商务考试复习测试附答案

第页商务考试复习测试附答案1.责任成本是以项目实现履约为前提，依据项目()，经过二级单位和项目部协商一致确定的由项目部控制的成本总额。A、计划成本B、标准成本C、目标成本D、实际成本【正确答案】：B2.对于合同外新增单价（施工内容）类分包补充协议，新增内容单项金额在（）至（）万元之间的情况，按照“合同外新增单价审批流程"审批，根据项目需求决定是否办理补充协议手续。A、10；30B、15；20C、20；30D、5；10【正确答案】：A3.确定立项后，项目经理组织实施，三级单位、二级单位相关部门进行过程跟踪与督导，单项优化在相应（）后视为完成。A、收入确认、成本核实确定B、收入确认C、成本核实D、优化项实施【正确答案】：A4.在中标或签约后未实质开工或发包人指令停缓建项目的治理举措中，复工或解约协议应在项目停缓建发生之日起（）个月内签署。A、1B、4C、5D、6【正确答案】：C5.法律纠纷案件管理考核指标中的“存量诉讼资产占年度营业收入比”指：A、本年度处理案件标的额与年末公司营业收入的比值B、年末未结案件标的额与年末公司营业收入的比值C、本年度已结案件标的额与年末公司营业收入的比值D、年末未结案件标的额与年末公司净资产的比值【正确答案】：B6.公司所涉应诉案件，原则上发案单位指派的人（如涉案项目管理人员）应担任一般授权代理人，一般授权的代理权限不包括；A、提供有关证据B、法庭质证、法庭辩论C、发表综合性代理词D、代为承认、放弃、变更诉讼请求【正确答案】：D7.原则上不属于总包项目自行具体实施范围的专业分包（如安装，具体以责任书约定为准）计提公司效益的，作为总包项目现场管理配合费，列入项目总包项目收入。A、5%B、10%C、15%D、20%【正确答案】：D8.根据钢筋精益管理实施办法，钢筋技术优化净量由公司()审批。A、商务管理部B、总经济师C、科技部D、工程管理部【正确答案】：C9.施工预算量（工程部提供）：施工段施工前（）日按照划分的施工段自行计算施工预算量，并确保下料量准确性，原则上施工预算量应小于等于施工图预算。A、7B、14C、28D、60【正确答案】：A10.（）填制分包经济签证单指令内容并经项目总工、商务经理会审。A、商务经理B、专业工程师C、项目总工D、商务工程师【正确答案】：B11.施工过程中通过各种管理措施，取得业主确认提高总包管理费，以及通过各种途径，突破合同约定（包括点数和范围），额外收取指定分包等单位的各类费用的系列策划活动，属于哪类优化A、商务优化B、优化设计C、双优化D、合同优化【正确答案】：A12.项目履约资料管理错误的是？A、合同及协议性文件应由分包单位法定代表人或授权人员在授权范围内签署B、合同资料未经许可不能传播、转让、复制C、接收或拟发送影响工期、质量、价款等重要事宜的合同资料，须经项目领导、D、在材料购买合同上加盖项目技术专用章【正确答案】：D13.可量化商务优化单项净效益额为100万元时，计算的奖金（）A、6万元B、8万元C、10万元D、12万元【正确答案】：B14.项目季度人均产值考核时，给外部单位(联合体中标单位和建设单位等）下浮让利部分产值（）项目考核产值。A、全额计入B、按发包人确权产值的10%计入C、不计入D、按发包人确权产值的30%计入【正确答案】：C15.甲在某大学摆设饮料自动贩卖机，乙投入两枚硬币购买了一罐咖啡，咖啡出来后，两枚硬币因机器故障跳出。乙见四处无人，乃取两枚硬币放入口袋。这一场景恰好被甲的职员丙发现，遂产生纠纷。关于本案，下列哪些说法是错误的？A、甲摆设自动贩卖机的行为属于要约B、乙投币购买咖啡的行为属于承诺C、乙将两枚硬币放入口袋的行为构成不当得利D、甲无权请求乙返还该两枚硬币【正确答案】：D16.根据责任权限划分,全面风险分级标准具体制定由哪个部门负责A、合约法务部B、办公室C、企业策划与管理部D、党委工作部【正确答案】：A17.关于《价值创造能力提升三年行动方案》，国内建造业务专业工程竣工结算平均效益率，2023年的提升目标为A、19%B、20%C、21%D、22%【正确答案】：D18.我公司2018-2021年案件中，占最大比例的案件类型是：A、业主欠付工程款、对分包超付导致的我公司作为原告的合同纠纷B、施工损坏他人财产、发生安全事故等导致的我公司作为被告的侵权纠纷C、我公司分供商的下游相关方起诉该分供商，连带我公司同作为被告的合同纠纷D、同我公司有合同关系的分供商款项因追讨欠款直接起诉我公司的合同纠纷【正确答案】：C19.到期债权金额超过（）元的项目或同一集团（非局大客户）多个项目累计到期债权超过（）元的项目属于重大风险债权项目A、1000万B、3000万C、5000万D、1亿【正确答案】：D20.内部信息掌控：充分掌握项目信息和业务信息，定期对相关管理制度、管理流程的制定和执行情况以及各项目日常管理信息进行排查和检索，对排查结果及时予以通报和纠偏。各业务系统标准化管理手册原则上（）排查，专项文件根据执行情况及时排查。A、每月B、每季度C、每半年D、每年【正确答案】：D21.法律是以（）为基础的A、意志B、经济基础C、社会发展D、政治【正确答案】：B22.()对合同优化立项及实施结果的真实性、准确性负责A、分公司商法管理部B、公司审计部C、公司商务管理部D、公司合约法务部【正确答案】：D23.撰写商标注册申请报告，要求商标具有？A、可操作性B、可注册性C、创新性D、实用性【正确答案】：B24.（）作为分包中间计量第一责任人A、项目经理B、商务经理C、项目总工D、商务工程师【正确答案】：A25.下列关于分供合同管理职责的规定正确的是：A、公司合同资料归档统一由合约法务部负责，采购中心应配合提供完整的合同办理资料；B、分公司合同资料归档由分公司商务法务部、安全监督管理部、物资管理部分别负责，分公司采购职能部门应提供完整的合同及其办理资料；C、分包合同交底由项目商务部负责、分公司商务法务部监督落实，物资、机械等合同由分公司或项目物资管理部、安全监督管理部门等相关部门负责交底；D、分公司未设立采购中心的，可不履行履行相关职责；【正确答案】：D26.在分部分项工程费的确定中，企业管理费的计算方法主要有()A、公式计算法和费用分析法B、费用分析法和预算定额计价法C、公式计算法和预算定额计价法D、预算定额计价法和概算定额计价法【正确答案】：A27.甲大学与乙公司签订建设工程施工合同，由乙为甲承建新教学楼。经甲同意，乙将主体结构的施工分包给丙公司。后整个教学楼工程验收合格，甲向乙支付了部分工程款，乙未向丙支付工程款。下列表述错误的是?A、乙、丙之间分包合同无效B、甲可以撤销与乙之间的建设工程施工合同C、丙可以乙为被告诉请支付工程款D、丙可以甲为被告诉请支付工程款，但法院应当追加乙为第三人【正确答案】：B28.项目结算小组（）为组长，项目总工、商务经理全程参与结算工作，制定结算计划，分工明确责任到人。A、项目经理B、分公司商务法务部经理C、分公司总经济师D、项目商务经理【正确答案】：A29.经考核完成各项经济、技术指标，当经考核的经济指标比责任指标大，但小于1%者按规定计算奖金并下发奖金总额按()。A、10B、20C、25D、30【正确答案】：A30.工程中标后，由二级/三级单位牵头组织生产、技术、财务、采购等系统专家，依照《项目商务策划书》的内容对项目商务管理过程进行技术、工期、安全、质量、收款、采购等进行策划的是什么策划？A、投标策划B、合同谈判策划C、商务策划D、一体化策划【正确答案】：D31.单项优化预计效益值多少，才能作为商务优化的立项条件A、≥0万B、≥5万C、≥10万D、≥30万【正确答案】：D32.各级司法机关、仲裁机构等相关单位送达法律文书，应由公司合约法务部签收并按规定处理。