国家建设部施工合同

国家建设部施工合同合同编号：__________发包方：[发包方公司名称]，地址：[发包方公司地址]，联系方式：[发包方联系电话]，邮箱：[发包方联系邮箱]。承包方：[承包方公司名称]，地址：[承包方公司地址]，联系方式：[承包方联系电话]，邮箱：[承包方联系邮箱]。一、合同双方1.发包方：系依法成立并合法存续的[发包方公司类型]，拥有本合同项下工程的发包权利。2.承包方：系依法成立并合法存续的[承包方公司类型]，具备承担本合同项下工程的施工资质和能力。二、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[具体工程地点]3.工程内容：包括但不限于[详细工程内容列举]等。4.工程规模：建筑面积[具体面积]平方米，结构类型为[具体结构类型]等。三、合同工期1.开工日期：[预计开工时间]2.竣工日期：[预计竣工时间]3.工期总日历天数：[总天数]，如因不可抗力等不可预见因素导致工期延误，双方应根据相关规定协商确定顺延时间。四、工程质量1.质量标准：执行国家及地方现行的相关工程质量标准，如[具体质量标准名称]等。2.质量等级：保证工程质量达到合格等级，并争取达到优良等级。承包方应建立完善的质量保证体系，加强施工过程中的质量控制，保证工程质量符合要求。五、合同价款与支付1.合同价款金额：经双方协商确定，本合同工程总价款为[具体金额]元（大写：[大写金额]）。2.计价方式：采用[具体计价方式，如固定单价、固定总价等]计价，单价或总价中已包含工程所需的全部材料、设备、人工、机械等费用以及相应的税费、管理费等。3.支付方式：预付款：发包方在合同签订后[预付款比例及时间]内，向承包方支付合同价款的[预付款比例]作为预付款。进度款：承包方按照工程进度每月提交工程进度款申请，经发包方审核确认后，在[进度款支付时间]内支付相应的工程进度款，进度款支付比例为已完工程价款的[进度款比例]。竣工结算款：工程竣工并经发包方验收合格后，承包方提交竣工结算报告，经双方审核确认后，在[结算款支付时间]内支付工程结算款的[结算款比例]，剩余[尾款比例]作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时一次性无息支付。4.支付时间：发包方应按照约定的时间及时支付合同价款，如未按约定时间支付，每逾期一日，应按照未支付金额的[逾期支付违约金比例]向承包方支付违约金。六、材料与设备供应1.材料供应：发包方负责供应的材料：[列举发包方供应的材料清单及供应时间等要求]。承包方应提前[通知时间]通知发包方材料供应计划，发包方应按时供应材料，如因发包方原因导致材料供应延误，造成工程停工或工期延误的，发包方应承担相应的责任。承包方负责供应的材料：[列举承包方供应的材料清单及质量要求等]。承包方应保证供应的材料符合质量标准，如因承包方供应的材料质量问题导致工程质量问题的，承包方应承担相应的责任。2.设备供应：发包方负责供应的设备：[列举发包方供应的设备清单及供应时间等要求]。承包方应提前[通知时间]通知发包方设备供应计划，发包方应按时供应设备，如因发包方原因导致设备供应延误，造成工程停工或工期延误的，发包方应承担相应的责任。承包方负责供应的设备：[列举承包方供应的设备清单及质量要求等]。承包方应保证供应的设备符合质量标准，如因承包方供应的设备质量问题导致工程质量问题的，承包方应承担相应的责任。七、工程变更1.变更的提出：任何一方均可提出工程变更的要求，但应提前[提出变更申请的时间]向对方提交书面的变更申请，并说明变更的原因、内容、工程量增减等情况。2.变更的确认：对方收到变更申请后，应在[确认变更的时间]内进行审核确认，如双方对变更内容存在争议，应协商解决；协商不成的，可按照合同约定的争议解决方式处理。3.变更的价款调整：工程变更导致合同价款增加或减少的，双方应根据变更的内容和实际情况，按照合同约定的计价方式和程序进行价款调整。八、竣工验收与结算1.竣工验收条件：工程已按照设计要求和合同约定完成；工程质量符合国家及地方现行的相关质量标准；竣工资料齐全、真实、准确；其他约定的竣工验收条件。2.竣工验收程序：承包方自工程竣工之日起[规定时间]内，向发包方提交竣工验收申请报告，并提交完整的竣工资料；发包方收到竣工验收申请报告后，应在[规定时间]内组织验收，并通知承包方参加；验收合格的，双方签署竣工验收报告；验收不合格的，承包方应按照发包方的要求进行整改，直至验收合格。3.结算方式与时间：工程竣工验收合格后，承包方应在[规定时间]内提交竣工结算报告，经发包方审核确认后，双方应在[规定时间]内完成工程结算。如发包方未在规定时间内审核确认竣工结算报告，视为认可竣工结算报告的内容。九、违约与争议解决1.违约情形及责任：发包方违约：如发包方未按照合同约定支付合同价款、提供材料或设备、协助办理相关手续等，应承担违约责任，向承包方支付违约金，并赔偿承包方因此造成的损失。承包方违约：如承包方未按照合同约定的工期、质量标准完成工程、擅自变更工程设计、违反安全施工规定等，应承担违约责任，向发包方支付违约金，并赔偿发包方因此造成的损失。2.争议解决方式：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款1.保密条款：双方应对合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露或使用。2.不可抗力条款：如因不可抗力（如地震、洪水、战争等）导致合同无法履行或延迟履行，双方应根据不可抗力的影响程度，协商确定是否免除或部分免除责任，以及顺延工期等事宜。3.保险条款：承包方应按照国家及地方相关规定为工程施工购买相应的保险，如工程一切险、第三者责任险等，并承担保险费用。如因承包方未购买或未及时购买保险导致发包方遭受损失的，承包方应承担赔偿责任。4.合同生效与终止：本合同自双方签字（盖章）之日起生效，至工程竣工结算款支付完毕、质保期届满后终止。十一、附则1.合同份数：本合同一式[合同份数]份，双方各执[每份合同的份数]份，具有同等法律效力。2.补充协议：本合同未尽事宜，可由双方协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3.合同附件：本合同附件包括但不限于[具体附件清单，如工程设计图纸、技术规范等]，附件与本合同具有同等法律效力。发包方（盖章）：____