合格之日起计算。4.甲方不按合同规定支付工程款，乙方可停止施工，直至甲方付清全部工程款为止。六、双方责任1.甲方责任：（1）提供施工图纸及有关技术资料。（2）负责协调各工种之间的配合工作。（3）负责办理开工前的有关手续及协调外部关系。（4）负责按时支付工程款。2.乙方责任：（1）严格按施工图纸及有关技术资料进行施工。（2）负责编制施工组织设计及施工进度计划。（3）负责工程的施工质量及工期，并承担施工过程中的一切风险。（4）负责按时提交有关技术资料及竣工验收资料。（5）负责工程的保修工作。3.乙方的施工质量不符合合同规定时，乙方应负责无偿返工或维修，由此造成的一切损失由乙方承担。4.因甲方原因造成工程停工时，乙方可向甲方提出补偿要求，但甲方不承担乙方的窝工费及机械停滞费等损失。5.因不可抗力或甲方原因造成工程无法继续施工时，乙方应妥善保护好已完工程及剩余材料，并将其移交给甲方，待工程恢复施工时再继续使用。因不可抗力或甲方原因造成停工时，工期顺延。6.乙方在施工过程中不得擅自更改施工图纸或降低工程质量标准；如确需更改时，应提前向甲方提出书面申请并附修改方案，经甲方同意后方可进行施工。否则由此造成的一切损失由乙方承担。7.乙方在施工过程中应加强安全措施和现场管理，确保安全生产无事故；如发生安全事故时应及时向甲方报告并积极配合甲方进行处理。否则由此造成的一切损失由乙方承担。8.乙方在施工过程中应遵守甲方的各项管理制度并接受甲方的监督和检查；如因违反管理制度而造成的一切损失由乙方承担。同时甲方有权根据乙方的违约情况对其进行罚款处理直至解除合同。9.在施工过程中如发生争议或纠纷时双方应友好协商解决；协商不成的可向人民法院提起诉讼。但双方在诉讼期间均应继续履行合同义务并保持通讯畅通以便于法院进行调解或判决执行工作顺利进行。如一方不履行合同义务或拒绝执行法院判决时另一方有权向法院申请强制执行措施。10.本合同自双方签字盖章之日起生效；竣工结算完毕后除有关保修条款仍有效外其他条款即告终止；保修期满后有关保修条款亦自行失效。本合同未尽事宜双方可另行签订补充协议补充协议与本合同具有同等法律效力。篇2发包方（简称甲方）：_________，联系电话：_________，地址：_________。承包方（简称乙方）：_________，联系电话：_________，地址：_________。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程范围和内容：_________第二条合同工期1.本合同工期为：_________天。2.本工程开工日期：_________年_________月_________日。3.竣工日期：_________年_________月_________日。4.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意，可顺延工期：因人力不可抗拒的原因而影响正常施工；因甲方提出变更计划或变更施工图而影响施工进度。第三条工程造价及付款方式1.本工程总造价为：_________元。2.工程造价结算方式：_________。3.乙方进场后，甲方先支付乙方工程总造价的_________%，作为乙方进场费用。工程完成过半后，甲方再支付乙方工程总造价的_________%。工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总造价的剩余款项。4.乙方在收到甲方支付的款项后，应当向甲方出具符合国家法律规定的发票。第四条施工准备与进场1.甲方负责施工场地的土地征用、房屋拆迁、地面障碍物清理等工作。乙方应在接到甲方进场通知后按时进场施工。2.乙方应在进场前做好施工场地的临时设施建设和材料、设备的采购工作，并按时进场开工。乙方进场后应当做好施工记录、隐蔽工程验收记录和材料设备进出记录等。3.甲方应当为乙方提供必要的技术支持和现场指导，确保施工进度和质量。第五条工程质量与验收1.乙方应当建立健全质量管理体系，确保施工质量符合相关标准和要求。在施工过程中，乙方应当做好施工记录和质量检测记录等工作。2.工程竣工后，乙方应当向甲方提交竣工验收申请，并提供完整的竣工资料和验收报告。甲方应当在收到申请后及时进行验收，并在验收合格后签署验收合格证书。3.如果验收不合格，乙方应当进行整改并重新提交验收申请。整改期间的相关费用由乙方自行承担。第六条违约责任及赔偿损失1.甲方若不按合同约定支付工程进度款或竣工结算款，每逾期一天，应向乙方支付逾期付款部分万分之五的违约金。甲方若不按合同约定支付工程款项，应承担因此给乙方造成的全部损失。2.乙方若不能按合同工期完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付合同总造价万分之五的违约金。乙方若不能按合同约定质量完成施工任务，应承担因此给甲方造成的全部损失。3.因一方违约使合同不能履行或不能完全履行，给对方造成损失的，违约方应当支付违约金和赔偿损失。违约金和赔偿损失的计算方式按照相关法律法规执行。第七条合同争议解决方式本合同在履行过程中发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成时，双方同意通过以下方式解决：_________。第八条合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行本合同所约定的义务。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。2.