司属各单位若已签收各级司法机关、仲裁机构等相关单位直接的法律文书，应于签收多长时间内将法律文书通过区域法律顾问上报公司合约法务部，以便及时处理？A、当日B、次日内C、3日内D、5日内【正确答案】：A33.定金合同的生效时间,是自（）起生效A、签订B、主合同生效C、当事人达成协议D、自定金交付【正确答案】：D34.面值为1000元的债券，注明年利息为80元，期限10年，规定每年年末支付利息，到期一次还本，假设某投资者某年年初以950元购入，持有两年以后以990元卖出，其实际收益率是（）A、0.089B、0.105C、0.111D、0.117【正确答案】：B35.编制招标工程量清单时，下列措施项目应列入"总价措施项目清单与计价表的是()A、脚手架B、混凝土模板及支架C、施工场地硬化D、施工排水降水【正确答案】：C36.下列哪项不属于实质评审合同事项（）A、股份公司名义合同B、融投资项目项下的承包合同C、要求我方放弃建设工程优先受偿权D、质量无上限【正确答案】：D37.以下不属于《建设工程施工合同评审表（公司层面）》科技部评审内容的是A、技术要求B、施工工艺C、保修期D、创奖要求【正确答案】：C38.甲乙因纠纷诉至法院，诉讼中甲乙达成调解协议并签收，后甲发现调解书中内容与调解协议不一致，下列说法正确的有？A、甲可以向法院申请再审B、甲可以申请法院裁定补正调解书的内容C、调解书因违反调解协议而无效D、甲应当重新提起诉讼【正确答案】：B39.)合同优化奖分配比例（公司：分公司：项目）A、4.5：4.5：1B、4.5：4.2：1.3C、4.3：4.3：1.4D、4:04:02【正确答案】：A40.甲为乙拍摄照片后将照片发到朋友圈，丙看到后觉得很有趣，遂将该照片做成搞笑表情包出售。丙侵犯了A、甲的发表权B、甲的隐私权C、乙的肖像权D、乙的荣誉权【正确答案】：C41.下列行为中，已经着手实行犯罪的是A、甲为劫财而将受害人骗到预定地点B、乙为劫财而埋伏在阴暗处等候被害人出现C、丙为劫财而在被害人饮料中投放麻醉药D、丁为劫财而购买了一把匕首【正确答案】：C解析：

“着手”是指犯罪分子已经开始实行刑法分则条文所规定的某种犯罪的基本构成要件的行为（实行行为）。D项，丁为劫财而购买了一把匕首，属于为了抢劫准备工具，仍处于预备阶段。D项不当选。A项，甲为劫财而将受害人骗到预定地点，但尚未对被害人实施暴力等压制反抗的抢劫实行行为，犯罪仍处于预备阶段。A项不当选。B项，乙为劫财而埋伏在阴暗处等候被害人出现，尚未对被害人实施暴力等压制反抗的抢劫实行行为，犯罪仍处于预备阶段。B项不当选。C项，丙为劫财而在被害人饮料中投放麻醉药，由于题目未特别交代，应当推定被害人有随时饮用的可能。因此，丙已经对被害人实施了压制反抗的42.完善分析报告的完成时间A、当月30日前B、次月5日前C、次月7日前D、次月10日前【正确答案】：D43.下列关于分供合同签约要求正确的是：A、物资采购、机械（设备）、周转料具租赁及其他类合同的签约合同金额应与中标金额或报告批复金额一致。B、符合分包单位更换或变更办理条件的，拟签署合同的分包单位应为有效的法人单位，原则上允许以分公司名义签订分包合同。C、项目办理甲指分包合同时，相应的总承包管理协议、安全管理协议、水电使用管理协议、廉政协议等相关协议可后续补充办理。D、分供商签订合同时加盖合同专用章的，可不提供其合同专用章授权书【正确答案】：A44.甲欲杀乙，将毒药掺入乙饭后服用的药物中，乙服药后呕吐不止，甲见状后，于心不忍，将乙送到医院抢救，乙脱离危险。经查，乙呕吐的原因为食物中毒，甲的行为成立:A、犯罪预备B、犯罪中止C、犯罪未遂D、犯罪既遂【正确答案】：B45.在我公司作为被告的应诉案件代理中，下列哪一项法律文书是案件经办人肯定不需要撰写的？A、起诉状B、答辩状C、代理词D、证据目录及质证意见【正确答案】：A46.项目拟招标的分包工程，完全按照公司分供招标标准化清单（包括标准化清单的计量计价规则、特征表述等），但是“项目招标拟定上限控制价（合价）”>“公司最新发布的分供招标年度指导价（同业态、同区域、合价）×（1+%）”的，项目仍应发起招标控制价申报审批流程，其中上限控制价按公司现行规定编制报批，标底不用单独填报，标底=经审批的上限控制价×（1-15%）A、0.03B、0.05C、0.1D、0.15【正确答案】：B47.关于《价值创造能力提升三年行动方案》，海外业务房海外项目竣工结算平均效益率，2023年的提升目标为A、5%B、6%C、7%D、8%【正确答案】：D48.项目（）根据评审建议及要求对竣工结算文件（结算资料、结算书）进行补充和调整。A、项目经理B、商务经理C、项目总工D、商务工程师【正确答案】：B49.商务策划直接效益计算方式A、原合同盈亏额-实际成本B、责任成本-实际成本C、业主确认值-实际成本D、业主确认值-责任成本【正确答案】：C50.其他类合同联签人是A、公司董事长B、公司总经理C、公司总经济师/业务分管领导D、项目经理【正确答案】：C51.工程计量确权策划小组以（）为组长A、项目经理B、项目商务经理C、项目总工D、项目生产经理【正确答案】：A52.什么情形下，法院有权将被执行人列为失信被执行人A、被执行人有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的B、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，且拒不履行执行和解协议的C、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，且违反财产报告制度的D、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，且违反限制消费令的【正确答案】：B解析：

被执行人未履行生效法律文书确定的义务，且无正当理由拒不履行执行和解协议的法院有权列为失信被执行人53.（）负责专业钢筋放样人员的引进和培养，制定薪酬标准，规划钢筋放样人员的职业通道。A、商务管理部B、人力资源部C、办公室D、钢筋管控中心【正确答案】：B54.期中结算编制小组组长为（）A、项目经理B、项目总工C、商务经理D、分公司总经【正确答案】：A55.对于业主资信严重恶化，如被列为失信被执行人或发生严重社会信用事件的,应在（）完成案件策划A、三日内B、一周内C、十日内D、一个月内【正确答案】：B56.由我方负责起草合同条款的合同优化奖金：签约合同额在3亿元（含）以下的部分按（）计取，计奖上限为50万元A、1%B、0.5%C、1‰D、0.5‰【正确答案】：D57.每个新开项目策划金额不少于自施合同额的，编制报分公司和公司评审。A、10%B、15%C、20%D、30%【正确答案】：B58.工程量精算、清单漏项优化，属于哪类优化A、优化设计B、商务优化C、双优化D、合同优化【正确答案】：B59.结算目标值定案的主责部门是（

