墙布工装施工合同范本

墙布工装施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：×××有限公司

甲方地址：××省××市××区××路××号

甲方法定代表人/负责人：×××

甲方联系方式：138××××××××

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：×××墙布工装施工有限公司

乙方地址：××省××市××区××路××号

乙方法定代表人/负责人：×××

乙方联系方式：139××××××××

合同简介：

甲乙双方，经友好协商，本着平等、自愿、诚实、信任的原则，就甲方委托乙方进行墙布工装施工事宜，达成如下协议。

本合同旨在明确双方在墙布工装施工过程中的权利与义务，确保工程质量，按时完成施工任务。甲方作为委托方，拥有对工程质量和进度的要求；乙方作为服务提供方，需按照甲方的要求，提供专业的墙布工装施工服务。

双方合作的背景或前提条件是，甲方计划进行墙布工装施工，乙方具备相应的施工资质和经验，双方通过友好协商达成合作意向，签订本合同。

本合同的内容包括双方的权利与义务、价格与支付条件、履行期限、违约责任、不可抗力、争议解决等条款。双方应严格遵守本合同的约定，共同完成墙布工装施工任务。

一、双方权利与义务：

1.甲方的权利与义务：

（1）甲方应向乙方提供施工场地，并保证场地的安全、卫生、通风、照明等条件符合施工要求。

（2）甲方应按照合同约定，向乙方支付施工费用。

（3）甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量。

（4）甲方应协助乙方解决施工过程中可能出现的问题，确保工程顺利进行。

2.乙方的权利与义务：

（1）乙方应按照甲方的要求，提供专业的墙布工装施工服务，确保工程质量。

（2）乙方应按照合同约定的时间进度，完成施工任务。

（3）乙方应妥善保管甲方提供的材料，如有损坏或丢失，乙方应承担相应责任。

（4）乙方应在施工过程中，确保施工安全，防止意外事故的发生。

二、价格与支付条件：

1.本合同的施工费用为人民币××万元整（大写：人民币玖拾玖万元整），甲方分期支付。

2.甲方支付乙方的款项，应按照以下条件进行：

（1）合同签订后，甲方支付乙方施工费用的30%作为预付款。

（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方施工费用的30%。

（3）工程完成后，甲方支付乙方施工费用的剩余40%。

三、履行期限：

1.本合同约定的施工期限为×个月，自合同签订之日起计算。

2.乙方应按照约定的施工期限，完成施工任务。如因乙方原因导致施工延期，乙方应承担相应责任。

四、违约责任：

1.甲乙双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。

2.甲方未按约定时间支付款项的，应支付乙方违约金，违约金为未支付款项的1%。

3.乙方未按约定时间完成施工任务的，应支付甲方违约金，违约金为合同总价款的1%。

五、不可抗力：

1.因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担责任。

2.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

六、争议解决：

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签字（或盖章）之日起生效，本合同未尽事宜，可另行协商补充。

甲方（盖章）：×××有限公司

乙方（盖章）：×××墙布工装施工有限公司

签订日期：××年××月××日

第一条合同目的与范围

本合同的目的是确立甲乙双方在墙布工装施工项目中的合作关系，明确双方的权利与义务，确保工程质量，按时完成施工任务。合同范围包括但不限于：墙布的选材、设计、施工、验收等环节。

第二条定义

1.墙布：指用于墙面装饰的布料，包括图案布、无纺布、PVC布等。

2.施工：指墙布的铺设、粘贴、修整等工序。

3.工程质量：指墙布施工后的外观、平整度、接缝、牢固度等指标。

4.施工期限：指合同约定的完成施工任务的时间。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权利与义务：

（1）甲方应向乙方提供施工场地，并保证场地的安全、卫生、通风、照明等条件符合施工要求。

（2）甲方应按照合同约定，向乙方支付施工费用。

（3）甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量。

（4）甲方应协助乙方解决施工过程中可能出现的问题，确保工程顺利进行。

2.乙方的权利与义务：

（1）乙方应按照甲方的要求，提供专业的墙布工装施工服务，确保工程质量。

（2）乙方应按照合同约定的时间进度，完成施工任务。

（3）乙方应妥善保管甲方提供的材料，如有损坏或丢失，乙方应承担相应责任。

（4）乙方应在施工过程中，确保施工安全，防止意外事故的发生。

甲方权利与义务：

1.甲方应按照合同约定，向乙方支付施工费用。如甲方未按约定时间支付款项，应支付乙方违约金，违约金为未支付款项的1%。

2.甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量。如乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方及时整改。