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。甲方（签字/盖章）：_________乙方（签字/盖章）：_________篇3甲方（发包方）：XXXXXX公司乙方（承包方）：XXXXXX建筑公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确甲乙双方在建筑工程施工过程中的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。一、工程概况1.工程名称：XXXXXX工程2.工程地点：XXXXXX3.工程内容：包括但不限于土建、装修、水电安装等工程4.工程造价：XXXXXX元人民币二、工期1.开工日期：XXXX年XX月XX日2.竣工日期：XXXX年XX月XX日3.总工期：XX天三、双方权利和义务1.甲方权利和义务（1）甲方应向乙方提供施工所需的设计图纸、技术要求等资料，并确保其真实性和完整性。（2）甲方应按照合同约定支付工程款，并确保支付时间和金额的准确性。（3）甲方应协助乙方解决施工过程中的相关问题，并提供必要的支持和配合。2.乙方权利和义务（1）乙方应严格按照设计图纸和技术要求进行施工，并确保施工质量符合国家相关标准。（2）乙方应按照合同约定完成施工任务，并确保工期按时完成。（3）乙方应加强施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全。（4）乙方应及时向甲方提供施工进度报告和相关的技术资料。四、工程款支付方式1.本合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价的XX%作为预付款。2.乙方完成主体结构施工后，甲方应支付合同总价的XX%。3.乙方完成装修施工后，甲方应支付合同总价的XX%。4.乙方完成全部施工任务并经甲方验收合格后，甲方应支付合同总价的剩余部分。5.甲方应将工程款支付至乙方指定的银行账户，并确保支付时间和金额的准确性。五、违约责任1.甲方如未按照合同约定支付工程款，乙方有权停止施工，并要求甲方承担相应的违约责任。2.乙方如未按照合同约定完成施工任务，甲方有权要求乙方进行整改，并承担相应的违约责任。3.双方在履行合同过程中，如因一方原因导致合同无法继续履行，违约方应承担相应的赔偿责任。六、争议解决1.双方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。2.如果协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他合同条款仍应继续履行。七、其他事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效，一式贰份，甲乙双方各执壹份。2.本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同中的所有附件均为合同的有效组成部分，与合同正文具有同等法律效力。4.本合同解释权归甲乙双方共同所有。甲方（发包方）：XXXXXX公司法定代表人：XXX签字日期：XXXX年XX月XX日联系方式：XXXXXXXXXXX银行账户：XXXXXXXXXXXXXXX地址：XXXXXXXXXXXXXX邮编：XXXXXXXXXX电话：XXXXXXXXXXXX电子邮箱：XXXXXXXXXXXX传真：XXXXXXXXXXXX开户行：XXXXXXXXXXXXXX账号：XXXXXXXXXXXXXXX项目负责人：XXX身份证号：XXXXXXXXXXXXXX资质等级：XXXX级证书编号：XXXXXXXXXXX安全员姓名：XXX安全员证书编号：XXXXXXXXXXX质量员姓名：XXX质量员证书编号：XXXXXXXXXXX预算员姓名：XXX预算员证书编号：XXXXXXXXXXX材料员姓名：XXX材料员证书编号：XXXXXXXXXXX劳务队伍人数：XXXX人工程报价单（详细清单）：见附件一设计图纸及技术要求：见附件二其他资料：见附件三质量保修书：见附件四安全协议书：见附件五预算书：见附件六资金流量表：见附件七开户行出具的资信证明或资金证明：见附件八营业执照及资质证书复印件：见附件九施工组织设计及进度计划：见附件十材料检验及复试记录汇总表：见附件十一构配件进场验收记录汇总表：见附件十二交接检查记录汇总表：见附件十三专项篇4发包方（简称甲方）：XXX，身份证号：XXXX，联系电话：XXXX，地址：XXXX。承包方（简称乙方）：XXX，身份证号：XXXX，联系电话：XXXX，地址：XXXX。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。一、工程概况1.工程名称：XXXX2.工程地点：XXXX3.工程承包方式：XXXX4.工程范围和内容：XXXX二、合同工期1.本合同工期为XX天，从XXXX年XX月XX日开始施工，到XXXX年XX月XX日竣工。2.乙方在合同期内必须完成全部工程施工内容，如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方需向甲方支付违约金XX元。三、合同价款1.本合同工程总造价为人民币XX元（大写：XX元）。该价款已包括材料费、人工费、机械使用费等全部费用。2.乙方需按照甲方提供的施工图纸和变更签证单完成全部施工内容，并确保工程质量符合相关标准。如因乙方原因造成工程质量问题，乙方需承担相应的责任和费用。四、付款方式1.甲方在合同签订后XX天内向乙方支付工程总造价的XX%作为预付款。