）。A、三级单位商务管理部B、项目经理C、二级单位商务管理部D、三级单位总经济师【正确答案】：A60.第一阶段考核时，已完工的桩基、土方、临时设施、基坑支护、防水等分包内容完工超过()个月的分包结算原则上须完成项目初审并上报分公司或公司审核。A、1B、2C、3D、6【正确答案】：C61.风险金系数中（一）～（三）档占比控制在50%～60%间、且满足（一）～（四）档合计不超，若超过，按修正方法计算A、60%B、65%C、70%D、75%【正确答案】：B62.项目班子（项目（执行）经理、总工、商务经理、项目副经理及生产经理、安全总监、质量总监、特级项目专职书记为班子人员，同时有正副职的，正职为班子，未任命正职但实际履行正职职责的上述项目副职人员视为项目班子，下同）必须（含现金、转抵）缴纳，根据项目目标管理责任书及预留风险金交纳的时间规定，要求在规定的时间内必须足额缴纳。A、100%B、50%C、80%D、90%【正确答案】：A63.2018年1月5日，孟某因需要一批挖掘机进行生产经营，委托近亲属徐某去购买。1月6日，按照孟某的要求，徐某找到供货商曹某，二人串通一气，以高于市场的价格将市场的次品卖给孟某，徐某和曹某受利颇丰。2月1日，孟某收到挖掘机后，挖掘机不能正常使用，损失巨大。关于孟某的损失，应由谁承担责任?A、徐某B、曹某C、徐某和曹某按照各自的过错，对孟某承担按份责任D、徐某和曹某承担连带责任【正确答案】：D64.总承包服务费指从发包人处计取的，按照公司规定全额列入项目收入，相应的管理成本列入项目成本的费用，以下费用不属于总包服务费的为()。A、总分包管理费B、总分包配合费C、甲供材采购保管费D、分包管理费【正确答案】：D65.国家宪法日是哪一天A、3月15日B、12月4日C、4月26日D、6月18日【正确答案】：B66.中建系统内各级单位、中建系统内单位作为唯一股东的全资企业，或中建系统内两个以上股东共同出资的企业，如需要使用股份公司商标，应与股份公司签订无偿商标普通许可使用合同，合同有效期为___?A、三年B、五年C、两年D、一年【正确答案】：B67.按照规定的内容不同，法律可以划分为A、一般法和特殊法B、实体法和程序法C、国际法和国内法D、成文法和习惯法【正确答案】：B68.工程计量确权率=A、发包人确权产值÷项目实际成本×100%B、项目实际成本÷发包人确权产值×100%C、项目实际成本÷项目实际产值×100%D、项目实际产值÷项目实际成本×100%【正确答案】：A69.合同优化中的违约条款优化，优化效益按（）计取A、合同额的千分之一/项，上限不超过100万元B、合同额的千分之一/项，上限不超过50万元C、合同额的万分之一/项，上限不超过50万元D、合同额的万分之一/项，上限不超过100万元【正确答案】：C70.关于《价值创造能力提升三年行动方案》，国内建造业务房建项目竣工结算平均效益率，2023年的提升目标为A、14%B、14.20%C、14.50%D、15%【正确答案】：C71.甲公司以一地块的建设用地使用权作抵押向乙银行借款3000万元，办理了抵押登记。其后，甲公司在该地块上开发建设住宅楼，由丙公司承建。甲公司在取得预售许可后与丁订立了商品房买卖合同，丁交付了80%的购房款。现住宅楼已竣工验收，但甲公司未能按期偿还乙银行借款，并欠付丙公司工程款1500万元，乙银行和丙公司同时主张权利，法院拍卖了该住宅楼。下列哪个选项是错误的?A、乙银行对建设用地使用权拍卖所得价款享有优先受偿权B、乙银行对该住宅楼拍卖所得价款享有优先受偿权C、丙公司对该住宅楼及其建设用地使用权的优先受偿权优先于乙银行的抵押权D、丙公司对该住宅楼及其建设用地使用权的优先受偿权不得对抗丁对其所购商品房的权利【正确答案】：B72.总包签证索赔确认有效确认率底线要求公路、铁路项目变更索赔策划实现率≥()%（按份数）A、100%B、72%C、65%D、50%【正确答案】：C73.对于业主资信严重恶化，如被列为失信被执行人或发生严重社会信用事件的,应在（）完成案件策划A、三日内B、一周内C、十日内D、一个月内【正确答案】：B74.商务策划策划效益计算方式A、原合同盈亏额-实际成本B、直接效益-原合同盈亏额C、业主确认值-实际成本D、原合同盈亏额-直接效益【正确答案】：B75.依据《中华人民共和国民法典》规定，（）的未成年人为限制民事行为能力人，实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认；但是，可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为。A、八周岁以上B、十周岁以上C、十四周岁以上D、十六周岁以上【正确答案】：A76.依据《中华人民共和国民法典》规定，经人民法院判决不准离婚后，双方又分居满（），一方再次提起离婚诉讼的，应当准予离婚。A、三个月B、半年C、一年D、两年【正确答案】：C77.投资项目的内部收益率是项目对______________的最大承担能力A、贷款利率B、资本金净利润率C、利息备付率D、偿债备付率【正确答案】：A78.甲偷割使用中的高速公路紧急信息警示屏的电源线，价值5000元。甲的行为应认定为A、盗窃罪B、破坏交通工具罪C、故意毁坏财物罪D、破坏交通设施罪【正确答案】：D解析：

一行为同时构成盗窃罪与破坏交通设施罪的想象竞合犯，应当从一重罪处罚，应当认定为破坏交通设施罪。B项，破坏交通工具罪，是指破坏火车、汽车、电车、船只、航空器，足以使火车、汽车、电车、船只、航空器发生倾覆、毁坏危险，尚未造成严重后果或者已经造成严重后果的行为。本案中，甲偷割电源线，但并未直接破坏交通工具，不构成破坏交通工具罪。B项不当选。C项，盗窃罪与故意毁坏财物罪区分的关键：行为人主观上有无非法占有目的。本案中，甲以非法占有为目的偷割电源线，故不构成故意破坏财物罪。C项不当选。破坏交通设施罪，是指故意破坏轨道、桥梁、隧道、公路、机场、航道、灯塔、标志或者进行其他破坏活动，足以使火车、汽车、电车、船只、航空器发生倾覆、毁坏危险或者造成严重后果的行为。本案中，甲以非法占有为目的偷割使用中的高速公路紧急信息警示屏的电源线，价值5000元，紧急信息警示屏属于交通设施的一部分，这会导致显示屏无法显示危险路况，对高速行驶的车辆有具体危险，故甲的行为同时构成盗窃罪与破坏交通设施罪的想象竞合，应当从一重罪处罚，应当认定为破坏交通设施罪。故A项不当选，D项当选。综上，本题答案为D。79.招采品牌商务优化，考核认证时需提供的资料不包括A、商务优化立项审批表B、总包合同C、与业主洽谈优化招采品牌的会议纪要或其他有效文件D、分包退场通知单【正确答案】：D80.以下哪个表格需要按季度更新上报公司A、《合同风险识别评估表》B、《常用履约时效时限一览表》C、《合同责任分解表》D、《在建项目承包合同重大风险条款履约监控表》【正确答案】：D81.哪项属于合同优化可量化类型A、取消放弃优先受偿权B、明确业主结算审核时限在6-12个月内C、取得合同起草权D、增加自施合同额【正确答案】：D82.在开工之初，（）应组织成本管控小组成员一起根据公司与项目部签订的《项目目标管理责任书》确定的项目成本总体目标，结合项目进度安排，确定节点成本目标，编制总体/节点成本控制计A、项目经理B、商务经理C、项目总工D、三级单位总经济师【正确答案】：A83.下列不属于重婚行为的是A、因不堪虐待外逃而发生法律婚或事实婚的B、没有配偶，但明知对方有配偶而与已登记结婚或以夫妻关系同居而重婚C、与配偶和他人都未登记结婚，但与配偶和他人曾先后或同时以夫妻名义同居的D、与原配偶未登记而确以夫妻名义共同生活，后又与他人登记结婚的【正确答案】：A84.联合体协议的主办部门是A、合约法务部B、市场部C、财务资金部D、采购中心【正确答案】：B85.甲乙签订一份买卖合同，约定违约方应向对方支付18万元违约金。后甲违约，给乙造成损失15万元。下列哪一表述是正确的?A、甲应向乙支付违约金18万元，不再支付其他费用或者赔偿损失B、甲应向乙赔偿损失15万元，不再支付其他费用或者赔偿损失C、甲应向乙赔偿损失15万元并支付违约金18万元，共计33万元D、甲应向乙赔偿损失15万元及其利息【正确答案】：A86.依据《中华人民共和国民法典》规定，（）的未成年人为限制民事行为能力人，实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认；但是，可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为。