施工合同范本带账户_第1页
施工合同范本带账户_第2页
施工合同范本带账户_第3页
施工合同范本带账户_第4页
施工合同范本带账户_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

施工合同范本带账户1.甲方(买方/出租方/委托方):

甲方全称为XXX公司,注册地址为XX市XX区XX路XX号,法定代表人为张三。甲方的经营范围包括XXX等。甲方联系方式为电话:XXX-XXXX-XXXX,邮箱:XXXX@XXXX.com。

2.乙方(卖方/承租方/服务提供方):

乙方全称为XXX公司,注册地址为XX市XX区XX路XX号,法定代表人为李四。乙方的经营范围包括XXX等。乙方联系方式为电话:XXX-XXXX-XXXX,邮箱:XXXX@XXXX.com。

合同简介:

甲方与乙方经过友好协商,就甲方委托乙方进行施工等相关事宜达成一致,签订本合同。双方确认,本合同的签订是基于甲方对乙方的信任和乙方对甲方的专业能力的认可。本合同的目的是明确双方在施工过程中的权利和义务,确保工程的顺利进行,达到甲方的要求。

本合同的施工范围包括XXX等,具体施工内容和要求详见附件。双方确认,本合同的履行将严格按照附件中的施工内容和要求进行。

本合同的履行期限为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。双方确认,乙方应按照约定的时间和质量要求完成施工。

双方同意,本合同的违约责任按照《中华人民共和国合同法》的相关规定执行。

本合同的不可抗力事件按照《中华人民共和国合同法》的相关规定执行。

双方确认,本合同的争议解决方式为协商解决。如协商不成,任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

除本合同正文外,本合同还包括附件,附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。

本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

签署:

甲方(买方/出租方/委托方):

XXX公司

法定代表人权限:张三

乙方(卖方/承租方/服务提供方):

XXX公司

法定代表人权限:李四

日期:XXXX年XX月XX日

第一条合同目的与范围

本合同的目的是就甲方委托乙方进行施工等相关事宜,明确双方的权利和义务,确保工程的顺利进行,达到甲方的要求。施工范围包括XXX等,具体施工内容和要求详见附件。

第二条定义

为本合同所述,以下术语具有以下含义:

1.甲方:指本合同中委托乙方进行施工的买方、出租方或委托方。

2.乙方:指本合同中接受甲方委托进行施工的卖方、承租方或服务提供方。

3.施工:指乙方根据甲方的要求,进行的XXX等相关工作。

4.工程:指根据本合同的约定,乙方完成的施工项目。

5.附件:指本合同中包含的,与本合同具有同等法律效力的施工内容和要求。

第三条双方权利与义务

一、甲方的权利和义务

1.甲方有权要求乙方按照约定的时间和质量要求完成施工。

2.甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查,确保乙方的施工质量符合要求。

3.甲方应提供乙方施工所需的相关资料和条件,包括但不限于设计图纸、施工场地等。

4.甲方应按约定的时间和方式支付乙方的施工费用。

二、乙方的权利和义务

1.乙方有权要求甲方按约定的时间和方式支付施工费用。

2.乙方应按照甲方的要求,完成施工,并确保施工质量符合约定标准。

3.乙方应按照约定的期限完成施工,如有特殊情况需延期的,应提前通知甲方,并征得甲方同意。

4.乙方应妥善保管甲方的资料和财产,施工结束后将工程交付给甲方。

5.乙方应对施工过程中产生的环境保护问题承担责任,并按照相关法律法规进行施工。

第四条价格与支付条件

双方确认,乙方向甲方提供的施工服务,按照附件中约定的价格执行。具体支付方式如下:

1.甲方应在本合同签订后的30日内,向乙方支付预付款,预付款金额为合同总金额的30%。

2.乙方完成施工后,甲方应于验收合格后30日内支付剩余的70%款项。

3.甲方支付款项时,应提供等额的正规发票。

4.双方确认,如有变更导致施工费用增减,应按变更后的金额进行相应的支付。

第五条履行期限

本合同的履行期限为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。具体关键时间节点如下:

1.乙方应于XXXX年XX月XX日前完成施工。

2.甲方应于XXXX年XX月XX日前支付预付款。

3.甲方应于乙方完成施工并验收合格后的XXXX年XX月XX日前支付剩余款项。

第六条违约责任

一、甲方的违约责任

1.甲方未按约定时间支付预付款的,应向乙方支付违约金,违约金为预付款的10%。

2.甲方未按约定时间支付剩余款项的,应向乙方支付违约金,违约金为剩余款项的10%。

3.甲方未按约定提供施工所需资料和条件的,乙方有权延迟施工,由此产生的费用和延误工期由甲方承担。

二、乙方的违约责任

1.乙方未按约定时间完成施工的,应向甲方支付违约金,违约金为合同总金额的10%。

2.乙方施工质量不符合约定标准的,甲方有权要求乙方重新施工,由此产生的费用由乙方承担。

3.乙方未按约定保护甲方资料和财产的,乙方应承担相应的赔偿责任。

4.乙方违反法律法规进行施工的,应承担相应的法律责任。

双方确认,本合同的违约责任按照《中华人民共和国合同法》的相关规定执行。

第七条不可抗力

本合同所称不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害(如地震、洪水等)、社会事件(如战争、动乱等)和政府行为(如法律、政策变化等)。

发生不可抗力事件时,受影响的一方应立即通知对方,并在合理时间内提供相关证明文件。受影响的一方应尽力减少不可抗力事件造成的损失,并在不可抗力事件结束后尽快恢复施工。

如果不可抗力事件导致合同无法履行或者履行变得不切实际,受影响的一方有权请求解除本合同。在此情况下,双方应协商确定各自的责任免除和赔偿事宜。

第八条争议解决

双方应通过友好协商的方式解决本合同履行过程中的争议。如果协商不成,任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

双方同意,诉讼是解决争议的最终手段,除非法律有明确规定或者双方另有约定。在争议解决过程中,除非有法律规定或者法院判决,否则双方应继续履行本合同的其余条款。

第九条其他条款

1.通知方式:双方之间的所有通知、要求、请求和其他通信应以书面形式通过邮寄、电子邮件或传真进行,除非双方另有约定。

2.合同变更:本合同的任何变更或补充均需双方书面同意,并经双方签字或盖章后生效。

3.终止条件:本合同在以下情况下可以终止:

a.双方协商一致解除本合同;

b.双方履行完本合同的全部义务;

c.不可抗力事件导致本合同无法履行或履行变得不切实际,且双方未能协商解决;

d.法律、法规要求终止本合同;

e.法院判决或仲裁裁决要求终止本合同。

4.合同解除:本合同一旦解除,双方应立即停止履行合同义务,并按照本合同约定处理后续事宜。

5.合同转让:未经对方书面同意,任何一方不得将本合同的全部或部分权利义务转让给第三方。

第十条附则

本合同附件是本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。附件中包含的施工内容和要求等详细信息,对本合同的条款进行了具体阐释和补

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论