供配电工程施工合同范本

供配电工程施工合同范本第一篇范文：合同编号：__________

供配电工程施工合同

甲方（供电方）：______________________________

乙方（施工方）：______________________________

鉴于甲方需对供电设施进行改造、扩建或新建，乙方具备相关资质，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就本项目的供配电工程施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：______________________________

1.2工程地点：______________________________

1.3工程规模：______________________________

1.4工程内容：______________________________

二、工程范围

2.1乙方负责本工程的设计、施工、验收、保修等工作。

2.2工程范围包括但不限于以下内容：

（1）供配电系统设备、线路的安装、调试及试验；

（2）电力设施的拆除、迁移及改造；

（3）接地装置、防雷设施等的安装；

（4）电力系统保护、控制及自动化装置的安装；

（5）相关辅助设施的安装；

（6）施工图纸、资料等编制。

三、工程工期

3.1本工程合同工期为__天，自甲方下达开工令之日起计算。

3.2乙方应在合同约定的工期范围内完成全部工程内容，如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，应向甲方支付合同总价款的__%作为违约金。

四、工程质量

4.1乙方应按照国家及行业相关标准、规范要求，确保工程质量合格。

4.2工程质量标准：______________________________

4.3工程验收合格后，甲方应向乙方支付相应工程款项。

五、工程款项

5.1工程款项分为以下部分：

（1）预付款：合同签订后__个工作日内，甲方支付合同总价款的__%作为预付款；

（2）进度款：工程进度达到__%时，乙方提交进度款申请，甲方在__个工作日内支付；

（3）结算款：工程竣工后，乙方提交结算申请，甲方在__个工作日内支付。

5.2乙方应按甲方要求提供相关发票及税务证明。

六、工程资料及档案

6.1乙方应在工程完工后__个工作日内，将工程资料、档案提交给甲方。

6.2乙方应确保提交的资料、档案真实、完整、准确。

七、知识产权及保密

7.1双方对本工程所涉及的技术秘密、商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

7.2工程中产生的知识产权归乙方所有，甲方享有使用权。

八、违约责任

8.1如一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

8.2双方应按照法律规定，承担相应的法律责任。

九、争议解决

9.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、合同生效及终止

10.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

10.2合同履行完毕或经双方协商一致解除，本合同终止。

十、附件

1.供配电工程施工图纸及设计文件；

2.甲方提供的工程相关资料；

3.本合同签订日期。

甲方（盖章）：______________________________

乙方（盖章）：______________________________

代表人（签字）：______________________________

代表人（签字）：______________________________

签订日期：______________________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

供配电工程施工合同

甲方（供电方）：______________________________

乙方（施工方）：______________________________

丙方（监理方）：______________________________

鉴于甲方需对供电设施进行改造、扩建或新建，乙方具备相关资质，丙方作为第三方监理单位，为保障工程质量和进度，经三方协商一致，就本项目的供配电工程施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：______________________________

1.2工程地点：______________________________

1.3工程规模：______________________________

1.4工程内容：______________________________

二、工程范围

2.1乙方负责本工程的设计、施工、验收、保修等工作。

2.2丙方负责对乙方施工过程进行监督、检查，确保工程质量符合国家标准和合同约定。

三、工程工期

3.1本工程合同工期为__天，自甲方下达开工令之日起计算。

3.2乙方应在合同约定的工期范围内完成全部工程内容，如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，应向甲方支付合同总价款的__%作为违约金。