A、七周岁以上B、八周岁以上C、九周岁以上D、十周岁以上【正确答案】：B87.《中建八局南方公司项目商务优化考核兑现办法》发布时间A、2019年B、2020年C、2021年D、2022年【正确答案】：D88.钢筋放样师在工程开工后（）天以内做好钢筋的放样工作，并汇总钢筋放样量(含接头量)，计算基础底板马凳钢筋用量，经项目总工审核、项目经理审批后.上报公司商务管理部审批备案。A、28B、30C、60D、90【正确答案】：C89.在我公司作为被告的应诉案件代理中，下列哪一项法律文书是案件经办人肯定不需要撰写的？A、起诉状B、答辩状C、代理词D、证据目录及质证意见【正确答案】：A90.下列哪项不属于重大风险条款（）A、工期罚款无上限B、质量罚款无上限C、要求我方放弃建设工程优先受偿权D、收取现金履约保证金【正确答案】：D91.施工图预算量（商务部提供）：施工段施工前（）日根据施工图、相关合同约定、工程量清单计量规范及省市定额等计量计价文件编制。A、7B、14C、28D、60【正确答案】：A92.不受知识产权保护的有？A、发明创造B、外观设计C、政府文件D、商业秘密【正确答案】：C93.案件经办人应当在收到生效裁判文书之日起（）日内撰写《法律纠纷案件审理结案报告》A、3日B、7日C、15日D、30日【正确答案】：C94.承包合同管理工作起草合同工作要求说法不正确的是A、我方要争取承包合同起草权B、我方拟定的合同条款条件不得低于招标时载明条款C、时间要求在中标后3天内D、主责部门为二级合约法务部【正确答案】：C95.分供合同签约时限，指分供合同须在满足前置管理要求后（）日（含邮寄时间）内完成合同签署A、7B、14C、20D、30【正确答案】：D96.推进法治建设第一责任人职责中的企业主要负责人不包括A、党委（党组）书记B、董事长C、总经理（院长）D、总法律顾问【正确答案】：D97.完（竣）工后()个月内，项目商务管理部完成盈亏原因分析、成本管控分析、主要经验教训与启示等，经分公司审核后上报公司商务管理部。A、1B、2C、3D、5【正确答案】：B98.分包报量的分包签字代表人必须取得分包单位的（）A、口头授权B、授权委托书C、电话通知D、电子邮件通知【正确答案】：B99.关于合同优化说法正确的是A、随时可以进行合同优化申报立项B、合同优化与商务策划立项只能选择一种C、合同优化奖采用超额累进计算方式D、每季度进行合同优化奖兑现申报【正确答案】：C100.依据《中华人民共和国民法典》规定，用人单位在承担其工作人员因执行工作任务造成他人损害的侵权责任后，可以向有（）的工作人员追偿。A、过错B、故意C、重大过失D、故意或重大过失【正确答案】：D1.对优化设计、“双优化”优化效益进行备案的主责部门包括（）A、公司商务管理部B、公司科技部C、公司审计部D、分公司商务管理部【正确答案】：AB2.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）,下列关于门窗工程计算正确的有（）。A、.金属门五金应单独列项计算B、.木门门锁已包含在五金中，不另计算C、.金属橱窗，采用**以"橙"计量，项目特征必需描述框外围面积D、.木质门，按门外围尺寸的面积计量E、防护铁丝门，刷防护涂料应包括在综合单价中【正确答案】：AC3.分公司成立项目季度目标考核工作小组，负责对项目季度目标考核兑现工作指标完成情况的资料收集、整理、审核以及上报，并对数据真实性、准确性负责。组长为分公司经理，副组长为分公司总经济师，组员由（）等负责人组成。A、分公司商务法务部B、分公司人力资源部/综合办公室C、分公司施工管理部D、分公司财务资金部E、分公司采购管理部【正确答案】：ABCD4.关于《价值创造能力提升三年行动方案》项目部的职责包括A、全面落实各项管理要求，确保完成项目目标B、坚持策划先行，围绕“两条线”，“铁三角”良性互动，提升项目盈利能力C、做好项目精益管理、价值创造案例总结，推出经验交流D、聚焦项目层面价值创造要素，按岗位分解和考核【正确答案】：ABCD5.下列建筑物部分属于共有的是（）。A、楼道内楼梯B、小区内草坪C、楼顶盖D、物业用房【正确答案】：ABCD6.根据《中华人民共和国民法典》，自然人的（）受到法律保护。A、人身自由B、人格尊严C、权利义务D、合法权益【正确答案】：AB7.单项优化设计效益计算时，收入和成本的计算依据包括A、合同约定的计价原则B、定额C、市场价D、类似工程指标【正确答案】：ABCD8.所有经济签证实行“日清月结、月度封存”制度，商务部门应定期组织项目相关部门集中审核，形成统一意见。签证内容必须注明签证发生的()、机械数量、人工数量、工程量等相关信息A、时间B、地点C、事件D、机械型号【正确答案】：ABCD9.3.7.2虚报或在实施过程中因管理不善造成较大的成本亏损风险，应视情况（）、（）或（）所发奖金。A、停发B、缓发C、追回【正确答案】：ABC10.下列行为中，属于招标人与投标人串通投标的有（）A、招标人明示投标人压低投标报价B、招标人授意投标人修改投标文件C、招标人向投标人公布招标控制价D、招标人向投标人透漏招标标底E、招标人组织投标人进行现场踏勘【正确答案】：ABD11.关于《价值创造能力提升三年行动方案》项目部的提升目标，下列说法正确的是A、结算额、结算利润率和工程计量确权率三大指标持续保持集团领先地位B、确保房建、基础设施、专业、EPC工程竣工已结项目利润率年均增长分别不低于0.2、0.5、1、1个百分点；快速结算额占当年营收比不低于20%；1051大盈利项目占比不低于55%C、在建工程计量确权率年均提升0.25个百分点以上D、商务专家分级策划率100%，策划效益率平均不低于5个百分点【正确答案】：ABCD12.”双优化“效益认定小组组员包括（）A、公司科技部B、公司商务管理部C、公司工程管理部D、公司审计部【正确答案】：ABCD13.下列为无效签证的是A、不按公司规定表格办理的签证B、能计算工程量却按人工记取的C、超过签证时效的签证D、竣工后突击补签的签证【正确答案】：ABCD14.根据《合约法务管理手册》规定，合同交底管理的负责部门有哪些？A、分公司商务法务部B、公司合约法务部C、分公司物资管理部/安全监督管理部D、项目部【正确答案】：ACD15.关于工程量计算规范和消耗量定额的描述，下列说法正确的有（）。A、.消耗量定额一般是按施工工序划分项目的，体现功能单元B、.工程量计算规范一般按“综合实体”划分清单项目，工作内容相对单一C、.工程量计算规范规定的工程量主要是图纸（不含变更）的净量；D、.消耗量定额项目计量考虑了施工现场实际情况E、消耗量定额与工程量计算规范中的工程量基本计算方法一致【正确答案】：DE16.建设工程总分包模式的特点有（）A、总承包商的责任重，获利潜力大B、业主合同结构简单，组织协调工作量小C、业主选择总承包商的范围大，合同总价较低D、总包合同价格可以较早确定，业主的风险小E、承包商内部增加了控制环节，有利于控制质量【正确答案】：ABDE17.“总包结算编制”包括（）等几方面关键活动。A、成立结算小组B、收集结算资料C、结算策划D、编制结算书【正确答案】：ABCD18.下列关于分供合同联签规定正确的是：A、局名义分包合同联签人为分公司总经济师和项目经理B、局名义机械（设备）合同及物资合同联签人为分公司总经济师和项目经理C、广西建设/南方建设名义分包合同联签人为公司总经济师和项目经理D、广西名义机械（设备）合同及物资合同联签人为公司总经济师和项目经理E、办理分供合同无对应项目经理的，由公司（或分公司）采购职能部门负责人联签。