园林绿化建设工程施工合同书

园林绿化建设工程施工合同书合同编号：[具体编号]发包人：[发包人公司名称]，地址：[发包人公司地址]，联系方式：[发包人联系电话]，邮箱：[发包人联系邮箱]。承包人：[承包人公司名称]，地址：[承包人公司地址]，联系方式：[承包人联系电话]，邮箱：[承包人联系邮箱]。第二章工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[具体工程地点]3.工程内容：包括但不限于园林绿化的规划设计、植物种植、景观营造、硬质景观建设等相关工作。4.工程规模：占地面积[具体面积]，植物种类[具体种类及数量]，景观设施[具体设施及规模]等。第三章合同工期1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.工期总日历天数：[具体天数]。如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致工期延误，双方应根据实际情况协商调整工期。第四章工程质量标准工程质量应符合国家及地方相关园林绿化工程质量标准，包括但不限于植物成活率达到[具体成活率标准]，景观效果达到[具体效果标准]，硬质景观的施工质量符合相关建筑规范等。承包人应严格按照设计要求和施工规范进行施工，保证工程质量。发包人有权对工程质量进行监督和检查，如发觉质量问题，承包人应及时整改，直至达到质量标准。第五章合同价款与支付1.合同价款：根据工程的具体内容和规模，经双方协商确定合同总价为[具体金额]。合同价款包括但不限于工程施工费用、材料设备费用、设计费用等所有与工程相关的费用。2.预付款：发包人在合同签订后[具体天数]内，向承包人支付合同总价的[预付款比例]作为预付款，用于工程的启动和前期准备工作。3.工程进度款：承包人应按照工程进度向发包人提交工程进度款申请，经发包人审核确认后，按照合同约定的比例支付工程进度款。工程进度款的支付应与工程进度相匹配，保证工程的顺利进行。4.竣工结算：工程竣工后，承包人应提交竣工结算报告，经发包人审核确认后，双方进行竣工结算。竣工结算应按照合同约定的计价方式和标准进行，如合同中未明确约定，应按照国家及地方相关规定进行结算。结算完成后，发包人应在[具体天数]内支付工程尾款。第六章材料设备供应1.材料设备供应范围：承包人应负责工程所需的所有材料和设备的采购和供应，包括植物、苗木、花卉、石材、木材、肥料、农药等。材料设备的质量应符合国家及地方相关标准，且应与设计要求和施工规范相符合。2.材料设备供应责任：承包人应对所供应的材料设备的质量负责，如因材料设备质量问题导致工程质量问题或延误工期，承包人应承担相应的责任。发包人有权对材料设备的质量进行监督和检查，如发觉质量问题，承包人应及时更换或采取其他补救措施。第七章工程变更1.工程变更的范围：工程变更包括但不限于设计变更、工程量变更、施工工艺变更等。如因设计变更导致工程量增加或减少，双方应根据实际情况协商调整合同价款。2.工程变更的程序：承包人应在工程变更发生后的[具体天数]内，向发包人提交工程变更申请，说明变更的原因、内容和影响。发包人应在收到工程变更申请后的[具体天数]内，组织相关人员进行审核，并将审核结果通知承包人。如发包人同意工程变更，双方应签订工程变更协议，明确变更的内容、价款、工期等相关事项。如发包人不同意工程变更，承包人应按照原设计方案进行施工。第八章竣工验收与结算1.竣工验收：工程竣工后，承包人应向发包人提交竣工验收申请，同时提交竣工资料和竣工报告。发包人应在收到竣工验收申请后的[具体天数]内，组织相关人员进行竣工验收。如工程符合验收标准，发包人应在验收合格后[具体天数]内签发竣工验收证书。如工程不符合验收标准，承包人应在规定的时间内整改完毕，直至达到验收标准。2.竣工结算：工程竣工验收合格后，承包人应在[具体天数]内提交竣工结算报告，经发包人审核确认后，双方进行竣工结算。竣工结算应按照合同约定的计价方式和标准进行，如合同中未明确约定，应按照国家及地方相关规定进行结算。结算完成后，发包人应在[具体天数]内支付工程尾款。第九章质量保修1.质量保修范围：承包人对工程的质量保修范围包括工程的施工质量和植物的成活率等。保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。2.质量保修期限：根据国家及地方相关规定，工程的质量保修期限为[具体保修期限]。在保修期限内，承包人应负责对工程出现的质量问题进行免费维修或更换。如因发包人使用不当或不可抗力等原因导致工程出现质量问题，承包人不承担保修责任。3.质量保修责任：承包人应在接到发包人关于工程质量问题的通知后[具体天数]内，派人到现场进行维修或更换。如承包人未在规定的时间内派人到现场进行维修或更换，发包人有权自行维修或更换，费用由承包人承担。第十章违约与索赔1.违约：如一方违反本合同的约定，应承担违约责任。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。如因违约导致对方遭受损失，违约方应承担赔偿责任，包括直接损失和间接损失。2.索赔：如一方认为对方违反本合同的约定，导致自己遭受损失，有权向对方提出索赔。索赔应在知道或应当知道索赔事件发生后的[具体天数]内，向对方提交索赔通知和相关证明材料。对方应在收到索赔通知后的[具体天数]内，进行审核并作出答复。如双方无法就索赔事项达成一致，可通过协商或仲裁解决。第十一章争议解决如双方在本合同的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二章其他条款1.不可抗力：如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致本合同无法履行或延迟履行，双方应根据实际情况协商调整合同条款或解除合同。不可抗力包括但不限于地震、洪水、台风、战争、暴乱等。2.合同生效与终止：本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工结算完毕且质保期届满后终止。3.合同份数：本合同一式[具体份数]份，双方各执[具体份数]份，具有同等法律效力。4.补充条款：双方可根据实际情况签订补充条款，补充条款与本合同具有同等法律效力。发包人（盖章）：__________