




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
校舍维修施工合同范本1.甲方(买方/出租方/委托方):
甲方全称为“×××学校”,成立于×年×月,地址位于××省××市××区××街道××号,法定代表人为×××,联系方式为电话:×××××××××,邮箱:×××××@××××。
2.乙方(卖方/承租方/服务提供方):
乙方全称为“×××建筑工程有限公司”,成立于×年×月,地址位于××省××市××区××街道××号,法定代表人为×××,联系方式为电话:×××××××××,邮箱:×××××@××××。
合同简介:
甲方作为校舍的所有权人,需要对校舍进行定期的维修和保养,以确保校舍的安全和正常使用。乙方作为专业建筑工程公司,具有丰富的校舍维修施工经验和技术实力。双方基于共同的合作目标,达成校舍维修施工合同,乙方将为甲方提供校舍维修施工服务。
本合同范本旨在明确双方在校舍维修施工过程中的权利和义务,确保施工质量和进度,同时对施工过程中的支付条件、违约责任、不可抗力等事项进行约定,以维护双方的合法权益。
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,签订本合同,并共同遵守合同的约定。
本合同的内容包括甲方(买方/出租方/委托方)和乙方(卖方/承租方/服务提供方)的基本信息、双方的权利与义务、价格与支付条件、履行期限、违约责任、不可抗力、争议解决、其他条款、附则和签署等方面,具体如下:
一、双方权利与义务:
1.甲方的权利与义务:
(1)提供校舍维修施工的场地和必要的施工条件;
(2)按照合同约定支付施工费用;
(3)协助乙方办理相关施工手续;
(4)对乙方施工过程中的行为进行监督,并提出合理建议和意见。
2.乙方的权利与义务:
(1)按照合同约定的质量和进度完成校舍维修施工;
(2)保证施工安全,确保施工过程中的人员和财产安全;
(3)遵守相关法律法规,严格按照施工标准和规范进行施工;
(4)对施工过程中的质量问题进行及时整改,确保校舍维修施工达到预期效果。
二、价格与支付条件:
1.双方按照合同约定的维修施工内容和工程量,确定施工费用为人民币×××元整(大写:人民币×××元整)。
2.甲方支付乙方的施工费用,按照以下条件进行:
(1)合同签订后,甲方支付乙方施工费用的30%作为预付款;
(2)施工过程中,乙方按照工程进度向甲方提交进度报告,甲方按照实际完成工程量支付相应的施工费用;
(3)施工完成后,甲方对施工质量进行验收,并在验收合格后支付乙方的剩余施工费用。
三、履行期限:
1.本合同约定的校舍维修施工期限为×年×月×日至×年×月×日。
2.乙方应当按照合同约定的施工内容和工程量,按时完成校舍维修施工。
四、违约责任:
1.甲方未按照合同约定支付施工费用的,应当按照迟延支付金额的每日千分之五支付违约金;
2.乙方未按照合同约定完成校舍维修施工的,应当按照未完成工程量的相应金额支付违约金;
3.双方的其他违约行为,应当按照合同约定承担相应的违约责任。
五、不可抗力:
1.因不可抗力导致合同无法履行或者造成损失的,双方均不承担违约责任;
2.不可抗力事件发生后,双方应当及时通知对方,并采取措施减少损失;
3.不可抗力事件持续期间,双方可以根据实际情况协商暂停或者终止合同的履行。
六、争议解决:
1.双方在履行合同过程中发生的争议,首先应当通过友好协商解决;
2.如果协商无果,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他条款:
1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份;
2.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为×年;
3.本合同未尽事宜,可以由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
八、附则:
本合同的签订,不代表甲方对校舍的所有权转移,乙方仅享有施工权,不享有校舍的任何权益。
甲方(买方/出租方/委托方):
________年________月________日
乙方(卖方/承租方/服务提供方):
________年________月________日
第一条合同目的与范围
本合同的目的是明确乙方作为施工方为甲方提供校舍维修施工服务的具体内容和甲方相应的支付条件、双方的权利和义务、违约责任等事项,确保施工的顺利进行和双方权益的保障。
本合同涉及的校舍维修施工服务具体内容包括:
1.对校舍的建筑主体进行维修和加固;
2.修复和更换校舍的内外墙面粉刷、门窗、水电设施等;
3.对校舍的防水、排水、供暖等系统进行检测和维修;
4.清理施工产生的废弃物,保持施工场地的卫生和安全。
第二条定义
本合同中下列术语的含义如下:
1.“校舍”指的是甲方拥有的用于教育和教学活动的建筑物及其附属设施;
2.“维修施工”指的是对校舍进行的维修、加固、更换、检测等各项工作;
3.“甲方”指的是合同中指定的校舍的所有权人或者管理人;
4.“乙方”指的是合同中指定的承担校舍维修施工义务的施工方;
5.“施工费用”指的是乙方为完成校舍维修施工工作所应得的报酬。
第三条双方权利与义务
甲方的权利与义务:
1.甲方有权利要求乙方按照合同约定的质量和进度完成校舍维修施工;
2.甲方有义务提供校舍维修施工的场地和必要的施工条件;
3.甲方有义务按照合同约定的时间和方式支付乙方的施工费用;
4.甲方有权对乙方施工过程中的质量问题进行监督和整改,并提出合理建议和意见。
