一级建造师执业资格考试建设工程法规及相关知识同步测试题含答案和解析

一级建造师执业资格考试建设工程法规及相关知识同步测试题含

答案和解析

一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只

有一个最正确或最符合题意。选对每题得一分，没选或选错均不

得分）o

1、施工中，施工单位经监理工程师进行隐蔽工程验收后进行覆盖,

后由于监理人员的更换要求对隐蔽部位重新剥露检验。检验发现质量

不符合设计要求，则剥露修复和重新隐蔽的费用损失和工期由（）

承担。

A、业主

B、施工单位

C、监理单位

D、业主和监理单位共同

【参考答案】：B

【解析】；《建设工程质量管理条例》第32条规定：“施工单位

对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，

应当负责返修”。隐蔽工程在隐蔽前，必须通知建设单位和建设工程

质量监督机构进行检查，合格后方可进行隐蔽。事后建设单位或其代

表对前期检查有疑问时，可以重新检查，重新检查合格，则建设单位

承担相关费用和工期影响；不合格，则施工单位自己承担相关费用及

工期影响。施工单位不能拒绝检查，需要予以配合。故B为正确选项。

2、延付或者拒付租金的诉讼时效期为（）年。

A、1

B、2

C、4

D、20

【参考答案】：A

3、注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前（）个

月内申请续展注册。

A、3

B、6

C、9

D、12

【参考答案】：D

【解析】：注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前

12个月内申请续展注册，在此期间未能提出申请的，可以给予6个月

的宽展期。

4、根据我国《行政强制法》，当事人在法定期限内不申请行政复

议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政强制执行权的

行政机关可以自期限届满之日起（）内，依法申请人民法院强制执

行。

As15日

B、1个月

C、3个月

D、2年

【参考答案】：c

【解析】：《行政强制法》第53条规定：“当事人在法定期限内

不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政

强制执行权的行政机关.T-以自期限届满之E1起三个月内，依照本

章规定申请人民法院强制执行"。故C为正确选项。

5、关于物权特征的说法，正确的是（）。

A、物权是一种支配权，需要义务人的行为配合

B、物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利

C、物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人

D、物权是不具有排他性的权利，同一物上可以存在几个物权

【参考答案】：B

【解析】：物权具有以下特征：

1.物权是支配权。物权是权利人直接支配的权利，即物权人

可以依自己的意志就标的物直接行使权利，无须他人的意思或义务人

的行为介入6

2.物权是绝对权。物权的权利人可以对抗一切不特定的人。

物权的权利人是特定的，义务人是不特定的，且义务内容是不作为，

即只要不侵犯物权人行使权利就履行义务。

3.物权是财产权。物权是一种具有物质内容的、直接体现为

财产利益的权利。财产利益包括对物的利用、物的归属和就物的价值

设立的担保。

4.物权具有排他性。物

6、某建筑公司致函钢材经销商甲公司：“我公司欲以3300元/t

的价格购买H级钢筋30t,有意者请于3日内回复。”乙公司获悉此事,

赶在甲公司回复之前致电建筑公司：“同意报价，准备接货事宜。”

