建筑外墙保温施工合同安全生产条款示例

建筑外墙保温施工合同安全生产条款示例合同编号：__________第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：甲方委托乙方进行建筑外墙保温施工，包括材料供应、施工、验收等。第二条安全生产责任2.1甲方责任：2.1.1甲方应按照国家有关安全生产法律法规的要求，提供符合安全生产条件的施工场地。2.1.2甲方应负责办理施工许可证、安全生产许可证等相关手续，并承担相关费用。2.1.3甲方应协助乙方做好安全生产的宣传教育工作，提高施工人员的安全意识。2.1.4甲方应按约定及时支付安全生产费用。2.2乙方责任：2.2.1乙方应严格遵守国家有关安全生产法律法规，确保施工过程中的安全。2.2.2乙方应设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，制定安全生产规章制度，并组织施工人员学习和遵守。2.2.3乙方应定期对施工人员进行安全生产培训，提高其安全操作技能。2.2.4乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工方案进行施工，并确保施工质量符合国家标准。第三条安全生产措施3.1安全防护措施：3.1.1乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，对施工现场进行合理布局，保持施工现场的清洁、整齐。3.1.2乙方应为施工人员提供符合国家标准的个人防护用品，并监督其正确使用。3.1.3乙方应定期检查施工现场的安全生产设施，确保其正常运行。3.2事故应急预案：3.2.1乙方应制定事故应急预案，明确事故应急处理程序和责任人。3.2.2乙方应定期组织应急演练，提高应对突发事故的能力。第四条安全生产费用4.1.1安全生产管理费用；4.1.2安全生产培训费用；4.1.3安全生产设施费用；4.1.4安全防护用品费用。4.2安全生产费用的支付：4.2.1甲方应在合同签订后______日内，向乙方支付安全生产费用。4.2.2乙方应按照甲方的要求，提供安全生产费用使用情况的报告。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同安全生产条款的，应承担相应的违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。5.2乙方在施工过程中，因安全生产管理不善导致事故发生的，应承担相应的法律责任。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。6.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他事项7.1本合同安全生产条款未尽事宜，按照双方签订的《建筑外墙保温施工合同》及国家有关法律法规执行。7.2本合同安全生产条款一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.安全生产责任明确：合同中应明确甲方和乙方的安全生产责任，包括提供安全生产条件、办理相关手续、培训和宣传教育等。2.安全生产措施具体：乙方应制定具体的安全生产措施，包括安全防护措施和事故应急预案，并确保其得以实施。3.安全生产费用支付：甲方应按约定及时支付安全生产费用，乙方应合理使用并报告费用使用情况。4.违约责任明确：合同应明确双方在违反安全生产条款时应承担的违约责任。5.争议解决方式：合同应规定争议解决的方式，包括友好协商和诉讼。解决办法：1.协商解决：双方应通过友好协商解决合同执行过程中的争议。2.法律途径：如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.安全生产：指在生产经营活动中，采取各种措施保障人员生命安全和身体健康，预防事故的发生。2.安全生产管理：指对生产经营活动中的安全生产进行计划、组织、指挥、协调和控制的活动。3.安全生产费用：指用于保障安全生产所需的资金，包括管理费用、培训费用、设施费用和个人防护用品费用等。4.违约责任：指合同当事人违反合同义务时应承担的法律责任，包括赔偿损失、支付违约金等。5.争议解决：指在合同执行过程中出现的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。6.管辖权：指法院对某一案件进行审理和裁判的权力，通常以案件性质、地域等因素确定。特殊应用场合及合同补充条款：1.场合：大型公共建筑外墙保温施工，如购物中心、医院等。补充条款：考虑到大型公共建筑的特殊性，甲方应确保施工期间不影响正常运营，同时乙方需采取更严格的噪音和粉尘控制措施。“鉴于本工程涉及大型公共建筑，甲方应提供详细的施工时间安排，确保施工时间避开人流高峰期，避免影响正常营业。乙方需配备专门的噪音和粉尘控制设备，确保施工期间的环保要求。”2.场合：老旧小区改造项目，涉及居民日常生活。补充条款：乙方需特别关注施工期间对居民生活的影响，并采取措施减少不便。“考虑到老旧小区的特殊环境，乙方在施工期间应设立临时通行道，确保居民出行安全便捷。同时，乙方应定期与居民沟通，及时处理居民提出的合理诉求。”3.场合：学校校园外墙保温施工，需考虑学生安全。补充条款：乙方在施工期间应确保学生的安全，避免施工对学生正常学习和生活造成影响。“乙方在校园内施工时，必须设置安全警戒线，并指派专人负责监管，确保学生远离施工区域。同时，乙方应避开学生上课时间进行高噪音作业。”合同所需附件列表：1.施工图纸及施工方案2.安全生产许可证复印件3.安全生产费用使用计划及报告格式4.甲方提供的