3.甲方应协助乙方解决施工过程中可能出现的问题，确保工程顺利进行。如甲方未协助乙方解决问题，导致工程进度受到影响，甲方应承担相应责任。

乙方权利与义务：

1.乙方应按照甲方的要求，提供专业的墙布工装施工服务，确保工程质量。如乙方施工质量不符合约定，乙方应承担相应责任。

2.乙方应按照合同约定的时间进度，完成施工任务。如乙方未按约定时间完成施工任务，应支付甲方违约金，违约金为合同总价款的1%。

3.乙方应妥善保管甲方提供的材料，如有损坏或丢失，乙方应承担相应责任。

4.乙方应在施工过程中，确保施工安全，防止意外事故的发生。如乙方施工过程中出现安全事故，乙方应承担相应责任。

第四条价格与支付条件

本合同约定的施工费用为人民币××万元整（大写：人民币玖拾玖万元整）。甲方分期支付乙方施工费用，具体支付方式及支付时间如下：

1.合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方施工费用的30%作为预付款。

2.工程进度达到50%时，甲方支付乙方施工费用的30%。

3.工程完成后，甲方支付乙方施工费用的剩余40%。

乙方开具正规发票，甲方按照约定时间支付款项。

第五条履行期限

本合同约定的施工期限为×个月，自合同签订之日起计算。乙方应按照约定的施工期限，完成施工任务。如因乙方原因导致施工延期，乙方应承担相应责任。

第六条违约责任

1.甲乙双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。

2.甲方未按约定时间支付款项的，应支付乙方违约金，违约金为未支付款项的1%。

3.乙方未按约定时间完成施工任务的，应支付甲方违约金，违约金为合同总价款的1%。

4.乙方施工质量不符合约定的，乙方应承担相应责任，包括但不限于重新施工、赔偿损失等。

5.因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担责任。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

6.甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第七条不可抗力

1.不可抗力是指在合同签订后，由于不可预见、不可避免、不能克服的客观情况导致的不能履行或部分履行合同的情形。如自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、罢工、社会动乱等）。

2.发生不可抗力事件的一方应立即通知对方，并尽最大努力减少损失，同时提供相关证明文件。

3.如因不可抗力导致合同无法履行或部分无法履行，双方互不承担违约责任。

4.如不可抗力事件持续超过×个月，双方可协商解除合同，并按照实际情况处理已支付的款项。

5.本合同项下的不可抗力条款应符合国家相关法律法规的规定。

第八条争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

3.诉讼过程中，双方应继续履行本合同的约定，除非法院另有判决。

4.诉讼费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。

5.本合同的争议解决方式应符合国家相关法律法规的规定。

附则

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同的修改、补充应书面签订，并与本合同具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

4.本合同的解除、终止或终止履行，应符合国家相关法律法规的规定。

签署

甲方（盖章）：×××有限公司

乙方（盖章）：×××墙布工装施工有限公司

签署日期：××年××月××日

第九条其他条款

1.通知方式：双方应以书面形式互相通知本合同的变更、解除、终止等事项。通知应以邮递方式送达对方指定的地址，通知发出日期为送达日期。

2.合同变更：本合同的变更应经双方协商一致，并以书面形式签订。合同变更不得违背本合同的基本目的和原则。

3.终止条件：本合同在以下情况下可终止：

a.双方协商一致解除本合同；

b.合同约定的施工期限届满；

c.因不可抗力导致合同无法履行或部分无法履行，且持续时间超过×个月；

d.双方履行本合同的义务全部完成。

4.本合同终止后，双方应按照本合同约定处理未完成的事宜，包括但不限于工程结算、支付尾款、赔偿损失等。

第十条附则

1.附录：本合同附录包括工程设计图纸、施工方案、材料规格等详细资料，作为本合同的组成部分。

2