请问，乙公司发出的这份通知属于（）。

A、要约

B、承诺

C、反要约

D、要约邀请

【参考答案】：A

【解析】：乙公司不是受要约人

7、关于建设用地使用权的表述中，不正确的是（）。

A、建设用地使用权包括集体所有的农村土地

B、建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上

C、建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立

D、建设用地使用权是因建造建筑物、构筑物及其附属设施而使用

国家所有的土地的权利

【参考答案】：A

【解析】：本题涉及的考点是建设用地使用权。建设用地使用权

是因建造建筑物、构筑物及其附属设施而使用国家所有的土地的权利。

建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的农

村土地。

8、我国工程建设领域，常见的建筑/安装工程一切险所包括的第

三者险应属于（）。

A、财产损失保险

B、责任保险

C、健康保险

D、伤害保险

【参考答案】：B

【解析】：责任保险是指以被保险人对第三者依法应负的赔偿责

任为保险标的的保险，又称第三者责任险。在我国，建筑/安装工程

一切险通常包括第三者责任险。此外，在工程建设领域常见的责任保

险还包括建设工程设计责任保险（单项建设工程设计责任保险）、工程

监理责任保险、雇主责任保险以及律师责任保险等。

9、下列可以适用联合体共同承包的项目是（）。

A、大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程

B、投资主体众多的建筑工程

C、投资风险较大的建筑工程

D、建设周期短的建筑工程

【参考答案】：A

【解析】：《建筑法》规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑

工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包Q作为大型的建筑工

程或结构复杂的建筑工程，一般是投资额大、技术要求复杂和建设周

期长、潜在风险较大，采取联合共同承包的方式，有利于更好发挥各

承包单位在资金、技术、管理等方面优势，增强抗风险能力，

保证工程质量和工期，提高投资效益。至于中小型或结构不复杂

的工程，则完全可由一家承包单位独立完成。故A为正确选项。

10、关于施工现场大气污染防治的说法，正确的是（）。

A、重点是防治排放污染物

B、爆破作业须选择风力小的天气进行，做好计划

C、结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于1m

D、施工现场非作业区达到目测扬尘高度O.5m

【参考答案】：B

【解析】：施工现场大气污染的防治，重点是防治扬尘污染。

2007年9月建设部颁发的《绿色施工导则》中规定：①运送土方、垃

圾、设备及建筑材料等，不污损场外道路。②土方作业阶段，采取洒

水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于1・5m,不扩散到场区

外。③结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.5mo

④施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求。⑤构筑物机械拆除前，

做好扬尘控制计划。⑥构筑物爆破拆除前，做好扬尘控制计划。可采

用清理积尘、淋湿地面、预湿墙体、屋面敷水袋、楼面蓄水、建筑外

设高压喷雾状水系统、搭设防尘排栅

11、某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9

月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程

度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通告

送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据

《合同法》的规定，该施工合同解除的时间为（）。

A、9月10日

B、9月15日

C、9月17日

D、9月18日

【参考答案】：C

【解析】：《合同法》第九十三条规定，当事人协商一致，可以

解除合同6当事人可以约定一方解除合同的条件6解除合同的条件成

就时，解除权人可以解除合同。《合同法》第九十六条规定，当事人

一方依照本法主张解除合同的，应当通知对方6合同自通知到达对方

时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合

同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续

的，依照其规定。

12、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》规定，证据

交换应当在（）的主持下进行。

A、仲裁员

B、审判人员

C、人民法院院长

D、书记员

【参考答案】：B

【解析】：本题考核的是证据交换。证据交换应当在审判人员的

主持下进行。

13、甲经长期研究发明了某种涂料，2011年3月5日委托某专利

事务所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5

月

15日专利局将其专利公告，2013年2月13日授予甲专利权。该

专利权届满的期限是（）。

A、2031年3月5日

B、2031年3月15日

C、2031年5月15日

D、2033年2月130

【参考答案】：B

【解析】：《专利法》第42条规定：发明专利权的期限为20年,

实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年，均自申请日起计算。

故B为正确选项。

14、关于施工现场大气污染防治的说法，正确的是（）。

A、重点是防治排放污染物

B、爆破作业须选择风力小的天气进行，做好计划

C、结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于1m

D、施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5m

【参考答案】：B

【解析】：施工现场大气污染的防治，重点是防治扬尘污染。

2007年9月建设部颁发的《绿色施工导则》中规定：①运送土方、垃

圾、设备及建筑材料等，不污损场外道路。②土方作业阶段，采取洒

水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5m,不扩散到场区

外。③结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.5m0

④施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求。⑤构筑物机械拆除前，

做好扬尘控制计划。⑥构筑物爆破拆除前，做好扬尘控制计划。

可采用清理积尘、淋湿地面、预湿墙体、屋面敷水袋、楼面蓄水、

建筑外设高压喷雾状水系统、搭设防尘排栅

15、继续履行是一种违约后的补救方式，但它不能与下列方式中

的（）并用。

A、违约金

B、采取补救措施

C、定金

D、解除合同

【参考答案】：D

16、某建设工程合同约定，”工程通过竣工验收后2个月内，结

清全部工程款”。2013年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承

包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包

人一直未支付工程余款。2014年5月1日，承包人将发包人起诉至人

民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为（）。

A、2013年10月100

B、2013年10月20日

C、2013年12月1H

Ds2014年5月10

【参考答案】：c

【解析】：利息从应付工程价款之日计付Q当事人对付款时间没

