公路基础设施建设施工合同范本

公路基础设施建设施工合同范本合同编号：__________地址：____________________地址：____________________第一条项目概述1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：本项目的公路基础设施建设施工，包括但不限于路基、路面、桥梁、隧道、涵洞、排水、交通工程等。1.4工程规模：____________________1.5工程质量标准：____________________第二条工程期限2.1工程开工日期：____________________2.2工程竣工日期：____________________2.3工程总工期：自开工日期起算，共_______个月。第三条工程合同价格3.1本项目合同价格为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。3.3合同价格一次性包干，除非双方另有约定，否则不再进行调整。第四条工程款的支付（1）合同签订后，支付合同价格的10%作为预付款；（2）工程进度达到30%时，支付合同价格的30%；（3）工程进度达到60%时，支付合同价格的30%；（4）工程进度达到90%时，支付合同价格的20%；（5）工程验收合格后，支付合同价格的10%作为质保金。4.2业主应在支付工程款时扣除承包商已开具的发票金额。4.3承包商应在收到业主支付工程款后3个工作日内开具相应金额的正规发票。第五条工程质量及验收5.1承包商应严格按照国家有关法律法规、行业标准及本合同约定的质量标准进行施工。5.2承包商应在工程完工后向业主提交工程验收申请，业主应在收到申请后15个工作日内组织验收。5.3工程验收合格后，双方应签订工程验收合格证书，并办理工程结算。第六条违约责任6.1业主未按约定支付工程款的，应支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×0.1%×逾期天数。6.2承包商未按约定完成工程或工程质量不符合约定的，应承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1双方应遵守国家有关法律法规，确保工程安全、环保。8.2承包商在施工过程中应遵守业主的现场管理规定，确保施工秩序。8.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（业主）：____________________乙方（承包商）：____________________签订日期：____________________注意事项：1.明确合同主体：合同中应详细注明甲乙双方的名称、地址等基本信息，确保合同主体明确。法律名词解释：合同主体，指参与合同关系的当事人，包括自然人和法人。2.工程内容具体化：合同中应详细描述工程名称、地点、内容、规模等，避免因模糊不清产生纠纷。法律名词解释：标的物，合同中双方权利义务所指向的具体事物。3.工程期限明确：合同中应明确约定工程开工日期、竣工日期及总工期，以便双方按期履行合同。法律名词解释：履行期限，合同中约定双方履行义务的时间界限。4.工程价格及支付方式：合同中应明确约定合同价格、支付方式及进度，确保工程款的支付顺利进行。法律名词解释：合同价格，双方在合同中约定的交易金额；支付方式，合同中约定的付款方式。5.质量要求及验收标准：合同中应明确约定工程质量标准及验收程序，以确保工程质量符合约定。法律名词解释：质量标准，合同中约定的产品或服务质量要求；验收程序，合同中约定的对工程进行检验、评估的过程。解决办法：1.协商解决：双方在履行合同过程中发生争议时，应通过友好协商解决。法律名词解释：协商，合同双方在自愿、平等的基础上，通过交流、谈判等方式解决争议。2.诉讼解决：协商不成时，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。法律名词解释：诉讼，指合同双方在争议无法协商解决时，向法院提起的司法程序。特殊应用场合及补充条款：1.场合：若项目位于偏远地区，交通不便，可能影响施工材料的运输和人员的往来。补充条款：考虑到偏远地区的特殊情况，双方同意在合同中增加如下条款：“若因地区交通条件限制导致施工材料运输困难，业主应协助承包商解决运输问题，必要时可适当延长工期，双方友好协商确定。”2.场合：若项目施工期间遇到极端天气，如洪水、地震等自然灾害，可能影响工程进度。补充条款：为了应对自然灾害的影响，双方同意在合同中增加如下条款：“如因不可抗力因素（如洪水、地震等自然灾害）导致工程无法正常进行，双方互不承担违约责任，工期可根据实际情况适当延长，具体事宜由双方协商解决。”3.场合：若项目涉及环保要求较高的地区，需要确保施工过程中的环保措施得当。补充条款：鉴于环保的重要性，双方同意在合同中增加如下条款：“承包商在施工过程中必须遵守相关环保法规，采取有效措施保护环境，如因环保问题导致工程停工或受到处罚，由承包商承担相应责任。”合同附件列表：1.项目施工图纸及设计文件2.工程量清单3.工程预算书4.工程质量标准及验收规范5.施工安全协议6.环保评估报告7.甲方提供的场地使用协