国家建设工程设计合同5篇

国家建设工程设计合同5篇篇1发包人（甲方）：_________设计人（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程建设设计达成如下协议。一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程规模：_________4.工程投资：_________二、设计范围及要求1.本次设计包括_________，设计内容应满足甲方需求，并符合相关法规及规范。2.设计要求：_________。三、设计资料及文件1.甲方应向乙方提供以下资料及文件：_________。2.乙方应提交以下设计成果：_________。四、设计期限1.本合同签订后，乙方应尽快安排设计，设计工期为_________天。2.甲方应在设计开始前提供必要的设计资料，确保设计进度。五、设计费用及支付方式1.本次设计费用为_________元。2.支付方式：_________。六、质量保证及违约责任1.乙方应保证设计质量符合相关法规及规范，满足甲方需求。2.如因乙方原因导致设计质量不合格，乙方应承担相应的违约责任。七、争议解决方式1.如双方在执行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方可向甲方所在地法院提起诉讼。八、合同生效及终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同生效后，任何一方不得擅自变更或终止合同。如确需变更或终止，应双方协商同意。九、其他约定事项1.乙方应对甲方提供的资料及文件保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。2.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。发包人（甲方）：_________（签字/盖章）日期：_________年_________月_________日设计人（乙方）：_________（签字/盖章）日期：_________年_________月_________日篇2合同编号：发包人：承包人：根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就本建设工程的设计事项协商一致，定立本合同。一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.设计规模：建筑面积约平方米4.设计内容：建筑设计、结构设计、给水排水设计、电气设计、智能化设计、景观设计、泛光照明设计、室内装修设计、空调设计、消防设计、电梯设计、幕墙设计、人防设计、地下空间设计、公共空间设计、泛光照明设计、商业空间设计、外墙外保温设计、房屋加固设计、其他设计。二、发包人义务1.发包人应向承包人提供必要的工程设计文件和相关资料。2.发包人应协助承包人办理有关设计批复文件。3.在设计过程中，发包人应给予承包人必要的设计支持和配合。4.发包人应按时向承包人支付设计费用。三、承包人义务1.承包人应按照合同约定进行设计，确保设计质量符合国家和地方标准。2.承包人应按时向发包人交付设计成果。3.在设计过程中，承包人应确保设计的合理性和安全性。4.承包人应协助发包人办理有关设计批复文件。5.承包人应对发包人的商业秘密进行保密。四、设计费用及支付方式1.设计费用：本合同的设计费用为人民币元整（大写：元整）。该费用已包括在设计内容中，无需另外支付。2.支付方式：发包人应在合同签订后7个工作日内向承包人支付设计费用的50%作为预付款，即人民币元整（大写：元整）。剩余50%的设计费用，即人民币元整（大写：元整），应在设计成果交付并经发包人确认后7个工作日内支付。五、设计内容及要求1.建筑设计：要求体现现代建筑风貌，注重建筑的艺术性和实用性，同时考虑成本效益。2.结构设计：要求采用先进的结构技术，确保结构安全、稳定，并满足抗震要求。3.给水排水设计：要求采用环保、节能的给水排水系统，确保供水安全、排水顺畅。4.电气设计：要求采用高效的电气系统，满足用电需求，并考虑节能环保。5.智能化设计：要求融入先进的智能化技术，提升建筑的科技含量和便捷性。6.景观设计：要求注重景观的绿化、美化效果，打造宜人的居住环境。7.泛光照明设计：要求采用优质的泛光照明系统，确保夜间照明效果安全、舒适。8.室内装修设计：要求体现高端、大气的装修风格，满足客户的个性化需求。9.空调设计：要求采用先进的空调系统，确保室内温度和湿度适宜。10.消防设计：要求按照国家和地方消防标准进行设计，确保建筑消防安全。11.电梯设计：要求采用高品质的电梯设备，确保电梯运行平稳、安全。