有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间；（1）建设工程已实

际交付的，为交付之日；（2）建设工程没有交付的，

为提交竣工结算文件之日；（3）建设工程未交付，工程价款也未结

算的，为当事人起诉之日。

17、关于建筑工程一切险，下列说法中不正确的是（）。

A、建筑工程一切险承保各类民用、工业和公共事业建筑工程项目,

包括道路、水坝、桥梁、港口等，在建设工程中因自然灾害或意外事

故而引起的一切损失

B、保险期自工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日

开始生效，两者以先发生者为准

C、保险期的终止日应为工程竣工验收之日或者保险单上列出的终

止日

D、保险工程一切险一般不加保第三者责任险

【参考答案】：D

【解析】：D项，建筑工程一切险往往还加保第三者责任险。第三

者责任险是指在保险有效期内，因施工工地上发生意外事故，造成在

施工工地及邻近地区的第三者人身伤亡或者财产损失，依法应由被保

险人承担的经济赔偿责任。

18、按照《水污染防治法》的规定，建设项目水污染防治设施应

当经过（）验收，验收不合格的，该项目不得投入生产或使用。

A、环境保护主管部门

B、水行政主管部门

C、流域管理机构

D、卫生主管部门

【参考答案】：A

19、下列选项中，关于法的效力层级的叙述，不正确的是（）。

A、法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式

B、地方性法规的效力，高于本级和下级地方政府规章

C、行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和部门规章，高于

地方性法规

D、省、自治区人民政府制定的规章的效力，高于本行政区域内的

较大的市人民政府制定的规章

【参考答案】：C

【解析】：本题考核的是法的效力层级。行政法规的法律地位和

法律效力仅次于宪法和法律，高于地方性法规和部门规章。

20、工程建设单位组织验收合格后投入使用，22后外墙出现裂缝,

经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是（）O

A、施工单位维修，建设单位直接承担费用

B、建设单位维修并承担费用

C、施工单位维修并承担费用

D、施工单位维修，设计单位直接承担费用

【参考答案】：A

21、甲公司与乙租赁公司约定，由乙公司购买丙厂家生产的一套

机电设备，并以融资租赁方式供甲公司使用。乙公司在租赁合同终止

前，将该设备的所有权转让给丁公司。对此，下列说法中正确的是

()O

A、租赁合同对丁公司继续有效

B、乙转让该设备所有权需经甲同意

C、租赁合同终止前不得转让该设备的所有权

D、丁无义务保证甲继续使用该设备

【参考答案】：A

22、工程建设国家标准由()审查批准。

A、全国人民代表大会

B、国务院工程建设行政主管部门

C、国务院标准化行政主管部门

D、国务院标准化行政主管部门和国务院工程建设行政主管部门联

合

【参考答案】：B

【解析】：本题涉及的考点是工程建设国家标准的审批。工程建

设国家标准由国务院工程建设行政主管部门审查批准，由国务院标准

化行政主管部门统一编号，由国务院标准化行政主管部门和国务院工

程建设行政主管部门联合发布。

23、某项工程2007年开工，2008年年底竣工验收合格，该工程项

目经理王某2009年跳槽到其它公司。2011

年王某被发现由于其故意在该工程施工期间违反国家有关质量管

理规定，造成了一般质量事故，关于王某的法律责任的说法，正确的

是O

A、应追究王某的刑事责任

B、可追究王某的民事责任

C、不应追究王某的行政责任

D、应追究王某的劳动责任

【参考答案】：B

24、根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或其他突发

性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应

急方案，采取应急措施，并向（）的县级以上地方人民政府或者环

境保护主管部门报告。

A、事故发生地

B、单位所在地

C、污染影响地

D、单位登记地

【参考答案】：A

【解析】：《水污染防治法》规定，企业事业单位发生事故或者

其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本

单位的应急方案，采取应急措施，并向事故发生地的县级以上地方人

民政府或者环境保护主管部门报告。因此选A选项。

25、施工单位依法对本企业的安全生产负全面责任的是（）。

A、法定代表人

B、技术负责人

C、项目负责人

D、安全管理部门负责人

【参考答案】：A

26、《建设工程安全生产管理条例》对施工起重机械和整体提升

脚手架等设施强制性检测的规定不包括（）。

A、使用过程中，应当按照规定进行定期检测

B、使用过程中定期检测，可以由企业自行执行

C、达到国家规定的检验检测期限的，必须经具有专业资质的检验

检测机构检测

D、检验检测结果、鉴定结论经检验检测人员签字后，由检验检测

机构负责人签署

【参考答案】：B

【解析】：《建设工程安全生产管理条例》第十八条规定，施工

起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家

规定的检验检测期限的，必须经具有专业资质的检验检测机构检测。

经检验不合格的，不得继续使用。

27、施工单位的应急预案经评审后，由（）签署公布。

A、施工单位主要负责人

B、监理工程师

C、施工单位项目经理

D、设计单位负责人

【参考答案】：A

【解析】：本题涉及的考点是应急预案的规定。施工单位的应急

预案经评审后，由施工单位主要负责人签署公布Q

28、当事人一方违约后，另一方应采取适当措施防止损失扩大，

这是非违约方的（）°

A、延伸义务

B、连带义务

C、减损义务

D、连带责任

【参考答案】：C

29、下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是（）。

As劳动报酬

B、试用期

C、保守商业秘密

D、福利待遇

【参考答案】：A

【解析】：劳动合同必备条款：

（1）用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人;

（2）劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号

码：

（3）劳动合同期限；

（4）工作内容和工作地点：

（5）工作时间和休息休假；

（6）劳动报酬；

（7）社会保险；

（8）劳动保护、劳动条件和职业危害防护；

（9）法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。

30、下列抵押权从签订抵押合同之日起设立的是（）。

A、房屋

B、土地使用权

Cs交通运输车辆

D、在建工程

【参考答案】：C

【解析】：根据《物权法》第180条和第187条的规定，不动产

抵押时,抵押权自登记时设立。根据《物权法》第181条和第188条

的规定，以生产设备、原材料、丰成品、产品，或者以交通运输工具,

或者以正在建造的船舶、航空器等动产抵押的，抵押权自，抵押合同

生效时设立。故C为正确选项。

31、下列事项中，可以不设定行政许可的是（）。

A、企业或者其他组织的设立等，需要确定主体资格的事项

B、提供公众服务并且直接关系公共利益的职业、行业，需要确定

具备特殊技能等资格、资质的事项

C、有限自然资源开发利用、公共资源配置以及直接关系公共利益

的特定行业的市场准人事项

D、公民、法人或者其他组织能够自主决定的事项

【参考答案】：D

【解析】：2003年8月颁布的《行政许可法》规定，下列事项可

以设定行政许可：

（1）直接涉及国家安全、公共安全、经济宏观调控、生态环境保护

以及直接关系人身健康、生命财产安全等特定活动，需要按照法定条

件予以批准的事项；（2）有限自然资源开发利用、公共资源配置以及直

接关系公共利益的特定行业的市场准入等，需要腻子特定权利的事项;