四、工程质量

4.1乙方应按照国家及行业相关标准、规范要求，确保工程质量合格。

4.2丙方负责对工程质量进行监督检查，如发现质量问题，应及时通知乙方整改，直至问题得到解决。

五、工程款项

5.1工程款项分为以下部分：

（1）预付款：合同签订后__个工作日内，甲方支付合同总价款的__%作为预付款；

（2）进度款：工程进度达到__%时，乙方提交进度款申请，甲方在__个工作日内支付；

（3）结算款：工程竣工后，乙方提交结算申请，甲方在__个工作日内支付。

六、工程资料及档案

6.1乙方应在工程完工后__个工作日内，将工程资料、档案提交给甲方。

6.2丙方负责对工程资料、档案的完整性、准确性进行审核。

七、知识产权及保密

7.1双方对本工程所涉及的技术秘密、商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

7.2工程中产生的知识产权归乙方所有，甲方享有使用权。

八、第三方监理责任及权利

8.1丙方有权对乙方施工过程进行监督检查，有权要求乙方整改工程质量问题。

8.2丙方有权对乙方提交的进度款申请、结算申请进行审核，有权提出异议。

8.3丙方有权要求乙方提供相关资料、档案，以证明工程质量符合合同约定。

九、违约责任

9.1如乙方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于：

（1）工期延误：每延误一天，向甲方支付合同总价款的__%作为违约金；

（2）工程质量不合格：承担修复、整改费用，并赔偿甲方因此遭受的损失；

（3）泄露技术秘密、商业秘密：承担相应的法律责任。

9.2如丙方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于：

（1）未履行监督检查职责，导致工程质量不合格：承担修复、整改费用，并赔偿甲方因此遭受的损失；

（2）泄露技术秘密、商业秘密：承担相应的法律责任。

十、争议解决

10.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

10.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

十一、合同生效及终止

11.1本合同自三方签字盖章之日起生效。

11.2合同履行完毕或经三方协商一致解除，本合同终止。

十二、附件

1.供配电工程施工图纸及设计文件；

2.甲方提供的工程相关资料；

3.本合同签订日期。

甲方（盖章）：______________________________

乙方（盖章）：______________________________

丙方（盖章）：______________________________

代表人（签字）：______________________________

代表人（签字）：______________________________

代表人（签字）：______________________________

签订日期：______________________________

第三方介入的意义和目的：

1.确保工程质量和进度：丙方作为第三方监理单位，对乙方施工过程进行监督、检查，有利于确保工程质量符合国家标准和合同约定，同时确保工程进度按计划进行。

2.保障甲方权益：丙方的介入，使甲方在工程质量、进度等方面拥有更多的保障，有利于甲方实现自身利益。

甲方为主导的目的和意义：

1.保障供电安全：甲方作为供电方，对供电设施的安全性和可靠性要求较高，通过甲方权益主导，有利于确保工程质量和供电安全。

2.优化资源配置：甲方作为项目主体，对项目资源进行统筹规划，有利于提高项目效益，实现甲方利益最大化。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

机电安装工程施工合同

甲方（建设单位）：______________________________

乙方（施工单位）：______________________________

丙方（监理单位）：______________________________

鉴于甲方拟对新建厂房进行机电安装工程，乙方具备相关施工资质，丙方作为第三方监理单位，为保障工程质量和进度，经三方协商一致，就本项目的机电安装工程施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：新建厂房机电安装工程

1.2工程地点：______________________________

1.3工程规模：______________________________

1.4工程内容：电气安装、管道安装、通风空调系统安装等

二、工程范围

2.1乙方负责本工程的施工、调试、验收、保修等工作。

2.2丙方负责对乙方施工过程进行监理，确保工程质量符合国家标准和合同约定。

三、工程工期

3.1本工程合同工期为__天，自甲方下达开工令之日起计算。

3.2乙方应按合同约定的时间节点完成工程，如因甲方原因导致工期延误，每延误一天，甲方应向乙方支付合同总价款的__%作为违约金。

四、工程质量

4.1乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范要求，确保工程质量合格。

4.2丙方负责对工程质量进行监督检查，如发现质量问题，应及时通知乙方整改，直至问题得到解决。

五、工程款项

5.1工程款项分为以下部分：

（1）预付款：合同签订后__个工作日内，甲方支付合同总价款的__%作为预付款；

（2）进度款：工程进度达到__%时，乙方提交进度款申请，甲方在__个工作日内支付；

（3）结算款：工程竣工后，乙方提交结算申请，甲方在__个工作日内支付。

六、工程资料及档案

6.1乙方应在工程完工后__个工作日内，将工程资料、档案提交给甲方。

6.2丙方负责对工程资料、档案的完整性、准确性进行审核。

七、乙方权益及权利

7.1乙方有权要求甲方按照合同约定的时间节点支付工程款项。

7.2乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，包括但不限于施工图纸、材料供应等。

7.3乙方有权在发现施工过程中存在安全隐患时，要求甲方立即采取措施整改。

七、甲方责任及限制

7.4甲方应按照合同约定的时间节点支付工程款项，不得无故拖延。

7.5甲方不得因乙方施工过程中出现的一般质量问题而无故终止合同或拒绝支付工程款项。

7.6甲方应保证提供的施工图纸、材料等符合设计要求和质量标准。

八、第三方监理责任及权利

8.1丙方有权对乙方施工过程进行监理，有权要求乙方整改工程质量问题。

8.2丙方有权对乙方提交的进度款申请、结算申请进行审核，有权提出异议。

8.3丙方有权要求乙方提供相关资料、档案，以证明工程质量符合合同约定。

九、违约责任

9.1如甲方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于：

（1）工期延误：每延误一天，向乙方支付合同总价款的__%作为违约金；

（2）拒绝支付工程款项：赔偿乙方因此遭受的损失；

（3）未提供必要的施工条件：承担由此产生的损失。

9.2如乙方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于：

（1）工程质量不合格：承担修复、整改费用，并赔偿甲方因此遭受的损失；

（2）泄露技术秘密：承担相应的法律责任。

十、争议解决

10.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

10.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

十一、合同生效及终止

11.1本合同自三方签字盖章之日起生效。

11.2合同履行完毕或经三方协商一致解除，本合同终止。

十二、附件

1.机电安装工程施工图纸及设计文件；

2.甲方提供的工程相关资料；

3.本合同签订日期。

甲方（盖章）：______________________________

乙方（盖章）：______________________________

丙方（盖章）：______________________________

代表人（签字）：______________________________

代表人（签字）：_