大型活动场所建筑施工合同

第第页合同编号:________大型活动场所建筑施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码6/NUMPAGES总页数6一、主体与目的本合同题为“大型活动场所建筑施工合同”，由以下主体共同签订：甲方（以下简称“发包方”），乙方（以下简称“承包方”）。发包方系指拥有大型活动场所建筑施工项目（以下简称“本项目”）所有权的法人或其他组织；承包方系指具备相应资质，承担本项目施工任务的法人或其他组织。本合同目的在于明确双方在大型活动场所建筑施工过程中的权利、义务和责任，确保项目按照约定的质量、进度、投资预算完成，为我国文化活动优质场所。双方通过本合同建立起合作关系，共同推进本项目的顺利进行，实现互利共赢。二、价格、支付方式1.本项目合同总价为人民币【】元整（大写：【】元整），该价格包括但不限于承包方施工范围内的材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润、税金、保险及政策性文件规定应计入的费用等。2.双方确认，本合同价格系固定总价，除本合同约定可以调整价格的事项外，不再因市场变化、政策调整等因素予以调整。3.支付方式：a)预付款：合同签订后【】个工作日内，发包方支付承包方合同总价款的【】%作为预付款。b)进度款：承包方完成本项目各阶段施工任务并经发包方验收合格后，发包方按以下比例支付进度款：-完成工程量的【】%时，支付合同总价款的【】%；-完成工程量的【】%时，支付合同总价款的【】%；-以此类推，直至工程全部完成。c)竣工结算款：本项目竣工并经双方验收合格后，发包方支付至合同总价款的【】%。d)质保金：自工程竣工验收合格之日起，预留合同总价款的【】%作为质保金，待质保期（【】年）满且无质量问题时，发包方支付剩余质保金。4.所有款项支付均以转账方式办理，支付时应等额有效发票。如因承包方原因导致发票开具不符合规定，发包方有权拒绝支付相应款项。三、质量保证、服务、履行与变更1.质量保证：a)承包方应严格按照国家及地方相关法律法规、施工规范和设计文件进行施工，确保工程质量符合约定的标准。b)承包方应的材料、设备、产品等必须符合国家及行业质量标准，并完整的产品合格证明文件。c)工程竣工后，承包方应对工程实行质量保修，保修期自工程竣工验收合格之日起计算，不少于【】年。2.服务：a)承包方应施工期间的技术咨询、施工方案优化等服务。b)竣工验收合格后，承包方应必要的技术培训、操作指导及后期维修服务。3.履行：a)双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，确保项目按期、按质完成。b)承包方应在合同约定的工期内完成施工任务，并确保工程进度与质量满足发包方要求。4.变更：a)若在施工过程中因设计变更、不可抗力等原因导致工程量、工程内容、工程期限发生变化，双方应协商一致，签订书面变更协议。b)变更协议经双方签字盖章后，作为本合同附件，具有同等法律效力。c)因变更导致的合同价格调整，按照双方协商确定的金额和支付方式进行。双方在合同履行过程中应保持密切沟通，确保合同顺利实施。如有争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。四、保密条款、争议解决1.保密条款：a)双方在合同签订及履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息、经营计划等非公开信息，应予以严格保密。b)保密信息包括但不限于设计图纸、施工方案、合同价格、财务信息、客户信息等。c)保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕后【】年止。d)双方违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。2.争议解决：a)双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。b)若协商不成，双方同意将争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。c)在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。d)诉讼费用、仲裁费用等因解决争议产生的费用，按照法院判决或仲裁裁决承担。双方在此明确表示，已充分了解并同意本合同约定的保密条款和争议解决方式，以确保合同的顺利履行，维护双方的合法权益。五、其他条款、合同签署1.其他条款：a)本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。b)本合同一式【】份，双方各持【】份，具有同等法律效力。c)本合同自双方代表签字并加盖公章之日起生效，至合同约定的权利义务履行完毕之日终止。d)双方应按照国家及地方相关法律法规的规定，办理合同备案、报批等相关手续。e)本合同签订后，如一方需转让合同权利义务，应事先征得对方书面同意，并承担因转让产生的相关费用。2.合同签署：a)本合同由甲乙双方授权代表签署，签署日期为【】年【】月【】日。b)双方授权代表在签署本合同时，应出示有效的授权文件及身份证明。c)本合同签署后，双方应严格遵守合同约定，履行各自的权利和义务。d)本合同签署地为中华人民共和国【】省【】市