⑶提供公众服务并且直接关系公共利益的职业、行业，需要确定具备

特殊信誉、特殊条件或者特殊技能等资格、资质的事项；（4）直接关系

公共安全、人身健康、生命财产安全的重要设备、设施、产品、

32、建设行政管理部门对建设工程合同争议进行调解，施工单位

不服，施工单位可以采取的行为是（）。

A、申请行政复议或提起行政诉讼

B、申请仲裁或提起民事诉讼

C、申请行政复议后提起行政诉讼

D、申请仲裁后提起民事诉讼

【参考答案】：B

【解析】：下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行

政复议：①不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，

应当依照有关法律、行政法规的规定提起申诉：②不服行政机关对民

事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提起

诉讼。

33、下列合同中，不属于建设工程合同按工程建设阶段所划分的

种类的是（）。

A、建设工程勘察合同

B、建设工程设计合同

C、建设工程施工合同

D、建设工程监理合同

【参考答案】：D

【解析】：《合同法》规定，建设工程合同是承包人进行工程建

设，发包人支付价款的合同。建设工程合同按建设阶段可划分为建设

工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同。

34、建设工程施工前，施工企业（）应当就有关安全施工的技

术要求向施工作业班组、作业人员进行技术交底，并由双方签字确认。

A、项目管理的技术人员

B、法定代表人

C、项目管理的负责人

D、技术总负责人

【参考答案】：A

【解析】：《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工

前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要

求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。故A

为正确选项。

35、注册建造师继续教育证书是其延续注册、变更注册的重要依

据之一，注册一个专业的建造师有效期内应参加不少于（）学时的

继续教育。

A、30

B、60

C、90

D、120

【参考答案】：D

【解析】：注册一个专业的建造师在每一注册有效期内应参加继

续教育不少于120学时，其中必修课60学时，选修课60学时。注册

两个及以上专业的，每增加一个专业还应参加所增加专业60学时的继

续教育，其中必修课30学时，选修课30学时。

36、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，安全事故调查

组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告；特殊情况，经批

准可以适当延长，但延长的期限最长不超过（）。

A、15日

B、300

C、60日

D.120日

【参考答案】：C

37、单位工程竣工结算由（）。

A、发包人编制，承包人审查

B、承包人编制并审查

C、发包人编制并审查

D、承包人编制，发包人审查

【参考答案】：D

【解析】：本题考核的是工程竣工结算方式与编审6单位工程竣

工结算由承包人编制，发包人审查；实行总承包的工程，由具体承包

人编制，在总包人审查的基础上，发包人审查6

38、仲裁协议应当具备的内容是（）o

A、仲裁事项、仲裁员、选定的仲裁委员会

B、请求仲裁的意思表示、选定的仲裁委员会、仲裁事项

C、仲裁事项、仲裁规则、选定的仲裁委员会

【）、仲裁事项、仲裁地点、仲裁规则

【参考答案】：B

39、建设单位为工程项目办理质量监督手续应在（）。

A、领取工程规划许可证前

B、领取工程规划许可证时

C、领取施工许可证前

D、领取施工许可证后

【参考答案】：C

【解析】：《建设工程质量管理条例》第13条规定：“建设单位

在领取施工许可证或者开工报告之前，应当按照国家有关规定办理工

程质量监督手续”。《建筑工程施工许可管理办法》第4条规定的申

请领取施工许可证应当具备的条件就包括“（六）有保证工程质量和安

全的具体措施。……并按照规定办理了质量、安全监督手续”。因此,

建设单位应在领取施工许可证或者开工报告之前，依法办理工程质量

监督手续，接受政府主管部门的工程质量监督。故C为正确选项。

40、根据不同的标准，保险合同可分为财产保险合同和（）。

A、非财产保险合同

B、人身保险合同

C、强制保险合同

D、自愿保险合同

【参考答案】；B

【解析】：本题考核的是保险合同的分类。保险合同分为财产保

险合同、人身保险合同。

41、施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承

运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使

的是()O

A、抵押权

B、质权

C、留置权

D、所有权

【参考答案】：C

42、根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证

有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生()事故的,

安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，

安全生产许可证有效期延期三年。

A、安全

B、重大死亡

C、死亡

D、重伤

【参考答案】：C

【解析】:《安全生产许可证条例》第九条规定，安全生产许可

证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当

于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企

业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，

未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许

可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

43、对危险废物的容器和包装物及收集、贮存、运输、处置危险

废物的设施、场所，必须设置（）。

A、指令标志

B、警告标志

C、安全警示标志

D、危险废物识别标志

【参考答案】：D

【解析】：本题涉及的考点是危险废物污染环境防治的特别规定。

对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的

设施、场所，必须设置危险废物识别标志。

44、安装工程一切险的保险期内应包括（）。

A、为期3个月的试车考核期

B、为期6个月的试车考核期

C、为期3个月的维修期

D、为期6个月的维修期

【参考答案】：A

45、《民用建筑节能条例》规定，（）应当按照民用建筑节能

强制性标准对施工图设计文件进行审查；经审查不符合民用建筑节能

强制性标准的，县级以上地方政府建设行政主管部门不得颁发施工许

可证。

A、城市规划行政主管部门

B、施工图设计文件审查机构

C、住房和建设行政主管部门

D、建筑节能主管部门

【参考答案】：B

【解析】：施工图的审查属于施工图设计文件审查机构的职权。

故B为正确选项。

46、施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来

施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150

万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元,

