小区鱼缸销售合同范本

小区鱼缸销售合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：×××小区业主委员会

甲方地址：×××小区物业管理处

甲方法定代表人/负责人：张三

甲方联系方式：138xxxx1234

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：×××鱼缸销售公司

乙方地址：×××城市商业街88号

乙方法定代表人/负责人：李四

乙方联系方式：139xxxx5678

合同简介：

甲方为满足小区内鱼缸爱好者需求，提高小区生活品质，拟向乙方购买鱼缸及相关设备。乙方作为专业的鱼缸销售公司，具备丰富的鱼缸产品及优质的服务，双方在此基础上达成合作协议，共同开展小区鱼缸销售业务。

本合同旨在明确双方在合作过程中的权利与义务，确保交易的公平、公正、公开，维护双方的合法权益。双方应严格遵守国家法律法规，执行合同条款，共同维护合同的履行。

在本合同中，甲方享有购买鱼缸及相关设备的权益，乙方有义务提供鱼缸及相关设备，并保证产品质量。双方在履行合同过程中，应遵循诚信、公平、合作的原则，共同确保合同的顺利完成。

本合同内容包括但不限于鱼缸的种类、数量、质量、价格、交付时间及方式、支付条件、违约责任等。双方在合同执行过程中如遇到不可抗力因素，应立即通知对方，并根据实际情况协商解决。

在本合同有效期内，双方应相互配合，共同解决合同履行过程中出现的问题，确保合同的顺利进行。对于合同履行过程中的争议，双方应首先通过友好协商解决；如协商无果，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为一年。合同期满后，如双方同意续约，应签订书面续约协议。

第一章双方权利与义务

第一条甲方的权利与义务

1.甲方有权按照合同约定购买乙方提供的鱼缸及相关设备。

2.甲方有义务按照合同约定的时间和金额支付货款。

3.甲方应确保乙方在合同约定的交付地点顺利完成鱼缸及相关设备的交付。

4.甲方应积极配合乙方进行售后服务及设备维护。

第二条乙方的权利与义务

1.乙方有权按照合同约定向甲方提供鱼缸及相关设备。

2.乙方有义务保证所提供鱼缸及相关设备的质量，确保其符合国家相关标准。

3.乙方应在合同约定的时间内完成鱼缸及相关设备的交付。

4.乙方应提供完善的售后服务，包括设备维护、技术支持等。

第二章价格与支付条件

第三条价格

1.双方确认，鱼缸及相关设备的价格为人民币××元整（大写：人民币××元整）。

2.乙方应向甲方提供正规发票，甲方有权要求乙方提供相关售后服务。

第四条支付条件

1.甲方应在合同签订后的七个工作日内，向乙方支付合同约定的货款。

2.乙方在收到货款后，应按照合同约定及时提供鱼缸及相关设备。

第三章履行期限

第五条交付时间

1.乙方应按照合同约定的时间，将鱼缸及相关设备交付至甲方指定的交付地点。

2.如因乙方原因导致交付时间延误，乙方应承担相应的违约责任。

第四章违约责任

第六条违约责任

1.任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。

2.乙方如未按照约定时间交付鱼缸及相关设备，甲方有权要求乙方支付逾期交付违约金，违约金计算方式为：逾期交付部分货款×日违约金利率（按照中国人民银行同期贷款基准利率计）。