【正确答案】：ABCDE19.分包签证的管控要点包括（）A、临时设施、返工B、设计变更、技术核定C、周转材料装卸、现场运输、回库整理D、质量问题返工、修补【正确答案】：ABCD20.不宜采用电子印章签约的合同有A、甲指合同B、分包备案合同C、物资采购合同D、周转料具租赁合同【正确答案】：AB21.下列符合分包报量要求的是（）A、分包商报量必须有分包商签字、盖章B、过程付款或报量应连续编号C、分包签字代表必须取得分包单位的授权委托书D、分包报量每月20日前上报【正确答案】：ABCD22.哪些属于竣工结算资料（）A、招标文件B、图纸会审、设计变更C、过程计量资料D、发包人签证E、会议纪要【正确答案】：ABDE23.关于总包签证索赔的说法，正确的是（）A、项目总工、各专业工程师有责任发起提出签证索赔B、项目商务经理负责工程量的复核和计价C、超过10万元的单项签证，经三级单位商务管理部审核、总经济师审批后报出D、签证事件发生后3天内成立签证索赔小组【正确答案】：ABC24.我国刑法的基本原则是A、罪刑法定原则B、法律面前人人平等原则C、罪刑相当原则D、刑法个别化原则【正确答案】：ABC25.属于突破营销立项底线的是A、月进度付款75%B、基础设施项目月度付款比例70%C、节点支付间隔超过3个月D、收取现金履约保证金【正确答案】：ABCD26.建设工程造价指标应区分不同的工程特征进行测算，这些特征包括()A.地区特征B工程类型C造价类型D合同类型E、E资金来源【正确答案】：ABC27.对于分供及其他类合同管理中的违规事项，将作如下处理：A、对触碰签约限制的合同，应及时整改修正或提供前置审批资料，否则不予办理签约手续；B、对项目分包合同办理中的重大违规事项，应在OA平台上进行公示，同时扣减对应项目承包兑现奖的0.5%，累加计算、上不封顶；C、对存在转包、违法分包等违法行为的，按照公司相关制度予以处罚。D、情节严重、造成不良影响的，或造成重大损失的，或涉及违法违纪的，由公司纪检监督工作部门根据公司相关规定处理。【正确答案】：ABCD28.停缓建项目销项标准是什么A、正常复工B、退场解约C、提起法律诉讼D、收到法律文书【正确答案】：ABD29.在我国货币市场主要包括（）A、债券市场B、同业拆借市场C、票据市场D、证券回购市场E、金融衍生工具市场【正确答案】：BCD30.关于工程计量，项目商务经理每月20日前，（）。A、按合同约定编制已完工程量报告B、按进度确认单编制已完工程量报告C、当期工程变更及签证索赔等一并计算。D、当期工程变更及签证索赔等不计算。E、每月15日前完成【正确答案】：BD31.三重一大事项是指（）A、重大决策B、重要人事任免C、重大项目安排D、大额度资金运作事项【正确答案】：ABCD32.中建八局的商务原则是：（）。A、履约为先B、各方共赢C、系统联动D、优化创新E、创造价值【正确答案】：ABCE33.下列关于工程造价管理的内容与原则，说法正确的有（）A、技术与经济相结合是控制工程造价的最有效手段B、明确造价控制人员及其任务属于工程造价控制的组织措施C、立足于调查-分析-决策基础上的偏离-纠偏-再偏离-再纠偏属于主动控制D、经批准的施工图预算将作为拟建工程项目造价的最高限额E、工程造价管理贯穿于工程建设全过程【正确答案】：ABE34.南方有限公司有9个股东,2019年5月公司经股东会决议决定变更为南方股份公司。下列选项错误的是？A、该股东会决议应由6个以上股东同意B、该股东会决议应由出席会议2/3以上表决权的股东同意C、南方股份公司董事长由全体董事的过半数选举产生D、南方股份公司副董事长由出席董事的过半数选举产生【正确答案】：ABD35.优化设计兑现采用“分节点兑现”原则，包括A、优化设计施工图经过审核、出图.B、优化项施工完成、优化项所属分项工程验收完成C、项目竣工验收完成D、项目竣工结算完成【正确答案】：ABCD36.关于签约时效管控，下列说法正确的是：A、在落实前置管理要求的同时，合同发起人应同步准备合同起草工作。B、合同发起人应在符合前置管理要求后3日内发起合同评审，15日内完成合同评审C、在合同评审完成后7日内完成合同用印审批D、用章申请完成且公司合约法务部收到待签合同后5日内完成合同签署【正确答案】：ABCD37.局名义签订的境内承包合同联签主体是A、公司总法律顾问B、公司总经济师C、公司总经理D、公司董事长【正确答案】：BC38.房建及非A类基础设施项目重大商务策划项经济标准：单项立项金额不少于或占比自施合同额或单项立项预计净效益不少于。A、2000B、≥3%C、≥5%D、300万E、500万【正确答案】：ABD39.合同谈判优化“三覆盖”是指（）A、覆盖全部项目B、覆盖所有条款C、覆盖履约全程D、覆盖项目全员【正确答案】：ABC40.预告登记失效的原因有A、登记的债权人死亡或解散B、登记的协议被认定无效C、登记的协议被撤销D、登记的债权人自能够进行不动产登记之日起90日未登记【正确答案】：BCD解析：

《民法典》第221条第2款规定：“预告登记后，债权消灭或者自能够进行不动产登记之日起九十日内未申请登记的，预告登记失效。”《物权编解释（一）》第5条规定：“预告登记的买卖不动产物权的协议被认定无效、被撤销，或者预告登记的权利人放弃债权的，应当认定为民法典第221条第二款所称的‘债权消灭’。”可见，BCD选项均属于导致预告登记失去效力的情形。A项中，办理预告登记的债权人死亡或解散的，不动产买卖等合同中的债权由其继承人或法律规定的继受人承受，不会归于消灭，故不影响预告登记的效力。综上，本题答案为BCD。41.以下属于重大风险合同的是A、任何情形下我方均无停、缓建权利；或停缓建情形下我方无工期顺延或费用补偿权利；B、违反相关规定的非现金收款，进度款支付方式包含承兑汇票、供应链融资、保理、信用证、以房抵债以及其它非常规支付方式C、要求我方放弃建设工程优先受偿权；D、工期处罚5万/天【正确答案】：ABC42.可量化类商务优化中的利用政府文件策划补贴优化，考核认证时需提供的资料包括A、商务优化立项审批表B、政府相关文件C、业主确认进行费用补偿的有效文件D、优化效益计算表【正确答案】：ABCD43.下列哪谢项属于营销底线要求A、月进度付款低于70%（基础设施项目低于65%），形象节点付款低于75%（基础设施项目低于70%）或节点的支付间隔超过3个月；B、收取现金履约保证金C、违反局相关规定的非现金收款。D、工期罚款无上限【正确答案】：ABC44.下列哪些选项不构成犯罪中止？A.甲收买1名儿童打算日后卖出次日，看到拐卖儿童犯罪分子被判处死刑的新闻，偷偷将儿童送回家B.乙使用暴力绑架被害人后，被害人反复向乙求情，乙释放了被害人C.丙加入某恐怖组织并参与了一次恐怖活动，后经家人规劝退出该组织D.丁为国家工作人员，挪用公款3万元用于孩子学费，4个月后主动归还【正确答案】：ABCD45.潜亏项目专项治理方案的主要应对风险A、营销风险B、合同风险C、市场风险D、管理风险【正确答案】：ABCD46.下列哪几项属于可量化优化A、调增预付款B、取消市场价格波动人材机不调差条款C、限定违约额上限D、质保保函替代质保金【正确答案】：AD47.概算指标列表构成包括的內容有()。A.示意图B.工程总说明C.人材机消耗量指标D.工程量指标E、E.总投资指标【正确答案】：AD48.合同订立、履约过程中，属于不合规情形的有A、承包合同完成单方用印后，长期未能完成合同双方用印B、合同签约突破3312时限C、未能落实重大风险化解措施相关要求D、不能按照公司要求,提交各项报表、资料【正确答案】：ABCD49.总包结算编制的重心是（）A、变更、签证B、可调价、重新组价C、材料代换、技术核定D、零星签证、措施费包干【正确答案】：ABCD50.