12.幕墙设计：要求采用美观、实用的幕墙系统，提升建筑的外立面效果。13.人防设计：要求按照人防标准进行设计，确保建筑具备相应的防护能力。14.地下空间设计：要求合理规划地下空间，满足停车、设备用房等功能需求。15.公共空间设计：要求注重公共空间的舒适性和便捷性，提升居民的生活品质。16.商业空间设计：要求体现商业空间的商业氛围和品牌形象。17.外墙外保温设计：要求采用优质的外墙外保温系统，确保建筑的保温性能符合要求。18.房屋加固设计：要求对既有建筑进行结构加固，提升建筑的抗震能力和安全性。19.其他设计：根据发包人的实际需求，提供其他相关的设计服务。具体的设计内容和要求应在合同中明确约定。六、设计成果交付及确认方式篇3合同编号：工程名称：甲方（发包人）：乙方（设计人）：根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本工程的设计达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.设计内容：4.设计规模：5.设计阶段：二、设计人的资质及经验1.乙方具备工程设计资质，并已从事工程设计活动多年，具有丰富的工程设计经验和卓越的业绩。2.乙方拥有专业的设计团队，包括注册结构工程师、注册建造师等，能够确保本工程的设计质量和进度。3.乙方在业界具有良好的信誉和口碑，能够保证本工程的顺利推进。三、设计任务及要求1.乙方需按照甲方提供的设计要求和任务，完成本工程的设计工作。具体设计要求和任务包括：（1）设计内容需符合国家的有关法律、法规的规定，并满足甲方的实际需求。（2）设计需达到约定的质量标准和要求。（3）设计需按时完成，并交付甲方使用。2.甲方需对乙方提出的设计要求和任务进行确认，并积极配合乙方完成设计工作。四、设计费用及支付方式1.乙方需按照本工程的设计工作量，向甲方收取相应的设计费用。具体设计费用包括：（1）设计基础费用：根据工程的复杂程度和设计工作量，确定设计基础费用。（2）奖励费用：如果设计成果获得国家级或省级奖项，甲方需向乙方支付相应的奖励费用。2.甲方需按照约定的支付方式和时间，向乙方支付设计费用。具体支付方式包括：（1）银行转账：甲方需将设计费用汇入乙方指定的银行账户。（2）支票或汇票：甲方需向乙方签发支票或汇票，以支付设计费用。五、设计成果及交付方式1.乙方需按照约定的设计成果及交付方式，向甲方交付设计成果。具体设计成果包括：（1）设计图纸：包括平面图、立面图、剖面图等。（2）设计说明：对设计成果进行详细的文字说明。（3）材料清单：列出本工程所需的主要材料和数量。2.甲方需对乙方交付的设计成果进行确认，并按照约定的方式接收和使用。六、违约责任及赔偿标准1.甲、乙双方需按照本合同的约定履行各自的义务。如一方违约，需承担相应的违约责任。具体违约责任包括：（1）若甲方未按照约定支付设计费用，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付未付的设计费用及相应的利息损失。（2）若乙方未按照约定完成设计工作，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并赔偿因此造成的损失。2.赔偿标准需根据违约方违约的严重程度和给守约方造成的实际损失来确定。具体赔偿标准可参照《中华人民共和国合同法》及相关司法解释的规定执行。七、争议解决及法律适用1.甲、乙双方在本合同的履行过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作，确保案件的顺利推进。同时，双方还需注意保存相关证据材料，以便在需要时提交给法院作为支持自己主张的依据。2.本合同的订立、效力、履行、修改及终止均适用中华人民共和国法律。在双方协商过程中产生的任何争议或纠纷，也应适用中华人民共和国法律进行解决。如需进一步了解相关法律规定或需要法律咨询支持，可咨询专业的法律顾问或律师机构获取帮助。篇4合同编号：XXXX甲方（发包人）：XXXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。乙方（设计人）：XXXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就甲方委托乙方承担建设工程设计任务达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXX。2.工程地点：XXXX。3.工程规模：XXXX。4.工程内容：XXXX。二、设计范围及要求1.设计范围：本次设计包括XXXX。2.设计要求：乙方应根据甲方的需求和国家的法律法规，按照工程设计任务书的要求，编制详细的设计方案，并对其进行技术经济分析。