矿山基建承包合同书5篇

矿山基建承包合同书5篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就矿山基建承包事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程内容：_________4.工程造价：_________二、承包方式乙方采用包工包料的方式承包本工程，包括但不限于以下内容：1.矿山建设的设计、施工、监理等全流程服务；2.矿山建设所需的所有材料、设备的采购、运输、安装等全流程服务；3.矿山建设过程中的施工质量控制、安全管理等全流程服务。三、合同工期1.本工程计划开工日期为：_________年_________月_________日，计划竣工日期为：_________年_________月_________日。2.乙方应在计划开工日期前提交详细的施工进度计划，并在施工过程中按照施工进度计划执行。3.如因甲方原因或不可抗力因素导致工程延期，乙方应在得到甲方书面通知后，根据实际情况调整施工进度计划。四、付款方式1.甲方应在合同签订后向乙方支付工程总造价的_________%作为预付款。2.乙方在工程施工过程中，应按月向甲方提交施工进度报告，甲方根据施工进度向乙方支付工程进度款。具体支付比例为：每月完成工程量的_________%。3.乙方在工程竣工后，应提交竣工报告及结算资料，甲方在收到完整结算资料后，向乙方支付工程结算款。4.甲方在支付款项时，应确保资金安全，避免向乙方员工或其他无关人员支付。如因甲方未按规定支付款项而导致乙方损失，甲方应承担相应责任。五、质量保证1.乙方应建立健全的质量保证体系，确保工程施工质量符合相关标准和要求。2.乙方应严格按照设计图纸和施工方案进行施工，确保工程质量符合合同约定。如因乙方施工质量问题导致工程返工或重新施工，乙方应承担相应责任和费用。3.甲方有权对工程施工质量进行监督和检查，如发现问题，应及时向乙方提出书面整改要求。乙方应在接到整改要求后，立即进行整改。六、安全管理1.乙方应建立健全的安全管理体系，确保工程施工安全符合相关标准和要求。2.乙方应在施工前制定详细的安全施工方案，并在施工过程中严格执行。如因乙方安全管理不善导致安全事故发生，乙方应承担相应责任和费用。3.甲方有权对工程施工安全进行监督和管理，如发现问题，应及时向乙方提出书面整改要求。乙方应在接到整改要求后，立即进行整改。七、违约责任1.如因甲方原因未按规定支付款项或未履行合同约定，导致乙方损失或工期延误的，甲方应承担相应责任和费用。2.如因乙方原因未按规定完成施工任务或未履行合同约定，导致甲方损失或工期延误的，乙方应承担相应责任和费用。3.如因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方应协商解决。如协商不成的，双方均可依法解除合同。合同解除后，双方应友好协商解决相关事宜。如协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应提交相关证据材料以证明各自的主张。法院将根据证据材料和相关法律法规的规定作出判决。判决生效并执行完毕后，双方应履行判决结果所确定的内容。如一方不履行判决结果的，另一方有权向法院申请强制执行。在强制执行过程中所产生的费用由违约方承担。法院认为需要公告送达裁判文书的将公告送达并计入结案时间。公告期间不计入审限。经人民法院审理认为行为人的行为构成犯罪的将依照刑法相关规定追究刑事责任并依法承担民事赔偿责任及其他相应的法律责任等后果及损失）。八、其他约定事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。未尽事宜可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。如需办理公证或鉴证的需经公证或鉴证后方能生效）。如有争议且协商不成的可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼）。在诉讼过程中双方应提交相关证据材料以证明各自的主张）。法院将根据证据材料和相关法律法规的规定作出判决）。判决生效并执行完毕后双方应履行判决结果所确定的内容）。如一方不履行判决结果的另一方有权向法院申请强制执行）。在强制执行过程中所产生的费用由违约方承担）。同时违约方需赔偿因此给守约方造成的全部损失及影响）。若一方违约后未在规定时间内向对方支付违约金的则每逾期一天需向对方支付逾期违约金人民币壹佰元整（小写：¥100）。直至违约方完全履行完毕合同义务为止（包括但不仅限于支付违约金、赔偿损失等）。此外违约方还需承担因违约行为所造成的全部损失及影响）。包括但不限于直接损失和间接损失）。如因违约篇2甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就矿山基建承包事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程内容：_________4.工程造价：_________二、承包方式1.乙方采用包工包料的方式承包本工程，负责工程的的设计、采购、施工及调试等全部工作。2.乙方应自行承担施工过程中的所有风险，包括但不限于设备材料供应不足、施工过程中的安全事故等。三、工程期限1.工程开工日期：_________2.工程竣工日期：_________3.如因甲方原因或不可抗力因素导致工程无法按时完成，经甲方书面同意后，乙方可顺延工期。四、质量标准1.乙方应严格按照国家有关工程质量标准、规范及设计要求进行工程施工。2.工程竣工后，乙方应向甲方提供完整、准确的竣工资料和验收报告。3.甲方有权对工程质量进行监督，发现问题后，乙方应及时进行整改。五、付款方式1.甲方应按以下方式向乙方支付工程款：（1）工程预付款：_________元，在工程开工前支付。（2）工程进度款：根据工程进度和双方约定，甲方应按时向乙方支付工程进度款。具体支付时间和金额如下：_________。（3）工程尾款：_________元，在工程竣工验收合格后支付。2.乙方应在收到工程款后，向甲方提供合法、有效的发票。3.如甲方未能按时支付工程款，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。六、违约责任1.甲方如未能按时支付工程款，应按日向乙方支付逾期付款违约金，违约金金额为应付款项的万分之五。同时，乙方有权要求甲方承担相应的赔偿责任。2.乙方如未能按时完成工程，应按日向甲方支付逾期交付违约金，违约金金额为合同总金额的千分之一。同时，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。3.