以下属于合约法务系统关注的关键绩效指标的是A、合同评审率B、暂估价签约率C、合同交底率D、合同签约率【正确答案】：ABCD51.结算核对与定案的主责部门为（）。A、项目经理B、项目商务经理C、总工D、三级单位商务管理部【正确答案】：ABC52.我国工程造价管理体系可划分为若子体系，具体包括()。A.相关法律法规体系B.工程造价管理标准体系C.工程定额体系D、E、E.工程计价依据体系工程计价信息体系【正确答案】：ABCE53.对于应要求已经实施的“外部变更”，应确保“入图入概算”，施工过程应将拟/已实施内容的施工依据、现场记录或上级单位指示等照片视频等资料以（）、（）、（）等形式送达并取得上级单位的认可和确认；未及时回复及确认的，要以专题函件的形式履行告知义务A、函件B、EMSC、电子邮件D、口头告知【正确答案】：ABC54.重大风险债权项目是指A、到期债权金额超过1亿元的项目或同一集团（非局大客户）多个项目累计到期债权超过1亿元的；B、拖欠时间超过三年且到期债权金额超过1000万元的C、放弃优先受偿权的项目且到期债权金额超过1000万元的D、发包人被列入失信被执行人或者发生严重社会性信用事件的【正确答案】：ABCD55.结案报告的内容应当包含：A、介绍案件的基本情况和处理过程B、总结经验教训C、提出加强法律风险防范的管理建议D、提出奖惩建议E、公布奖惩结果【正确答案】：ABCD56.连带责任保证人享有的抗辩权包括A、先诉抗辩权B、主债务诉讼时效期间届满的抗辩权C、主债务人的同时履行抗辩权D、主债务人的不安抗辩权【正确答案】：BCD解析：

A项，根据《民法典》第687条第2款规定，一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，有权拒绝向债权人承担保证责任。可见仅一般保证人享有先诉抗辩权，而连带责任保证人无此抗辩权。BCD项，《民法典》第701条规定：“保证人可以主张债务人对债权人的抗辩。债务人放弃抗辩的，保证人仍有权向债权人主张抗辩。”可见，主债务人享有的诉讼时效抗辩权、同时履行抗辩权、先履行抗辩权以及不安抗辩权等，连带责任保证人均可以主张，该三项正确。57.刑罚消灭的法定事由包括A、经特赦免除刑罚B、超过追诉时效C、犯罪人死亡D、被害人谅解【正确答案】：ABC解析：

刑罚消灭，是指针对特定犯罪人的刑罚权因法定事由而归于消灭。刑罚消灭以成立犯罪为前提，无犯罪即无刑罚，无刑罚即无刑罚消灭。刑罚消灭必须以一定的法定事由为前提。导致刑罚消灭的法定原因大致有以下几种情况：刑罚执行完毕、缓刑考验期满、假释考验期满、犯罪人死亡、超过时效期限、赦免。因此，ABC项当选。58.以下属于婚姻家庭的禁止性规定的是（）。A、禁止包办、买卖婚姻和其他干涉婚姻自由的行为B、禁止借婚姻索取财物C、禁止重婚。禁止有配偶者与他人同居D、禁止家庭成员间的虐待和遗弃【正确答案】：ABCD59.以下非重大风险债权项目包括A、到期债权金额超过5000万元的项目或同一集团（非局大客户）多个项目累计到期债权超过5000万元元的；B、拖欠时间超过三年且到期债权金额超过1000万元的C、放弃优先受偿权的项目且到期债权金额超过500万元的D、发包人被列入失信被执行人或者发生严重社会性信用事件的【正确答案】：AC60.钢筋精益管控目标为：（）A、现场管控优化率不低于3%B、技术优化率不低于2%C、精算优化率不低于5%D、钢筋优化率不低于10%E、钢筋优化效益不低于12%【正确答案】：ABCD61.不属于营销立项底线的是A、工期罚款无上限B、质量罚款无上限C、投标报价低于成本价D、违反局相关规定的非现金收款【正确答案】：AB62.甲发现一头牛在自家田里吃麦苗，便将其牵回家喂养，后牛生病，甲请来兽医为其治疗。一个月后乙发现自己的牛在甲家牛棚，便向甲请求返还，甲同意返还，但是请求乙支付下列费用。乙应当支付的费用有（）A、拾牛报酬B、麦田损失费C、饲料费D、牛的治疗费【正确答案】：BCD解析：

本题中，甲发现他人遗失的牛后牵回家里饲养，构成无因管理，有权请求被管理人乙支付饲养费、治疗费等必要费用，并可以请求补偿麦田等的损失，故BCD项正确。此外，无因管理人并无报酬请求权，遗失物的拾得人也没有报酬请求权，故A项错误。综上，本题答案为BCD63.关于《价值创造能力提升三年行动方案》商务管理部的价值创造管理要素包含A、设计变更控制B、实际成本测算C、成本控制标准化D、招标控制价E、项目降本目标管理【正确答案】：BCDE64.根据全面风险管理要求，风险处置治理主要包括哪几方面A、推进一会两报B、实施面点结合C、开展专项治理D、制定应急预案【正确答案】：ABCD65.关于项目第三阶段的考核必须同时满足的以下条件中()A、项目已竣工验收，总包与分包结算已审定，实际成本已核定，债权债务已确认B、项目其他应收款（含备用金）必须清理完毕，不留余额C、项目的应付帐款必须核实无误并全部支付完毕D、竣工资料已移交完毕【正确答案】：ABD66.商务优化效益认证包括的证明资料A、项目商务优化立项申请表B、招标图纸、施工图、图纸会审等各类设计文件C、造价站复函、造价协会期刊、信息价D、施工合同、分包合同、补充协议等合同文件【正确答案】：ABCD67.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）,建筑物的计算规则，正确的有（）。A、,当室内公共楼梯间两侧自然层不同时楼梯间以楼层多的层数计算B、.在剪力墙包围之内的阳台，按其结构底板水平投影面积计算全面积C、.建筑物的外墙保温层，按其空铺保温材料的垂直投影的面积计算D、.当高低踣的建筑物局部相通时，其穹形缝的面积计算在低跨面积内E、有顶盖无围护结构的货棚，按其顶盖水平投影面积的1/2计算【正确答案】：ADE68.根据《房屋建筑与装饰工程量计算规范》（GB50854-2013）,关于墙面变形缝、防水、防潮工程量计算正确的为（）。A、.墙面卷材防水按设计图示尺寸以面积计算B、.墙面防水搭接及附加层用量应另行计算C、.墙面砂浆防水项目中钢丝网不另行计算D、.墙面变形缝按设计图示立面投影面积计算E、墙面变形缝若做双面，按设计图示长度尺寸乘以2计算【正确答案】：ACE69.签约限制包括A、触碰局市场部门的营销立项底线，未经前置审批程序通过的B、合同风险条款涉及“三重一大”未经决策审批通过的C、涉及项目资金监管且不符合局《关于加强业主监管资金项目管理的通知》管理要求的D、同一项目签订多份合同，合同条件差于已签合同的【正确答案】：ABCD70.以下说服正确的是（）A、房建项目单份单项额度2万元以上（不含2万元）5万元以下的经济签证，必须上报分公司总经济师审批。B、房建项目单份单项额度5万元以上（不含5万元）10万元以下的经济签证，必须经过公司商务管理部审核。C、房建项目项目商务经理对分包签证单以各分包商为单位分别进行连续编号，建档保存，并建立签证台帐。D、单份单项额度5万元以上（不含5万元）10万元以下的经济签证，必须经过公司商务管理部审核。【正确答案】：ABCD71.南方公司《合约法务手册》（2021版）中规定的承包合同管理原则是：A、依法合规B、分级负责C、监督约束D、实事求是【正确答案】：ABC72.成本还原工作文件A、项目成本还原及指标分析表B、项目成本总结C、成本还原D、项目成本分析报告【正确答案】：AC73.根据《建筑法》，关于建筑工程承包的说法，正确的有（）A、承包单位应在资质等级许可范围内承揽工程B、大型工程可由两个以上承包单位联合共同承包C、除合同约定分包外，工程分包须经建设单位认可D、总包单位就分包工程对建设单位不承担连带责任E、分包单位可将其分包的工程再分包【正确答案】：ABC74.