2025年供水供电管网改造工程合同_第1页
2025年供水供电管网改造工程合同_第2页
2025年供水供电管网改造工程合同_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

2025年供水供电管网改造工程合同甲方（供水供电单位）：____乙方（施工单位）：____根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行____年供水供电管网改造工程达成以下协议：第一条工程概况1.1工程名称：____年供水供电管网改造工程1.2工程地点：____1.3工程内容：本工程主要包括供水管网、供电管网改造及配套设施建设。1.4工程规模：____1.5工程投资：____元第二条工程工期2.1工程工期：自____年____月____日起至____年____月____日止。2.2乙方应严格按照甲方规定的工期完成工程，如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。第三条工程质量及标准3.1乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和甲方提供的工程设计文件进行施工。3.2工程质量应达到以下标准：____3.3乙方应确保施工过程中的安全生产，严格遵守国家有关安全生产的法律法规。第四条工程价款及支付4.1工程价款：本合同总价款为人民币____元。4.2支付方式：（1）合同签订后，甲乙双方按照工程进度及完成情况支付工程进度款。（2）工程验收合格后，甲方支付乙方工程尾款。4.3乙方开具正规发票，甲方按照国家相关规定进行财务报销。第五条工程验收5.1工程验收标准：按照国家相关法律法规、行业标准和本合同约定的质量要求进行验收。5.2工程验收程序：（1）乙方完成工程后，应及时向甲方提交验收申请。（2）甲方应在收到验收申请后____个工作日内组织验收。（3）验收合格后，甲方应出具验收合格证书。第六条违约责任6.1甲方违约责任：（1）甲方未按照约定支付工程进度款，应按逾期天数支付违约金，违约金为逾期金额的____%。（2）甲方原因导致工程停工、窝工，应按实际损失支付乙方赔偿金。6.2乙方违约责任：（1）乙方未按照约定完成工程，应按逾期天数支付违约金，违约金为合同总价款的____%。（2）乙方原因导致工程质量不达标，应承担修复费用及甲方因此遭受的损失。第七条争议解决7.1本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论