则拍卖后应返还施工企业的款项为（）万元。

A、10

B、20

C、30

D、50

【参考答案】：B

【解析】："（三）抵押的效力”第一段。拍卖所得为150万元。

抵押权人就主债权100万元，利息及违约金20万元，实现抵押权的费

用10万元优先受偿。

47、根据《民事诉讼法》的规定，关于证据保全的方法，下列说

法错误的是（）。

A、向证人进行询问谎查，记录证人证言

B、对文书、物品等进行录像、拍照、抄写或者用其他方法加以复

制

C、对证据进行鉴定或者勘验

D、获取的证据材料，可由当事人保管

【参考答案】：D

【解析】：人民法院进行证据保全，可以根据具体情况，采用查

封、扣押、拍照、录音、录像、复制、鉴定、勘验、制作笔录等方法。

证据保全中获取的证据材料，应由人民法院存卷保管。

48、《建筑工程施工许可管理办法》规定，工程投资额在（）

万元以下或者建筑面积在300m2以下的建筑工程，可以不申请办理施

工许可证。

A、30

B、40

C、50

D、80

【参考答案】：A

【解析】:本题考核的是限额以下的小型工程。《建筑工程施工

许可管理办法》规定，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300

m2以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

49、施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人

民法院应当受理的是（）。

A、对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解

B、撤销施工单位资质证书的决定

C、因工作人员违法颁发资质证书而给予的行政处分

D、关于资质证书颁发的条件不符合法律规定

【参考答案】：B

50、王某应聘到某施工单位，双方于4月15日签订为期三年的劳

动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月18日，王

某拟解除劳动合同，则（）。

A、必须取得用人单位同意

B、口头通知用人单位即可

C、应提前30日以书面形式通知用人单位

D、应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位

【参考答案】：C

【解析】：《劳动合同法》第三十七条规定，劳动者提前30日以

书面彬式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前3

日通知用人单位，可以解除劳动合同。题中试用期从4月16日开始，

7月15日结束。王某在7月18日拟解除劳动合同，已过试用期，应提

前30日以书面形式通知用人单位。

51、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，国务院安全生

产监督管理部门可以会同国务院有关部门，制定事故等级划分的（）

规定。

A、强制性

B、补充性

C、推荐性

D、参考性

【参考答案】：B

【解析】：本题考核的是生产安全事故等级划分的补充性规定。

《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，国务院安全生产监督管

理部门可以会同国务院有关部门，制定事故等级划分的补充性规定。

52、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，如果损害（）利益的,

按照《合同法》的规定属无效合同。

A、对方当事人

B、集体

C、第三人

D、国家

【参考答案】：D

【解析】：本题考核的是无效合同与可撤销合同的种类。一方以

欺诈、胁迫的手段订立合同，如果损害国家利益的，按照《合同法》

的规定属无效合同。如果未损害国家利益，则受欺诈、胁迫的一方可

以自主决定该合同有效或者请求撤销。

53、某工程按国务院规定于2014年3月1日办理了开工报告审批

手续，由于周边关系协调问题一直没有开工，同年9月7日准备开工

时，建设单位应当（）。

A、向批准机关申请延续

B、报批准机关核验施工许可证

C、重新办理开工报告审批手续

D、向批准机关备案

【参考答案】：C

【解析】：对于实行开工报告制度的建设工程，《建筑法》第十

一条规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能

按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能

按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续°本题中

该建设单位不能按期开工超过6个月，故应重新办理开工报告批准手

续。

54、某高校为了节约建设投资，将建筑面积为3万平方米的图书

馆工程发包给了一家具有二级资质等级的施工总承包单位，依照《建

筑法》及相关法规的规定，应责令改正，处以（）的罚款。

A、合同金额0.5%以上遥以下

B、合同金额2%以上4%以下

C、5万元以上10万元以下

D、50万元以上100万元以下

【参考答案】：D

55、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，管理人员和作

业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训，其教育培训情况记

入个人工作档案。

A、1

B、2

C、3

D、4

【参考答案】：A

【解析】：本题考核的是施工管理人员、作业人员安全生产教育

培训的规定Q《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当对

管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培

训情况记入个人工作档案。

56、关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，

视为认可竣工结算文件的说法，正确的是（）。

A、必须在合同中有此约定，才可作为结算依据

B、这是法定的视为认可竣工结算文件的情形

C、即使合同通用条款中有此约定，也不能作为结算依据

D、此约定即使写入合同中，也属无效合同条款

【参考答案】：B

【解析】：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件

适用法律问题的解释》规定，当事人约定，发包人收到竣工结算文件

后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处

理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。因此,

此为法定的视为发包人认可承包人的单方结算价的情形。

57、《绿色施工导则》中节能措施规定，施丁用电及照明设计以

满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的（）。

A、10%

B、20%

C、30%

D、40%

【参考答案】：B

58、工程建设项目的质量、安全第一责任人是（）。

A、总经理

B、部门经理

C、项目经理

D、安全经理

【参考答案】：C

【解析】：《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂

行办法》规定，项目负责人是工程项目质量、安全管理的第一责任人,

应对工程项目落实带班制度负责。故C为正确选项。

59、下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是（）。

A、劳动报酬

B、试用期

C、保守商业秘密

D、福利待遇

【参考答案】：A

【解析】:劳动合同应当具备以下条款:

(1)用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；

(2)劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码;

(3)劳动合同期限；

(4)工作内容和工作地点；

(5)工作时间和休息休假；

(6)劳动报酬；

(7)社会保险；

(8)劳动保护、劳动条件和职业危害防护；

(9)法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。

劳动合同除上述规定的必备条款外，用人

60、关于违约责任的免除，下列说法错误的是()。

A、不可抗力发生后，当事人一方未及时通知对方，而给对方造成

扩大的损失，应当免除责任

B、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，可以部分

或全部免除责任

C、当事人迟延履行后发生不可抗力的，责任不能免除

D、关于免责的规定，主要涉及不可抗力、责任免除和发生不可抗

力时，造成合同不能履行的一方当事人的责任的免除

【参考答案】：A

【解析】：《合同法》第一百一十八条规定，当事人一方因不可

抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，

以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

及时通知对方是当事人的首要义务，目的在于避免给对方造成更大的

损失，如果由于当事人通知不及时，而给对方造成损失的扩大，则对

扩大的损失不应当免除责任。

61、根据《招标投标法》及相关法规，下列关于投标文件的说法

正确的是（）。

A、投标文件中有含义不明确的内容，明显文字或者计算错误的，

评标委员会可以要求投标人作出必要澄清说明

B、投标人的澄清，说明可以采用书面形式或口头形式

C、评标委员会可以暗示投标人作出澄清说明

D、浮标委员会可以接受投标人主动提出的澄清说明

【参考答案】：A

【解析】：根据《招标投标法实施条例》的规定，投标文件中有

含义不明确的内容，明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投

标人作出必要澄清说明，应当书面通知该投标人。投标人的澄清说明,

应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的

实质性内容。B选项错误。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄

清说明，不得接受投标人主动提出的澄清说明。

C、D选项错误。故A为正确选项。

62、在下列关于开标的有关规定中，正确的是（）。

A、开标过程应当记录

B、开标应由公正机构主持

C、开标应在投标有效期至少30天前进行

D、开标应投在投标文件截止时间之后尽快进行

【参考答案】：A

63、下列关于建设工程施工合同的内容说法正确的（）。

A、当事人可以不在建设工程施工合同中约定中间交工工程的开工

和竣工时间

B、工程质量条款是明确工人施工要求，确定施工人责任的依据

C、材料和设备必须由发包人负责提供和采购

D、拨款条款是施工人请求发包人支付工程款和报酬的惟一依据

【参考答案】：B

【解析】：A项，中间交工工程是指施工过程中的阶段性工程，为

了保证工程各阶段的交接，顺利完成工程建设，当事人应当明确中间

交工工程的开工和竣工时间；C项，材料和设备可以由发包人提供也可

以由施工人负责采购；D项，拨款和清算条款是施工人请求发包人支付

工程款和报酬的依据。

64、关于民事诉讼正确的说法，正确的是（）

A、在民事诉讼中，书证可以只提交复印件

B、凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证

C、未经当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用

D、当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作

证

【参考答案】：B

【解析】：《民事诉讼法》规定，凡是知道案件情况的单位和个

人，都有义务出庭作证。

《民事诉讼法》规定，“书证应当提交原件。物证应当提交原物。

对于未经对方当事人同意私自录制其谈话取得的资料，根据《最

高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，只要不是以侵害他人合

法权益（如侵害隐私）或者违反法律禁止性规定的方法（如窃听）取

得的，仍可以作为认定案件事实的依据。

65、注册建造师甲与原施工单位解除了聘用合同，选择一家在本

专业有多项工程服务资质的单位担任建设工程施工的项目经理，则其

必须进行（）。

A、初始注册

B、延续注册

C、变更注册

D、增项注册

【参考答案】：C

【解析】：《注册建造师管理规定》规定，在注册有效期内，注

册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照规

定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。故C为正确

选项6

66、甲施工企业到乙供应商的材料仓库提货时，仓库保管员由于

工作疏忽多发了2t水泥给甲施工企业，乙供应商发现后要求甲施工企

业返还。下列表述正确的是（）。

A、甲施工企业没有过错，无须返还

B、产生侵权之债，甲施工企业应当返还

C、产生不当得利之债，甲施工企业应当返还

D、产生无因管理之债，甲施工企业应当返还

【参考答案】：C

【解析】：本题涉及的考点是不当得利之债。不当得利是指没有

法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。

得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。

67、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后

双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，下列正确的

是（）。

A、法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效

B、发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息

C、双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利

息

D、垫资违反相关规定，应予以没收

【参考答案】：B

【解析】:发包人应返还承包人垫资，但由于合同中没有规定利

息，因此不需要返还利息。

68、某建设工程勘察单位业务实力较强，欲在全国范围内承接勘

察业务，按照我国建设工程勘察设计管理相关规定，该建设工程勘察

单位的资质等级最低须为（）。

A、丁级

Bx丙级

C、乙级

D、甲级