3.甲方如未按照约定时间支付货款，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金计算方式同上。

第五章不可抗力

第七条不可抗力

1.在合同履行过程中，如发生不可抗力因素（如自然灾害、社会事件等）导致合同无法履行，双方应立即通知对方，并可根据实际情况协商解决。

2.如不可抗力因素导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。

第六章争议解决

第八条争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七章其他条款

第九条保密条款

1.双方在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等，应予以保密。

2.未经对方同意，任何一方不得向第三方披露合同内容及相关保密信息。

第十条合同的变更和解除

1.双方同意，合同的变更或解除应书面签署，并经双方确认。

2.合同变更或解除后，未履行部分的权益相应失效，双方互不承担责任。

第十一条合同的转让

1.未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。

2.如一方需将合同转让给第三方，应提前书面通知对方，并经对方同意。

第八章附则

第十二条合同附件

1.本合同附件包括：鱼缸及相关设备的具体规格、数量、价格等。

2.附件为本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。

第十三条合同生效

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（买方/出租方/委托方）：

乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

签订日期：××年××月××日

第一条合同目的与范围

本合同的目的是为了明确甲乙双方在小区鱼缸销售过程中的权利与义务，确保交易的公平、公正、公开，维护双方的合法权益。合同的主要内容具体包括：

1.乙方提供符合合同约定的鱼缸及相关设备给甲方。

2.甲方按照合同约定的时间和金额支付货款。

3.双方按照合同约定履行各自的权利与义务，确保合同的顺利完成。

第二条定义

为本合同所述，以下术语具有如下含义：

1.鱼缸：指乙方提供给甲方的用于养鱼的容器，具体规格、数量等见附件。

2.设备：指与鱼缸配套使用的设施和用品，包括但不限于过滤器、加热器、灯具等。

3.交付地点：指甲方指定的小区物业管理处。

4.售后服务：指乙方在合同约定范围内对鱼缸及相关设备进行维护、修理等服务。

第三条双方权利与义务

甲方的权利与义务：

1.甲方有权按照合同约定购买乙方提供的鱼缸及相关设备。

2.甲方有义务按照合同约定的时间和金额支付货款。

3.甲方应确保乙方在合同约定的交付地点顺利完成鱼缸及相关设备的交付。

4.甲方应积极配合乙方进行售后服务及设备维护。

乙方的权利与义务：

1.乙方有权按照合同约定向甲方提供鱼缸及相关设备。

2.乙方有义务保证所提供鱼缸及相关设备的质量，确保其符合国家相关标准。

3.乙方应在合同约定的时间内完成鱼缸及相关设备的交付。

4.乙方应提供完善的售后服务，包括设备维护、技术支持等。

第四条价格与支付条件

1.双方确认，鱼缸及相关设备的价格为人民币××元整（大写：人民币××元整）。

2.乙方应向甲方提供正规发票，甲方有权要求乙方提供相关售后服务。

3.甲方应在合同签订后的七个工作日内，向乙方支付合同约定的货款。

4.乙方在收到货款后，应按照合同约定及时提供鱼缸及相关设备。

第五条履行期限

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为一年。

2.乙方应按照合同约定的时间，将鱼缸及相关设备交付至甲方指定的交付地点。

3.如因乙方原因导致交付时间延误，乙方应承担相应的违约责任。

第六条违约责任

1.任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。

2.乙方如未按照约定时间交付鱼缸及相关设备，甲方有权要求乙方支付逾期交付违约金，违约金计算方式为：逾期交付部分货款×日违约金利率（按照中国人民银行同期贷款基准利率计）。

3.甲方如未按照约定时间支付货款，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金计算方式同上。

4.双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利与义务，如一方未履行或履行不符合约定，另一方有权要求违约方承担违约责任。

5.乙方应保证所提供鱼缸及相关设备的质量，如因质量问题导致设备损坏或无法正常使用，乙方应承担修复或更换设备的责任，并支付因此给甲方造成的直接损失。

6.如一方出现不可抗力因素导致合同无法履行，应立即通知对方，并根据实际情况协商解决。如不可抗力因素导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。

7.本合同的任何修改、补充均须经双方协商一致，并以书面形式作出。本合同的附件及补充协议为本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。

第七条不可抗力

1.本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、动乱、政策变化等）。

2.一旦发生不可抗力事件，受影响的一方应立即通知对方，并尽最大努力提供相关证明文件。

3.受不可抗力影响的一方应在其能力范围内采取措施，减轻不可抗力造成的损失，并尽速通知对方。

4.受不可抗力影响的一方不因不可抗力事件而免除违约责任，除非不可抗力事件是对方的主要原因，且对方已尽合理努力仍无法避免。

5.如果不可抗力事件导致合同无法履行，双方应协商决定是否继续履行合同或终止合同，并确定由此产生的损失赔偿责任。

第八条争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

3.诉讼解决是双方争议解决的最终方式，除非双方另有约定。

4.在诉讼过程中，双方应遵守法庭的审理程序，履行法院判决或裁定。

5.无论争议解决的结果如何，双方均应继续履行合同中未被争议部分的权利和义务。

6.双方同意，争议解决过程中所发生的费用（包括但不限于律师费、诉讼费等）由败诉方承担，或按照法庭判决执行。

7.双方声明，争议解决过程中不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。

8.本合同的任何争议解决结果，均不影响双方在其他方面的权利和义务，双方应继续履行合同约定的内容。

第九条其他条款

1.通知方式：双方应以书面形式相互发送通知，通知应以邮戳日期或电子邮件发送日期为准。

2.合同变更：本合同的变更应由双方协商一致，并以书面形式作出，变更部分为本合同不可分割的一部分。

3.合同终止条件：本合同在以下情况下可以终止：

a.双方协商一致解除合同；

b.合同有效期届满，双方未续签；

c.一方违约严重，导致合同无法履行，另一方有权终止合同；

d.因不可抗力导致合同无法履行，双方协商一致终止合同。

4.合同解除：合同解除应由双方协商一致，并以书面形式作出。解除合同后，双方应按照合同约定承担相应的责任。

5.合同的转让：未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。如一方需将合同转让给第三方，应提前书面通知对方，并经对方同意。

6.保密条款：双方在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等，应予以保密。未经对方同意，任何一方不得向第三方披露合同内容及相关保密信息。

第十条附则

1.本合同附件包括：鱼缸及相关设