设计方案应满足甲方的使用需求，同时考虑经济、环保、安全等方面的要求。三、设计费用及支付方式1.设计费用：本次设计任务的费用为人民币XXXX元整。该费用包括设计人员的工资、设计资料费、方案评审费等相关费用。2.支付方式：甲方应在合同签订后，按照以下比例向乙方支付设计费用：合同签订后支付总费用的XX%；设计成果提交并经甲方确认后支付总费用的XX%；剩余XX%的设计费用在保修期满后支付。具体支付时间和金额如下：（1）合同签订后，甲方应向乙方支付设计费用的XX%，即人民币XXXX元整。（2）设计成果提交并经甲方确认后，甲方应向乙方支付设计费用的XX%，即人民币XXXX元整。（3）保修期满后，甲方应向乙方支付剩余的设计费用，即人民币XXXX元整。四、设计成果的提交与确认1.乙方应在合同签订后，按照约定的时间节点，向甲方提交设计成果。具体提交时间节点如下：合同签订后XX天内提交初步设计方案；初步设计方案确认后XX天内提交详细设计方案；详细设计方案确认后XX天内提交最终设计方案。2.甲方应在收到乙方提交的设计成果后，及时对设计成果进行确认。如有需要修改或完善的地方，甲方应及时提出，乙方应根据甲方的反馈进行修改或完善。3.设计成果经甲方确认后，乙方应按照合同约定向甲方提交设计成果的电子版和纸质版。电子版应包含所有设计文件和设计说明；纸质版应包含部分关键图纸和说明。五、保修期及保修责任1.本工程设计任务的保修期为XX年。保修期自设计成果经甲方确认之日起开始计算。在保修期内，如因乙方设计原因造成工程质量问题或安全事故的，乙方应承担相应的赔偿责任。2.在保修期内，如甲方需要对设计成果进行修改或完善，乙方应免费提供相应的修改或完善服务。修改或完善服务应在接到甲方通知后XX天内完成。3.保修期满后，如甲方对设计成果无异议，应书面确认并支付剩余的设计费用。如有需要继续保修的情况，双方应协商签订补充协议。六、违约责任及赔偿标准1.甲方未按照合同约定向乙方支付设计费用的，每逾期一天，应向乙方支付应付金额的千分之五作为违约金。如逾期超过XX天仍未支付的，乙方有权解除本合同并要求甲方承担相应的赔偿责任。2.乙方未按照合同约定向甲方提交设计成果的，每逾期一天，应向甲方支付应付金额的千分之五作为违约金。如逾期超过XX天仍未提交的，甲方有权解除本合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。3.因乙方设计原因造成工程质量问题或安全事故的，乙方应承担相应的赔偿责任。具体赔偿标准如下：因设计错误造成工程结构损坏的，应赔偿直接经济损失的XX%；因设计缺陷造成工程功能无法正常使用的，应赔偿直接经济损失的XX%；因设计原因造成重大安全事故的，应赔偿直接经济损失的XX%。4.在保修期内，如乙方未按照合同约定提供修改或完善服务并造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。具体赔偿标准如下：因修改或完善服务延误造成工程停工的，应赔偿直接经济损失的XX%；因修改或完善服务质量问题造成工程结构损坏的，应赔偿直接经济损失的XX%。5.甲方和乙方在合同履行过程中如有其他违约行为并造成对方损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。具体赔偿标准应根据损失情况协商确定。如协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。七、争议解决方式及管辖法院1.甲乙双方在合同履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体解决方式由双方协商确定。如协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。篇5合同编号：XXXX甲方（发包人）：XXXX，地址：XXXX，电话：XXXX，联系人：XXXX。乙方（设计人）：XXXX，地址：XXXX，电话：XXXX，联系人：XXXX。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方承担XXXX工程的设计任务达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXX。2.工程地点：XXXX。3.工程规模：XXXX。4.设计内容：包括但不仅限于建筑设计、结构设计、设备设计、工艺流程设计、控制系统设计等方面的工作。二、设计任务及要求1.乙方应根据甲方的需求和工程实际情况，提供科学合理的设计方案。2.乙方应确保设计方案的可行性，并尽可能降低工程造价。3.乙方应根据甲方的反馈意见，对设计方案进行必要的修改和调整。