化工项目工程合同范本

化工项目工程合同范本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方实施化工项目工程事宜，经双方友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________化工项目工程

1.2项目地点：__________

1.3项目规模：__________

1.4项目内容：__________

1.5项目总投资：__________

二、合同双方权利义务

2.1甲方权利义务

2.1.1甲方负责提供项目所需场地、设备、原材料等。

2.1.2甲方负责办理项目相关审批手续。

2.1.3甲方按照合同约定支付工程款。

2.1.4甲方对工程进度、质量、安全等进行监督管理。

2.2乙方权利义务

2.2.1乙方按照合同约定，按照甲方要求完成化工项目工程。

2.2.2乙方负责施工过程中的技术指导和人员培训。

2.2.3乙方按照国家及行业相关标准，确保工程质量、安全。

2.2.4乙方在工程完成后，负责进行工程验收。

三、工程款支付

3.1工程款支付方式：__________

3.2工程款支付节点：__________

3.3工程款支付比例：__________

四、工期及延误责任

4.1工期：__________

4.2工期延误责任：__________

五、工程质量及验收

5.1工程质量：乙方应按照国家及行业相关标准，确保工程质量。

5.2工程验收：工程完成后，由双方共同进行验收，验收合格后方可投入使用。

六、违约责任

6.1甲方违约责任：__________

6.2乙方违约责任：__________

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2合同期满或双方协商一致解除合同，本合同终止。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.项目可行性研究报告

2.项目审批文件

3.项目设计文件

4.项目施工图

5.乙方资质证书

6.乙方业绩证明

7.其他相关文件

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）为保障化工项目工程（以下简称“项目”）的顺利进行，特邀请第三方（以下简称“第三方”）参与项目实施，并就项目相关事宜与乙方（以下简称“乙方”）及第三方达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________化工项目工程

1.2项目地点：__________

1.3项目规模：__________

1.4项目内容：__________

1.5项目总投资：__________

二、合同主体及责任

2.1甲方为项目业主，负责项目的整体规划、协调和管理。

2.2乙方为项目施工单位，负责项目的具体施工和实施。

2.3第三方为项目技术支持单位，负责项目的技术指导和关键设备供应。

三、甲方权利义务

3.1甲方有权要求乙方和第三方按照合同约定履行各自义务。

3.2甲方有权对项目进度、质量、安全等进行监督管理。

3.3甲方有权根据项目进展情况，调整项目设计、施工方案。

3.4甲方有权在必要时解除合同，并要求乙方和第三方承担相应的违约责任。

四、乙方权利义务

4.1乙方应按照甲方要求，在规定工期内完成项目施工。

4.2乙方应确保工程质量，符合国家及行业相关标准。

4.3乙方应配合甲方和第三方进行项目技术指导和设备供应。

4.4乙方在施工过程中，如因自身原因导致项目延误或质量不合格，应承担相应的违约责任。

五、第三方权利义务

5.1第三方应按照甲方和乙方的需求，提供项目所需技术指导和关键设备。

5.2第三方应确保提供的技术指导和设备符合国家及行业相关标准。

5.3第三方在项目实施过程中，如因自身原因导致项目延误或设备质量不合格，应承担相应的违约责任。

六、工程款支付

6.1工程款支付方式：__________

6.2工程款支付节点：__________

6.3工程款支付比例：__________

七、工期及延误责任

7.1工期：__________

7.2工期延误责任：__________

八、工程质量及验收

8.1工程质量：乙方和第三方应确保工程质量，符合国家及行业相关标准。

8.2工程验收：工程完成后，由甲方、乙方和第三方共同进行验收，验收合格后方可投入使用。

九、违约责任

9.1乙方和第三方在履行合同过程中，如因自身原因导致项目延误、质量不合格或设备供应不及时，应承担相应的违约责任。

9.2甲方在履行合同过程中，如因自身原因导致项目进度延误或资金不到位，应承担相应的违约责任。

十、争议解决

10.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

十一、合同生效及终止

11.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

11.2合同期满或双方协商一致解除合同，本合同终止。

十二、其他

12.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

12.2本合同一式两份，甲乙双方及第三方各执一份，具有同等法律效力。

十三、第三方介入的意义和目的

13.1第三方作为技术支持单位，为项目提供专业化的技术指导和设备供应，确保项目质量和进度。

13.2第三方的介入有利于甲方在项目实施过程中，获得更多的技术支持和保障，降低项目风险。

十四、甲方为主导的目的和意义

14.1甲方作为项目业主，对项目实施过程具有主导权，有利于确保项目按照预定目标顺利推进。

14.2甲方通过主导合同，保障自身权益，降低项目风险，提高项目投资回报率。

附件：

1.项目可行性研究报告

2.项目审批文件

3.项目设计文件

4.项目施工图

5.乙方资质证书

6.乙方业绩证明

7.第三方资质证书

8.第三方业绩证明

9.其他相关文件

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

乙方（以下简称“乙方”）作为专业的化工项目施工承包商，为保障项目顺利进行，特邀请第三方（以下简称“第三方”）参与项目实施，并就项目相关事宜与甲方（以下简称“甲方”）达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________化工项目工程

1.2项目地点：__________

1.3项目规模：__________

1.4项目内容：__________

1.5项目总投资：__________

二、合同主体及责任

2.1甲方为项目业主，负责项目的整体规划、资金筹措和监督管理。

2.2乙方为项目施工单位，负责项目的具体施工和实施。

2.3第三方为项目材料供应商，负责项目所需原材料和设备的供应。

三、乙方权利义务

3.1乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工场地、设备、原材料等。

3.2乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。

3.3乙方有权对项目进度、质量、安全等进行监督管理，并提出改进意见。

3.4乙方有权在项目实施过程中，根据实际情况调整施工方案，并报甲方审批。

3.5乙方在项目完成后，有权要求甲方进行工程验收，并在验收合格后支付尾款。

四、第三方权利义务

4.1第三方有权要求甲方按照合同约定提供付款保障，确保材料供应。

4.2第三方有权要求甲方在项目实施过程中，对材料的质量进行监督。

4.3第三方在材料供应过程中，如因自身原因导致材料延误或质量不合格，应承担相应的违约责任。

五、甲方权利义务

5.1甲方有权要求乙方按照合同约定完成项目施工，确保工程质量。

5.2甲方有权要求乙方在项目实施过程中，遵守国家及行业相关标准。

5.3甲方有权对乙方施工过程中的技术方案和进度进行监督。

5.4甲方在项目实施过程中，如因自身原因导致资金不到位或延误工期，应承担相应的违约责任。

六、工程款支付

6.1工程款支付方式：__________

6.2工程款支付节点：__________

6.3工程款支付比例：__________

七、工期及延误责任

7.1工期：__________

7.2工期延误责任：__________

八、工程质量及验收

8.1工程质量：乙方和第三方应确保工程质量，符合国家及行业相关标准。

8.2工程验收：工程完成后，由甲方、乙方和第三方共同进行验收，验收合格后方可投入使用。

九、违约责任

9.1乙方在履行合同过程中，如因自身原因导致项目延误、质量不合格或施工方案不合理，应承担相应的违约责任。

9.2甲方在履行合同过程中，如因自身原因导致资金不到位或延误工期，应承担相应的违约责任。

十、争议解决

10.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

十一、合同生效及终止

11.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

11.2合同期满或双方协商一致解除合同，本合同终止。

十二、其他

12.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

12.2本合同一式两份，甲乙双方及第三方各执一份，具有同等法律效力。

十三、乙方为主导