2.乙方按合同约定完成全部工程施工内容并通过验收后，甲方在验收合格后XX天内向乙方支付剩余的XX%款项。3.乙方在收款时须提供有效的收款凭证。五、违约责任1.甲方若不按合同约定支付款项或延误工期，每延误一天，需向乙方支付违约金XX元。2.乙方若不按合同约定完成施工内容或工程质量不符合相关标准，需承担相应的责任和费用。同时，甲方有权要求乙方进行整改或重新施工。六、其他约定1.乙方在施工中必须遵守甲方的安全、环保等规章制度，确保施工现场的安全和环保。如因乙方原因造成安全事故或环保问题，乙方需承担相应的责任和费用。2.乙方需确保施工场地的整洁和卫生，及时清理施工垃圾和废弃物。3.乙方在施工中如需使用甲方提供的材料或设备，需在使用前与甲方进行确认，并确保其符合相关标准和要求。4.乙方需确保施工质量的稳定和可靠，如出现质量问题或隐患，需及时通知甲方并采取相应的措施进行整改。5.乙方需严格遵守合同条款和甲方的要求，确保施工工程的顺利进行和高质量完成。如违反合同条款或甲方要求，需承担相应的法律责任和费用。6.本合同未尽事宜，双方可协商补充。协商补充的合同条款与本合同具有同等法律效力。7.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（签字/盖章）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字/盖章）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日篇5合同编号：XXXX-XXXX-XXXX甲方（发包方）：XXXX有限公司乙方（承包方）：XXXX建筑公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。一、工程概况1.工程名称：XXXX综合楼2.工程地点：XXXX路XXXX号3.建筑面积：XXXX平方米4.承包范围：本工程采用包工包料方式，承包范围包括但不限于土建工程、装饰工程、安装工程等。具体内容详见本合同附件一。二、工程工期1.开工日期：XXXX年XX月XX日2.竣工日期：XXXX年XX月XX日3.合同工期：XX天（日历天）三、工程质量1.本工程质量应达到国家质量验收规范的标准。2.乙方应按照设计文件和施工图纸的要求进行施工，确保工程质量。3.在施工过程中，如发现设计文件和施工图纸存在错误或不合理之处，乙方应及时向甲方提出书面修改建议，甲方应在收到修改建议后及时作出答复。4.乙方应确保施工过程中的各种机械设备和工具处于良好状态，确保施工安全和质量。四、工程价款及支付方式1.本工程总造价为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。2.甲方应按照以下方式向乙方支付工程款：（1）合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价款的XX%作为预付款。（2）乙方完成主体结构施工后，甲方应向乙方支付合同总价款的XX%作为进度款。（3）乙方完成全部施工内容并经甲方验收合格后，甲方应向乙方支付合同总价款的剩余部分作为尾款。3.乙方应在收到甲方支付的每笔款项后及时向甲方出具正式发票。五、施工准备1.甲方应负责提供施工所需的水、电、道路等必要条件，确保施工顺利进行。2.乙方应负责编制施工组织设计和施工方案，并报甲方批准后方可实施。3.乙方应按照批准的施工方案和设计要求，做好施工前的准备工作，包括但不限于材料采购、机械设备的维护和保养等。六、施工过程管理1.甲方应指定专人负责施工现场的管理和监督，确保施工质量和安全。2.乙方应设立项目经理，负责施工现场的日常管理和协调工作。项目经理应具备相应的资质和经验，并报甲方备案。3.甲乙双方应定期召开项目例会，解决施工过程中出现的问题和困难，确保施工进度和质量。4.乙方应建立健全施工记录和档案管理制度，如实记录施工过程中的重要事项和关键数据，并妥善保管相关档案资料。七、竣工验收及保修1.乙方完成全部施工内容后，应向甲方提交竣工验收申请报告及相关资料。甲方应在收到申请报告后及时组织竣工验收工作。2.竣工验收时，甲乙双方应按照国家相关质量验收规范和设计文件的要求进行验收工作，确保工程质量符合要求。3.验收合格后，双方应签订竣工验收报告，并办理工程移交手续。4.本工程保修期为XX年，自竣工验收之日起计算。在保修期内，乙方应承担因施工质量问题引起的维修责任。保修期满后，如需继续合作可另行协商签订合同。八、违约责任1.甲方未按合同约定支付工程款或未按约定提供必要条件和协助的，应承担相应的违约责任。2.乙方未按合同约定完成施工内容或施工质量不符合要求的，应承担相应的违约责任。具体责任包括但不限于：因施工质量问题引起的返工、维修费用由乙方承担；因工期延误造成的损失由乙方承担等。3.双方在履行合同过程中如发生争议或纠纷的，应首先通过友好协商解决；协商不成的可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。九、其他事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效，一式XX份，甲乙双方各执XX份。具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜可由双方另行协商补充并签订书面协议加以明确约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同中的所有条款都是双方协商后达成的一致意见，