双方如因违约行为导致合同无法继续履行，违约方应承担相应的违约责任和赔偿责任。七、其他约定事项1.双方应本着友好协商的原则解决合同履行过程中的一切争议。如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。2.本合同自双方签字盖章之日起生效，合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。3.附件为本合同不可分割的一部分，具有与本合同同等的法律效力。附件内容包括：_________。甲方（签字盖章）：_________乙方（签字盖章）：_________日期：_________年_________月_________日篇3甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就矿山基建承包事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程内容：_________4.工程规模：_________二、承包范围及方式1.承包范围：_________2.承包方式：_________三、合同工期1.开工日期：_________2.竣工日期：_________3.合同工期：_________天四、工程质量及验收标准1.工程质量标准：_________2.验收标准：_________五、合同价款及支付方式1.合同价款：_________元2.支付方式：_________3.支付时间：_________六、履约保证金及支付方式1.履约保证金金额：_________元2.履约保证金支付方式：_________3.履约保证金退还时间：_________七、甲方责任及义务1.负责办理矿山基建承包的相关手续，确保工程的合法性；2.负责提供施工所需的水、电等基础设施；3.负责协调施工过程中的相关问题，确保施工顺利进行。八、乙方责任及义务1.负责按照合同约定完成施工任务，确保施工质量符合标准要求；2.负责施工过程中的安全管理工作，确保施工期间的人员和设备安全；3.负责施工后的维修维护工作，确保矿山设施的正常运行。九、违约责任及赔偿标准1.甲方违约责任及赔偿标准：_________2.乙方违约责任及赔偿标准：_________十、不可抗力及处理方式1.不可抗力事件范围：_________2.不可抗力事件处理方式：_________十一、合同变更及解除条件1.合同变更条件：_________2.合同解除条件：_________十二、争议解决方式及管辖法院1.争议解决方式：_________2.管辖法院：_________人民法院。篇4甲方：XXX矿山有限公司乙方：XXX基建工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合本市实际，在双方自愿、公平、诚实、守信的原则下，甲方将矿山基建工程承包给乙方，经双方协商一致，签订本合同。一、工程概况1.工程名称：XXX矿山基建工程2.工程地点：XXX矿山3.工程内容：矿山基建工程，包括但不限于矿区道路建设、矿山设备安装与调试、矿区绿化等。4.承包范围：本合同段范围内的全部工程内容。5.承包方式：包工包料。6.合同工期：自开工之日起，共计XX个月。7.工程质量：符合国家及地方相关质量标准。8.工程价款：本合同段工程总造价为人民币XX元（大写：XXX）。二、双方权利和义务1.甲方权利和义务（1）甲方应向乙方提供施工所需的水、电等基本条件。（2）甲方应协助乙方办理相关施工手续。（3）甲方应按照合同约定支付工程款。（4）甲方应协调地方关系，确保施工顺利进行。2.乙方权利和义务（1）乙方应按照合同约定完成全部工程内容。（2）乙方应确保施工质量符合国家及地方相关质量标准。（3）乙方应确保施工安全，避免发生重大安全事故。（4）乙方应按照合同约定提供相应的工程资料。三、付款方式1.本合同段工程总造价为人民币XX元（大写：XXX），甲方应按照以下节点支付工程款：（1）开工后XX日内，支付合同总价款的XX%；（2）工程进度过半时，支付合同总价款的XX%；（3）工程竣工验收合格后XX日内，支付合同总价款的剩余部分。2.甲方应将工程款支付至乙方指定的银行账户，并保留好支付凭证。3.若甲方未按照合同约定支付工程款，乙方有权暂停施工，直至甲方支付完毕为止。四、违约责任1.若甲方未按照合同约定支付工程款，甲方应按照应付未付金额的同期银行贷款利率向乙方支付违约金。2.若乙方未按照合同约定完成工程内容，乙方应按照未完成部分工程造价的同期银行贷款利率向甲方支付违约金。3.若因一方违约给另一方造成重大损失，违约方应承担相应的赔偿责任。五、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。2.若协商无果，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在争议解决期间，双方应继续履行本合同中不涉及争议的部分。六、其他事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并支付完毕所有工程款为止。2.本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。3.未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。4.本合同解释权归甲方和乙方共同所有。甲方（盖章）：XXX矿山有限公司法定代表人（签字）：XXXX乙方（盖章）：XXX基建工程有限公司法定代表人（签字）：XXXX签订日期：XXXX年XX月XX日篇5发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程实际情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合同，共同遵守。一、工程概况1.工程名称：矿山基建工程2.工程地点：甲方指定地点3.工程范围：矿山基建项目的全部内容，包括土方开挖、地质勘探、设备安装、电气线路建设等。4.工程规模：具体规模根据甲方需求确定。二、承包方式1.乙方采用包工包料的方式承包本工程，负责工程的全面施工和所需材料的采购。2.乙方应确保所采购的材料符合工程要求，并承担因材料质量问题引发的相关责任。三、合同价款及支付方式1.合同价款：人民币元整（￥），具体金额根据甲方需求及工程实际规模确定。2.支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付款项：（1）合同签订后，甲方应支付乙方合同总金额的%作为预付款；（2）工程进行至一半时，甲方应支付乙方合同总金额的%作为中期款；（3）工程完工并验收合格后，甲方应支付乙方剩余款项。