王某有一栋两层楼房，在楼顶上设置了一个商业广告牌。后王某将该楼房的第二层出售给了张某。下列哪些选项是正确的？A.张某无权要求王某拆除广告牌B.张某与王某间形成了建筑物区分所有权关系C.张某对楼顶享有共有和共同管理的权利D.张某有权要求与王某分享其购房后的广告收益【正确答案】：ABCD75.根据全面风险管理要求，风险信息管理主要包括哪几方面A、外部信息收集B、内部信息掌控C、信息平台建设D、开展专项治理【正确答案】：ABC76.发包人停缓建项目是指A、合同签约后超过六个月未开工的工程项目B、进场开工后业主或监理要求项目停缓建时间达到六个月及以上或未约定复工时间的工程项目C、虽已开工但因发包人原因连续六个月及以上实际施工进度不足计划进度50%的工程项目D、项目开工后，行政部门要求停工且停工超过六个月的工程项目【正确答案】：ABC77.下列关于分供合同管理要求正确的是：A、合同完成签署后，合同发起人及其上级业务主管部门、合约法务部应将盖章合同及其签署认证、合同用印资料下载保存，并按要求建立电子合同台账。B、合同签署后2日内将合同及其用印资料下载保存并登记电子合同台账。C、项目部相关部门应根据合同内容对项目履约的影响程度，在合同签署后7日内，对我方项目管理团队及分供商现场管理团队分别组织合同交底，备案合同及其他类合同除外。分公司相关部门负责监督落实。D、所有分供及其他类合同原则上均应采用电子印章签约，但根据合同相对方的情况或合同性质，不宜采用电子印章签约的除外（如房屋租赁合同、土地租赁合同、供水（电）合同、甲指合同、分包备案合同等）；【正确答案】：ABCD78.根据局对快速结算的管控要求，“1051”项目结算额占比要求，底线/平均/先进占比为（）A、45%B、50%C、55%D、60%【正确答案】：BCD79.关于分包计量原则，以下说法正确的是（）A、分包无合同不得计量B、工序未完成不得计量C、没有进行实测实量，没有达到合格标准、合同标准、规范标准，不得计量D、得对分包超前计量、超额计量【正确答案】：ABCD80.对于自首和立功的人进行处罚，正确的做法是A、对于自首的犯罪分子，可以从轻或减轻处罚B、对于犯罪较轻的自首分子，可以免除处罚C、对于有立功表现的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚D、有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚【正确答案】：ABCD81.根据《招投标法实施条例》，下列关于招投标的说法，正确的有（）A、采购人依法装修自行建设、生产的项目，可以不进行招标B、招标费用占合同比例过大的，可以不进行招标C、招标人发售招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出D、潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出E、招标人采用资格后审办法的，应当在开标后15日内由评标委员会公布审查结果【正确答案】：ACD82.钢筋工程师监督现场钢筋的绑扎质量，合理布置措施钢筋，减少（）的实际耗用。A、梯子筋B、架立筋C、垫铁D、支撑钢筋【正确答案】：ABCD83.关于自然人，下列阐述错误的是A、自然人只有成为成年人后才能独立享有法律规定的权利B、自然人不包括外国人和无国籍人C、自然人的民事权利终身享有，不可剥夺D、自然人的民事行为能力以民事权利能力为前提【正确答案】：AB84.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）,下列关于现浇混凝土答;其他构件工程量计算规则，正确的是（）。A、.架空式混凝土台阶，按现浇楼梯计算B、,围墙压顶，按设计图示尺寸的中心线以延长米计算C、.坡道按设计图示尺寸斜面积计算D、.台阶按设计图示尺寸的展开面积计算E、E,电缆沟、地沟按设计图示尺寸的中线长度计算【正确答案】：ABE85.下列合同评审前置管理要求，描述正确的是：A、分包合同评审需提供分包商劳务评标综合分析表或中标通知书；B、原合同（清单）范围内金额调整类分包补充协议评审，必须提供经公司审批的调增合同额报告；C、合同外新增单价（施工内容）类分包补充协议，新增内容单项金额不超过10万元的情况，按照合同外签证的形式办理，无需办理补充协议；D、合同外新增单价（施工内容）类分包补充协议，新增内容单项金额超过30万元的，应按照公司相关招标流程办理。项目应对合同外新增内容作出准确计算，造价指标或新增金额不得超过10%偏差，严禁虚报工程量，以规避分包招标。【正确答案】：ACD86.项目商务经理在收到设计图纸30天内，依据（）等编制设计预算，对相关指标与投标报价指标进行对比、分析。A、设计任务书B、设计图纸C、按投标策划方案D、分包合同E、施工图纸【正确答案】：ABC87.“一表两库三集成”中的两库表是指A、项目造价信息库B、项目造价指标库C、项目成本价格库D、项目成本指标库E、项目数据库【正确答案】：BC88.甲向乙借款10万元，由丙作为保证人，约定“如果甲到期不能偿还该债务，由丙承担保证责任，直至甲的债务本息还清为止”。下列哪些选项是正确的？A.该保证为一般保证B.该保证为连带责任保证C.保证期间为主债务履行期届满之日起2年D.保证期间为主债务履行期届满之日起6个月【正确答案】：AD89.外部信息的收集需确保（）和（），并重点做好影响力分析和应对举措研判。A、即时性B、准确性C、关联性D、专业性【正确答案】：AC90.承包合同评审需要哪些部门参与A、商务管理部B、财务资金部C、安全监督管理部D、工程管理部【正确答案】：ABD91.有效的仲裁协议是申请仲裁的前提，仲裁协议达到有效必须同时具备的内容有()。A.请求仲裁的意思表示B.仲裁项C.仲裁期限D.仲裁费用E、E.选定的仲裁委员会【正确答案】：ABE92.通过全面风险管理与各业务系统、各管理层级以及各岗位职责的充分融合，促使底线思维、合规思维和风险思维成为日常管理习惯，推进全面风险管理文化融入企业文化战略体系。A、底线思维B、合规思维C、风险思维D、履约思维【正确答案】：ABC93.下列单位具有分供合同归档职责的有A、项目商务管理部B、分公司商务法务部C、分公司物资管理部D、分公司采购职能部门【正确答案】：ABC解析：

公司合同资料归档统一由合约法务部负责，采购中心应配合提供完整的合同办理资料；分公司合同资料归档由分公司商务法务部、安全监督管理部、物资管理部分别负责，分公司采购职能部门应提供完整的合同及其办理资料。94.下列情形属于分供及其他类合同签约限制的是：A、触碰三重一大情形，未经前置审批的；B、未按规定提供合同签约资料的；C、违反《中建八局南方公司电子印章系统使用指南》规定的；D、存在其他违法违规情形的。【正确答案】：ABCD95.犯罪四大构成要件包括A、犯罪客体B、犯罪的客观方面C、犯罪的主体D、犯罪的主观方面【正确答案】：ABCD96.一般侵权行为民事责任的抗辩事由包括A、不可抗力B、受害人的故意C、意外事件D、受害人同意【正确答案】：ABCD97.签约限制包括A、触碰局市场部门的营销立项底线，未经前置审批程序通过的B、合同风险条款涉及“三重一大”未经决策审批通过的C、涉及项目资金监管且不符合局《关于加强业主监管资金项目管理的通知》管理要求的D、同一项目签订多份合同，合同条件差于已签合同的【正确答案】：ABCD98.分包报量审核报告作为（）、（）、（）报表审核依据，分包月度报量管理台账中应包括全部已经进场施工的分包方（在施、完工未结算、已结算），以便于掌握项目分包方发生的成本情况。