乙方的权利与义务:
1.乙方有权利按照合同约定的施工内容和工程量要求进行施工;
2.乙方有义务保证施工安全,确保施工过程中的人员和财产安全;
3.乙方有义务遵守相关法律法规,严格按照施工标准和规范进行施工;
4.乙方有义务对施工过程中的质量问题进行及时整改,确保校舍维修施工达到预期效果;
5.乙方有义务在施工过程中协助甲方办理相关施工手续。
第四条价格与支付条件
1.本合同约定的校舍维修施工费用为人民币×××元整(大写:人民币×××元整)。
2.甲方支付乙方的施工费用,按照以下条件进行:
a.合同签订后三日内,甲方支付乙方施工费用的30%作为预付款;
b.乙方按照工程进度向甲方提交进度报告,甲方按照实际完成工程量支付相应的施工费用;
c.施工完成后,甲方对施工质量进行验收,并在验收合格后支付乙方的剩余施工费用。
3.甲方支付费用时,应扣除已支付的预付款和进度款,实际应支付金额以实际完成工程量计算。
第五条履行期限
1.本合同约定的校舍维修施工期限为自合同签订之日起至×年×月×日。
2.乙方应当按照合同约定的施工内容和工程量,按时完成校舍维修施工。
3.甲方应在中标通知书发出后×日内提供施工场地和必要施工条件,确保施工正常进行。
第六条违约责任
1.甲方违约:
a.若甲方未按约定时间支付预付款或进度款的,应支付迟延支付金额的每日千分之五的违约金;
b.若甲方未按约定提供施工场地和必要施工条件,导致施工无法进行或延期,应承担因此产生的费用及工期延误的违约金。
2.乙方违约:
a.若乙方未按约定时间完成校舍维修施工,应支付未完成工程量的相应金额作为违约金;
b.若乙方施工质量不符合约定标准,甲方有权要求乙方重新施工,因此而产生的费用由乙方承担;
c.若乙方未经甲方同意,擅自停工或转包给第三方,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金。
3.不可抗力事件导致合同无法履行或造成损失的,双方均不承担违约责任。但双方应及时通知对方,并采取措施减少损失。
4.违约金支付不足以弥补甲方损失的,甲方有权要求乙方赔偿实际损失超出违约金部分的损失。
5.双方的其他违约行为,应当按照合同约定承担相应的违约责任。
第七条不可抗力
1.本合同所称不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害(如地震、洪水、台风等)、社会事件(如战争、动乱、政策变化等)以及其他双方同意的不可抗力情况。
2.发生不可抗力事件时,受影响的一方应立即通知对方,并尽最大努力采取措施减少损失。
3.受不可抗力影响的一方应提供相关证明文件,以证明不可抗力事件的发生及其对履行合同的影响。
4.双方应协商确定不可抗力事件对合同履行的影响程度,并根据影响程度部分或全部免除违约责任。
5.如果不可抗力事件导致合同无法履行,双方应协商确定合同的终止或延长履行期限。
第八条争议解决
1.双方在履行本合同时发生的任何争议,应首先通过友好协商解决。
2.如果协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间,除非双方另有约定,本合同继续履行。
4.无论通过协商还是诉讼解决争议,双方都应遵守法院判决或仲裁裁决的结果,并承担相应的法律责任。
5.双方在争议解决过程中应保持保密,不得泄露对方的商业秘密和个人信息。
6.争议解决后,双方应继续履行合同剩余条款,除非双方另有约定。
第九条其他条款
1.通知方式:双方应以书面形式通过电子邮件或快递方式相互发送通知。任何一方变更联系方式应及时通知对方。
2.合同变更:合同履行过程中,如果双方同意变更合同内容,应签订书面变更协议,经双方签字盖章后生效。
3.合同终止条件:本合同在以下情况下可以终止:
a.双方协商一致解除合同;
b.合同履行完毕;
c.不可抗力事件导致合同无法履行;
d.法律、法规规定的其他终止条件。
4.合同终止后,乙方应按照甲方的要求,完成施工场地的清理工作,并办理相关手续。
5.合同终止不影响双方因合同产生的权利和义务,双方应继续履行合同终止后的相关事宜。
第十条附则
1.本合同附录包括施工图纸、工程量清单、施工方案等,作为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。
2.本合同附件为甲
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 党员党务知识培训课件
- 零售行业物流系统解决方案草案
- 人民法院安检服务合同
- 公司内部管理与行为准则规定
- 跨部门沟通协作的往来文书规范
- 项目季度工作计划与目标分解报告
- 环境影响评价操作流程与规范手册
- 互联网营销策略实战指南
- 保鲜库工程承揽合同
- 多分辨率图像加载效率规则
- 幼儿园中班安全《不动手打人》课件
- 辽宁沈阳历年中考语文现代文之说明文阅读11篇(含答案)(2003-2022)
- 【正版授权】 ISO 7241:2023 EN Hydraulic fluid power - Dimensions and requirements of quick-action couplings
- 劳动项目一 剪指甲 教案
- 母婴护理培训课件
- 2024年江苏农林职业技术学院单招职业适应性测试题库各版本
- 汽车制造企业物流自动化
- 《德伯家的苔丝》
- 保安员培训:应急处理
- XX附属中学集团化办学三年发展规划
- 金融基础知识考试题库300题(含答案)
评论
0/150
提交评论