【参考答案】：D

【解析】：工程勘察综合资质只设甲级，可以承接各专业、各等

级工程勘察业务。

69、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应

当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）日前，以书面形

式通知所有招标文件收受人。

A、5

B、10

C、15

D、20

【参考答案】：C

【解析】：本题涉及的考点是招标文件的修改。招标人对已发出

的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投

标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件妆受人。

该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

70、法律关系内容的变更，是法律关系（）变更的结果。

A、主体

B、客体

C、主体或客体

D、主体与客体

【参考答案】：D

二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有

两个或两个以上的符合题意，有一个错选则本题不得分，少选，

所选的每个选项得0.5分）。

71、《民事诉讼法》规定，起诉必须符合的条件有（）0

A、有明确的被告

B、有具体的诉讼请求、事实和理由

C、仲裁协议无效

D、属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖

E、原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织

【参考答案】：ABDE

【解析】：本题考核的是提起诉讼应当符合的条件。提起诉讼应

当符合下列条件：（1）原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民、

法人或者其他组织；（2）有明确的被告；（3）有具体的诉讼请求和事实

根据；（4）属于人民法院受案范围和受诉人民法院管精。

72、根据《合同法》，施工企业可单方解除合同的情形有（）。

A、建设单位交付的施工图设计文件深度不足

B、建设单位违约致使合同目的不能实现

C、地震导致合同无法履行

D、建设单位迟延3日给付预付款

E、建设单位提供的地质资料不准确

【参考答案】：BC

【解析】：法定解除（强迫对方取消交易）：合同目的无法实现

且系老天或对方造成。具体而言，有下列情形之一的，当事人可以单

方强行解除合同：

1）因不可抗力致使不能实现合同目的；

2）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为

表明不履行主要债务；

3）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履

行；

4）当事人一方迟姐履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合

同目的

73、《招标投标法》规定，投标文件有下列情形，招标人不予受

理（）。

A、逾期送达的

B、未送达指定地点的

C、未按规定格式填写的

D、无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或

盖章的

E、未按招标文件要求密封的

【参考答案】：ABE

74、甲、乙双方的合同纠纷于2006年7月2日开庭仲裁，7月4

日，经仲裁庭调解，双方达成了调解协议，7月5日但裁庭根据调解协

议制定了调解书，7月6日调解书交由双方签收。根据《仲裁法》有关

规定，则下列说法正确的有()o

A、该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力

B、该调解书自2006年7月5日产生法律效力

C、若当事人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请

D、申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请

E、该调解书自2006年7月6日产生法律效力

【参考答案】：AE

【解析】：根据《仲裁法》的相关规定，调解达成协议的，仲裁

庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书

具有同等法律效力。调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。

在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。

75、根据《合同法》的规定，建设工程合同可以分为()o

A、勘察合同

B、监理合同

C、设计合同

D、施工合同

E、承包合同

【参考答案】：ACD

【解析】：《合同法》第二百六十九条规定，建设工程合同是承

包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程

勘察、设计、施工合同。

76、知识产权的法律特征包括()o

A、地域性

B、期限性

C、专有性

D、经济性

E、财产权和人身权的双重属性

【参考答案】：ABCE

77、下列对诉讼时效中止的说法正确的有()o

A、权利人由于不可抗力或者其他障碍，不能行使请求权

B、权利人对同一债权中的部分债权主张权利

C、导致权利人不能行使请求权的事由发生在诉讼时效期间的最后

6个月内

D、申请破产、申报破产债权

E、当事人一方同意履行义务

【参考答案】：AC

【解析】：诉讼时效中止，应当同时满足两个条件：①权利人由

于不可抗力或者其他障碍，不能行使请求权；②导致权利人不能行使

请求权的事由发生在诉讼时效期间的最后6个月内。BDE三项属于诉讼

时效中断的情形。

78、可以作为认定案件事实依据的证据有()o

A、未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言

B、物证原物或者与物证原物核对无误的复制件、照片、录像资料

C、书证原件或者与书证原件核对无误的复印件、照片、副本、节

录本

D、有其他证据佐证并以合法手段取得的，无疑点的视听资料或者

与视听资料核对无误的复制件

E、以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证

据

【参考答案】：BCD

【解析】：本题涉及的考点是认证。以侵害他人合法权益或者违

反法律禁止性规定的方法取得的证据，不能作为认定案件事实的依据。

不能单独作为认定案件事实的证据：①未成年人所作的与其年龄和智

力状况不相当的证言；②与一方当事人或者其代理人有利害关系的证

人出具的证言；③存有疑点的视听资料；④无法与原件、原物核对的

复印件、复制品；⑤无正当理由未出庭作证的证人证言。

B、

C、D选项可以作为认定案件事实依据的证据。

79、《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城、

