西安本地建设工程合同

西安本地建设工程合同合同编号：__________《西安本地建设工程合同》一、合同双方1.发包人：[发包人公司名称]，地址：[发包人公司地址]，联系方式：[发包人联系电话]，法定代表人：[法定代表人姓名]。2.承包人：[承包人公司名称]，地址：[承包人公司地址]，联系方式：[承包人联系电话]，法定代表人：[法定代表人姓名]。二、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[具体工程地点]3.工程内容：包括但不限于[详细工程内容描述，如建筑施工的各个分项工程、装修工程的具体部位等]。三、工程承包范围本工程的承包范围为[详细说明承包的工程范围，如整个建筑项目的施工、某一特定区域的装修等]，包括但不限于工程设计、施工、设备安装、调试等相关工作。四、合同工期1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.工期总日历天数：[总工期天数，明确从开工日期到竣工日期的总天数]。双方应严格按照合同约定的工期进行施工和验收，如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致工期延误，双方应协商确定顺延的工期。五、质量标准本工程的质量标准应符合国家及地方相关标准和规范的要求，同时应满足发包人在合同中提出的特定质量要求。承包人应按照合同约定的质量标准进行施工，并在施工过程中接受发包人的监督和检查。如工程质量不符合约定标准，承包人应负责返工或采取其他补救措施，直至达到约定标准，由此产生的费用由承包人承担，如因工程质量问题给发包人造成损失的，承包人还应承担赔偿责任。六、合同价款与支付1.合同价款形式：本合同采用[具体价款形式，如固定总价、固定单价、可调价等]，合同总价为[具体合同总价金额]。2.预付款：发包人应在合同签订后[预付款支付时间]内向承包人支付合同总价的[预付款比例]作为预付款，预付款用于支付工程前期准备工作及材料采购等费用。3.工程进度款支付：承包人应按照工程进度向发包人提交工程进度款支付申请，经发包人审核确认后，按照合同约定的支付比例支付工程进度款。工程进度款的支付应与工程进度相匹配，发包人应按时支付工程进度款，如因发包人原因导致工程进度款支付延误，承包人有权暂停施工，并要求发包人承担违约责任。4.竣工结算：工程竣工后，承包人应按照合同约定的时间和要求向发包人提交竣工结算报告，发包人应在收到竣工结算报告后[规定时间]内进行审核，并与承包人协商确定最终的竣工结算价款。如双方在竣工结算过程中发生争议，应按照合同约定的争议解决方式进行处理。七、材料与设备供应1.材料供应：本工程所需的材料由[材料供应方，如承包人自行采购或发包人指定供应商等]负责供应。材料供应方应按照合同约定的质量标准和时间要求供应材料，如材料质量不符合约定标准或供应不及时导致工程延误或质量问题，供应方应承担相应的责任。2.设备供应：本工程所需的设备由[设备供应方，如承包人自行采购或发包人指定供应商等]负责供应。设备供应方应按照合同约定的质量标准和时间要求供应设备，如设备质量不符合约定标准或供应不及时导致工程延误或质量问题，供应方应承担相应的责任。八、工程变更1.变更的范围：工程变更包括但不限于工程设计变更、工程量变更、工程质量标准变更等。如因发包人原因导致工程变更，发包人应及时通知承包人，并提供变更的相关资料和要求；如因承包人原因导致工程变更，承包人应及时通知发包人，并经发包人同意后方可进行变更。2.变更的程序：工程变更应按照合同约定的程序进行，承包人应在收到变更通知后[规定时间]内提交变更方案和报价，经发包人审核确认后，双方应签订变更协议，明确变更的内容、价款、工期等相关事项。如双方在变更过程中发生争议，应按照合同约定的争议解决方式进行处理。九、竣工验收与结算1.竣工验收：工程竣工后，承包人应按照合同约定的时间和要求向发包人提交竣工验收申请，发包人应在收到竣工验收申请后[规定时间]内组织验收。验收合格后，双方应签订竣工验收报告，明确工程质量符合约定标准，并办理工程移交手续。如工程验收不合格，承包人应负责整改，直至验收合格，整改期间的费用由承包人承担。2.竣工结算：工程竣工验收合格后，承包人应按照合同约定的时间和要求向发包人提交竣工结算报告，发包人应在收到竣工结算报告后[规定时间]内进行审核，并与承包人协商确定最终的竣工结算价款。如双方在竣工结算过程中发生争议，应按照合同约定的争议解决方式进行处理。十、违约与争议解决1.违约情形及责任：双方应严格履行合同约定的义务，如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。违约情形包括但不限于未按照合同约定的时间支付款项、未按照合同约定的质量标准进行施工、未按照合同约定的工期完成工程等。违约方应向守约方支付违约金，并赔偿守约方因此造成的损失。2.争议解决方式：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他条款1.保密条款：双方应对合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，不得向第三方披露或使用，否则应承担相应的法律责任。2.不可抗力条款：如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致合同无法履行或延迟履行，双方应互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明材料。不可抗力事件结束后，双方应协商确定是否继续履行合同或解除合同。3.合同生效与终止：本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工结算完毕、双方权利义务履行完毕后终止。4.补充条款：本合同未尽事宜，双方可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。（主体盖章签字部分）发包人（盖章）：_________________