仿古建筑工程施工合同书

仿古建筑工程施工合同书合同编号：__________一、合同双方当事人1.发包人：[发包人公司名称]，地址：[发包人地址]，联系方式：[发包人联系电话]，邮箱：[发包人联系邮箱]。2.承包人：[承包人公司名称]，地址：[承包人地址]，联系方式：[承包人联系电话]，邮箱：[承包人联系邮箱]。二、工程概况1.工程名称：[具体仿古建筑工程名称]。2.工程地点：[详细工程地点]。3.工程内容：包括仿古建筑的主体建筑施工，如殿堂、楼阁、亭台等；以及相关的装饰工程，如彩绘、木雕、石雕等；还有配套的基础设施建设，如道路、排水等。4.工程规模：建筑面积[具体建筑面积]平方米，建筑高度[具体建筑高度]米，共[具体建筑数量]座。三、合同工期1.开工日期：[预计开工时间]。2.竣工日期：[预计竣工时间]。如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致工期延误，经双方协商同意后可相应顺延。3.工期延误：若承包人原因导致工期延误，承包人应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿发包人因工期延误而遭受的损失等；若因发包人原因导致工期延误，经双方确认后，工期相应顺延，发包人应承担因工期延误给承包人造成的窝工等损失。四、工程质量1.质量标准：执行国家及地方相关仿古建筑工程质量标准，保证工程质量达到优良等级。工程需符合建筑设计规范、结构安全要求，外观美观大方，与周边环境相协调。2.质量保证措施：承包人应建立完善的质量保证体系，配备专业的质量管理人员，加强施工过程中的质量控制。在施工前，承包人应编制详细的施工组织设计和质量计划，经发包人审核批准后实施。施工过程中，承包人应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，每道工序完成后需经自检合格后报发包人验收，未经验收或验收不合格不得进行下一道工序施工。五、合同价款与支付1.合同价款：本工程合同总价为[具体合同总价]元（大写：[大写合同总价]），该价款为固定总价，包含工程的全部内容及相关费用，除非经双方协商一致并签订书面补充协议，否则合同价款不予调整。2.预付款：发包人在合同签订后[预付款支付时间]内，向承包人支付合同总价的[预付款比例]%作为预付款，预付款用于工程启动和材料采购等。3.工程进度款：承包人应按照工程进度编制月度工程进度报表，经发包人审核确认后，发包人在每月[进度款支付时间]内向承包人支付已完工程进度款的[进度款比例]%。工程进度款的支付以工程质量验收合格为前提，若工程质量未达到验收标准，发包人有权扣除相应的款项。4.竣工结算：工程竣工后，承包人应在[竣工结算时间]内向发包人提交竣工结算报告及相关资料，发包人应在收到竣工结算报告后[规定时间]内进行审核并出具审核意见。双方在收到对方审核意见后[协商时间]内进行协商，协商一致后签订竣工结算协议。若双方在规定时间内未能协商一致，可委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审核，审核结果作为竣工结算的依据。六、材料与设备供应1.材料供应：工程所需的主要材料由承包人负责采购供应，承包人应保证材料的质量符合国家及地方相关标准和设计要求，并提供材料的质量证明文件。对于重要材料，发包人有权进行抽检，若抽检结果不合格，承包人应负责更换并承担相应的费用。2.设备供应：工程所需的设备由发包人负责采购供应，发包人应按照合同约定的时间和要求将设备交付给承包人，并保证设备的质量符合合同要求。承包人应负责设备的安装、调试和验收工作，若因设备质量问题导致工程延误或质量问题，发包人有权要求承包人承担相应的责任。七、双方责任与义务1.发包人责任与义务：提供施工所需的场地、水、电等基本条件；按照合同约定支付工程价款；协助承包人办理工程相关的手续和证件；及时组织工程验收等。2.承包人责任与义务：按照合同约定的时间和要求完成工程施工任务；保证工程质量符合合同要求；负责施工过程中的安全管理，采取必要的安全措施，防止发生；遵守施工现场的管理规定，保持施工现场的整洁和秩序等。八、工程变更1.变更范围：包括工程设计变更、工程量变更、工程质量标准变更等。若因设计变更导致工程量增加或减少，双方应按照合同约定的计价方式进行调整；若因工程质量标准变更导致费用增加或减少，双方应协商确定调整金额。2.变更程序：承包人应在工程变更发生后的[规定时间]内向发包人提出书面变更申请，说明变更的原因、内容和影响等。发包人应在收到变更申请后的[规定时间]内进行审核并出具审核意见，若同意变更，应与承包人签订书面变更协议；若不同意变更，应说明理由。九、竣工验收与结算1.竣工验收：工程完工后，承包人应向发包人提交竣工验收申请报告，并准备好相关的验收资料。发包人应在收到竣工验收申请报告后的[规定时间]内组织验收，验收小组由发包人、承包人及相关部门人员组成。验收合格后，双方应签订竣工验收报告；若验收不合格，承包人应在规定的时间内整改完毕，再次申请验收，直至验收合格。2.结算程序：竣工验收合格后，承包人应在[规定时间]内向发包人提交竣工结算报告及相关资料，发包人应在收到竣工结算报告后的[规定时间]内进行审核并出具审核意见。双方在收到对方审核意见后[协商时间]内进行协商，协商一致后签订竣工结算协议。若双方在规定时间内未能协商一致，可委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审核，审核结果作为竣工结算的依据。发包人应在竣工结算协议签订后的[付款时间]内，向承包人支付竣工结算款。十、违约与索赔1.违约情形：包括双方未按照合同约定履行义务、一方违约给对方造成损失等。若一方违约，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿对方损失等。2.索赔程序：当一方认为对方违约导致自己遭受损失时，应在知道或应当知道违约事实发生后的[规定时间]内向对方提出索赔通知，并提供相关的证据和资料。对方应在收到索赔通知后的[规定时间]内进行答复，若未在规定时间内答复视为认可索赔。若双方在索赔事宜上未能达成一致，可通过协商或诉讼等方式解决。十一、争议解决1.争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。主体盖章签字部分：发包人（盖章）：____