名镇、名村保护范围内禁止OO

A、修建储存腐蚀性物品仓库

B、开采矿产

C、进行影视剧摄制活动

D、举办大型群众性活动

E、修建生产易燃性物品工厂

【参考答案】：ABE

80、在下列关于债权转让的表述中，正确的是()o

A、债权人转让权利的，应当通知债务人

B、债权人转让权利的通知经债务人同意可以撤销

C、从权利也同主权利一同转让

D、债务人对原债权人的抗辩，可以向新债权人主张

匚债务人对受让人的抗辩，可以向让与人主张

【参考答案】：ACD

81、下列情形中，不得撤销的要约包括()o

A、要约人确定了承诺期限

B、要约人明确表示要约不可以撤销

C、撤销的通知在要约到达后才到达受要约人

D、撤销的通知在承诺通知发出之后到达受要约人

E、受要约人有理由认为要约不可撤销，并已经为履行合同做了准

备工作

【参考答案】：ABDE

82、下列建设工程保险中，属于自愿投保的险种有O0

A、机器损坏险

B、建筑工程一切险

C、安装工程一切险

D、工伤保险

E、勘察设计责任险

【参考答案】：ABCE

【解析】：工伤保险属于强制性险种。

83、下列投标人的行为中，违反我国有关招标投标的法律规定的

有Oo

A、甲公司和不具有资质条件的企业联合投标

B、乙公司为提高中标机会，同时参加两个联合体在一个项目上投

标

C、丙公司和比他资质低的一家施工企业组成了一个联合体参加投

标

D、丁公司除以自己名义投标外，还加入了一个联合体在该项目投

标

E、戊公司的投标报价有意高于其企业成本价，且未向评标委员会

做出说明

【参考答案】：ABD

【解析】：A项，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;

BD两项，联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投

标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。

84、下列关于债权转让或债务转移的说法，正确的有()o

A、债权转让后的债务人是原合同的债务人

B、债务转移后的债务人是原合同的新的债务人

C、所有的合同都可以实施转让

D、债权转让或债务转移都必须符合法定程序

E、债权转让或债务转移后的从权利不复存在

【参考答案】：ABD

【解析】：E项，《合同法》第八十一条规定，债权人转让权利的,

受让人取得与债权有关的从权利(即从权利随之转移)，但该从权利

专属于债权人自身的除外。C项，因法律规定不得转让的合同和自身约

定不能转让的合同，不可以进行转让。

85、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，关系社会

公共利益、公众安全的公用事业项目的范围主要包括O0

A、供水、供电、供气、供热等市政工程项目

B、卫生、社会福利等项目

C、科技、教育、文化等项目

D、体育、旅游等项目

E、邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通信项目

【参考答案】：ABCD

【解析】：本题涉及的考点是关系社会公共利益、公众安全的公

用事业项目的范围。关系公共利益、公女安全的公用事业项目的范围

包括：①供水、供电、供气、供热等市政工程项目；②科技、教育、

文化等项目；③体育、旅游等项目；④卫生、社会福利等项目；⑤商

品住宅，包括经济适用住房；⑥其他公用事业项目。

86、文物保护单位的保护范围，应当根据文物保护单位的()合

理划分。

A、类别

B、规模

C、内容

D、周围环境的历史

E、周围条件

【参考答案】：ABCD

【解析】:《文物保护法实施条例》第九条规定，文物保护单位

的保护范围是指对文物保护单位本体及周围一定范围实施重点保护的

区域。文物保护单位的保护范围，应当根据文物保护单位的类别、规

模、内容以及周围环境的历史和现实情况合理划定，并在文物保护单

位本体之外保持一定的安全距离，确保文物保护单位的真实性和完整

性。

87、关于不安抗辩权成立条件的说法，正确的是()o

A、应当先履行债务的当事人未提供适当担保

B、双方当事人基于同一双务合同而互负债务

C、债务履行有先后顺序

D、债务履行不分先后

E、有确切证据证明后履行一方经营状况严重恶化

【参考答案】：BCE

【解析】:不安抗辩权的成立条件

(1)双方当事人基于同一双务合同而互负债务。

(2)债务履行有先后顺序。

(3)履行顺序在后的一方履行能力明显下降，有丧失或者可能丧

失履行债务能力的情形。

(4)履行顺序在后的当事人未提供适当担保。

88、根据《合同法》的规定，建筑施工合同中约定出现因()时

免除自己责任的条款，该免责条款无效。

A、合同履行结果只有对方受益

B、不可抗力造成对方财产损失

C、履行合同造成对方人身伤害

D、对方不履行合同义务造成损失

E、故意或重大过失造成对方财产损失

【参考答案】：CE

【解析】：本题涉及的考点是无效的免责条款。免责条款，是指

当事人在合同中约定免除或者限制其未来责任的合同条款；免责条款

无效，是指没有法律约束力的免责条款。《合同法》规定，合同中的

下列免责条款无效；①造成对方人身伤害的；②因故意或者重大过失

造成对方财产损失的。

89、生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，并根据

本单位的生产安全事故预防重点，进行()O

A、每年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练

B、每半年至少组织一次现场处置方案演练

C、每半年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演

练

D、每年至少组织二次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练

E、每年至少组织一次的现场处置方案演练

【参考答案】：AB

【解析】：生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，

根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或

者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

90、关于承包单位将承包的工程转包或违法分包的，正确的行政

处罚有()O

A、责令改正，没收违法所得

B、对施工企业处工合同价款0.5%以上现以下的罚款

C、责令停业整顿，降低资质等级

D、追究刑事责任

E、情节严重的，吊销资质证书

【参考答案】：ABCE

【解析】：《建筑法》规定，承包单位将承包的工程转包的，或

者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，

可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书。

87.BE

91、根据《专利法》，下列属于专利法保护对象的有(