A、信息系统B、资金计划C、月度工程计量（月度人材机成本）D、物资计划【正确答案】：ABC99.施工图预算审批时，要审核以下几点（）A、预算书内容的全面性、准确性B、各项税金和规费计取符合相关管理部门规定C、计价方式符合合同约定D、工程量计算符合计算规则【正确答案】：ABCD100.以下属于规章制度审核内容的是A、制定依据的有效性。制定依据的法律法规是否现行有效；B、制定客体的确定性。规章制度所适用的客体是否明确。C、制定主体的合法性。制定主体是否符合现行法律法规规定；是否超越权限；D、程序的合法性。是否按规定公开征求意见；是否按规定经过民主程序；【正确答案】：ACD1.完竣工12个月后，专职结算人员领取低保；兼职办理结算项目经理暂扣50%绩效、商务经理暂扣30%绩效，待总包结算完成后补发。有多个久竣未结，可叠加，绩效的100%为暂扣上限。A、正确B、错误【正确答案】：A2.履约担保比例为11%属于A、正确B、错误【正确答案】：B3.重大风险项目，由三级单位商务管理部牵头组织商务策划，并重点监控A、正确B、错误【正确答案】：B4.所有起诉案件均应制作法律纠纷案件策划书和《法律纠纷案件策划书审批表》予以审批。一般案件均由公司总经济师审批A、正确B、错误【正确答案】：A5.分包结算罚款类费用的处理：严禁罚款类费用在结算时再扣除。A、正确B、错误【正确答案】：A6.关键工作两端的节点必然是关键节点A、正确B、错误【正确答案】：A7.优化效益认定后，每半年组织一次对优化完成的考核兑现，由公司商务管理部组织商务类专家召开评审会议，针对优化项的难易程度确定难度系数。A、正确B、错误【正确答案】：A8.甲乙是要好的朋友，所以甲在乙提供的空白合同上签字，之后再复议一份自己签过字的合同存档，这种操作就能规避风险。A、正确B、错误【正确答案】：B9.雨篷、悬挑板、阳台板的模板面积按图示外挑部分尺寸的水平投影面积计算，挑出墙外的悬臂梁及板边不另计算。A、正确B、错误【正确答案】：A10.潜亏项目指自施利润率为负值或工程计量确权率低于100%的项目A、正确B、错误【正确答案】：A11.项目优化奖金不计入项目考核成本A、正确B、错误【正确答案】：B12.项目部的分包签证发起、办理、确认由项目专业工程师负责办理。A、正确B、错误【正确答案】：A13.预留风险金缴纳原则：项目班子必须100%足额（含现金、转抵）缴纳A、正确B、错误【正确答案】：A14.如果被教唆人最后没有从事犯罪，对教唆犯可以从轻或减轻处罚A、正确B、错误【正确答案】：A15.当承包人费用索赔与工期索赔要求相关联时，发包人可以只作出费用赔偿决定，而不需作工期延期决定。A、正确B、错误【正确答案】：A16.具备竣工考核条件后，项目商务经理组织填报考核兑现申报书，各相关部门提供基础资料。A、正确B、错误【正确答案】：A17.已竣已结的项目，要求项目在承包结算完成两个月内上报竣工结算考核兑现资料，逾期未上报者，有利润且完成目标责任书上交比例的项目视为自动放弃考核兑现。A、正确B、错误【正确答案】：A18.若完工超过30个月仍未完成结算，降级转岗，两年之内不允许担任项目经理和商务经理职务。A、正确B、错误【正确答案】：A19.营销底线简称为“五不接"A、正确B、错误【正确答案】：A20.企业法人分立、合并，它的权利和义务由变更后的法人享有和承担。A、正确B、错误【正确答案】：A21.甲公司欠乙公司货款100万元，先由甲公司提供机器设备设定抵押权、丙公司担任保证人，后由丁公司提供房屋设定抵押权并办理了抵押登记。甲公司届期不支付货款，乙公司应先行使房屋抵押权。A、正确B、错误【正确答案】：B22.关于潜亏项目，对于因管理原因造成的亏损进行严肃考核，项目经理原则上三年内不得再担任项目经理，商务经理原则上三年内不得再担任商务经理，不得升职任用A、正确B、错误【正确答案】：A23.项目季度人均产值考核时，自施产值全额计取，包括:我方自施范围内的固定综合单价或固定总价或费率模式等专业分包内容，按发包方的确权产值全额计取。A、正确B、错误【正确答案】：A24.法律审核“三个100%”包括对外函件法律审核率100%A、正确B、错误【正确答案】：B25.对于申请执行的具体行政行为，人民法院应当进行合法性审查。A、正确B、错误【正确答案】：A26.同一物的所有权人可以是两人或两人以上，因此，在同一物上可以并存两个或者两个以上的所有权。A、正确B、错误【正确答案】：B27.形成权原则上适用除斥期间，不适用诉讼时效A、正确B、错误【正确答案】：A28.关键节点必然处在关键线路上A、正确B、错误【正确答案】：A29.分部合同管理目标为坚决执行先签合同后进场的原则，杜绝事实合同。A、正确B、错误【正确答案】：A30.李娜是一个体工商户，其家庭成员并不参加李娜的个体经营，但李娜的经营收入却主要用于家庭消费，现因李娜经营不善，欠下大额债务。对其债务应由李娜的家庭财产清偿。A、正确B、错误【正确答案】：A31.甲公司引用某微信公众号运营单位乙的文章为自己销售的产品做宣传，甲公司的行为侵犯了乙公司的著作权A、正确B、错误【正确答案】：A32.行为人发生动机错误，可以重大误解为由主张撤销合同A、正确B、错误【正确答案】：B33.关于原合同（清单）范围内金额调整类分包补充协议，调增幅度超过30%的，经公司审批后方可办理补充协议。A、正确B、错误【正确答案】：A34.法人以他的主要办事机构所在地为住所。A、正确B、错误【正确答案】：A35.根据2021年局《法务管理手册》，不属于局和二级单位“三重一大”决策事项的案件，由二级单位总经济师决策审批A、正确B、错误【正确答案】：A36.法人的新设合并是指两个以上法人合并为一个法人，原法人资格消灭。A、正确B、错误【正确答案】：A37.到期债权金额超过5000万元的项目或同一集团（非局大客户）多个项目累计到期债权超过5000万元的项目属于重大风险债权项目A、正确B、错误【正确答案】：B38.房建项目单份单项额度5万元以上（不含5万元）10万元以下的经济签证，必须经过公司商务管理部审核。A、正确B、错误【正确答案】：A39.合同优化奖金计入项目成本A、正确B、错误【正确答案】：A40.公司/分公司合同额转化率=营业收入/(前年度承包合同签约额*20%+上年度承包合同签约额*60%+本年度承包合同签约额*20%)A、正确B、错误【正确答案】：A41.根据《中建八局南方公司分供招（议）标及合同保证金管理办法》，履约保证金采用银行转账的，专业分包合同额500万元缴纳5%A、正确B、错误【正确答案】：A42.《标价分离汇总表》须经分公司总经济师、总经理签字上报公司商务管理部。A、正确B、错误【正确答案】：A43.结算资料验收检查小组不迟于竣工验收前对项目结算资料进行复查与验收，公司视情况对重大结算项目参与复检，对于不符合结算资料管控要求的项目提出整改要求，并在竣工验收28天内，提交复查后的“分公司竣工项目结算资料验收情况总表、项目结算资料验收一级表”(电子版和签字版）至商务管理部备案，作为项目成本提成奖考核依据之一。A、正确B、错误【正确答案】：A44.从发包人或甲指分包单位处收取的现场管理费、水电费等，按规定可列入项目收入，发生的成本不列入项目成本。A、正确B、错误【正确答案】：B45.招标文件属于要约邀请A、正确B、错误【正确答案】：A46.公司合约法务部应当在决定起诉或收到司法机关、仲裁机构送达的案件资料之日起5日内，组织发案单位负责人、区域法律顾问、拟确定的案件经办人、公司相关职能部门召开案件准备会议。A、正确B、错误【正确答案】：A47.结算时限超过6个月或未约定的属于重大风险合同A、正确B、错误【正确答案】：B48.我国商标法规定，一切在市场销售的商品都必须使用注册商标。A、正确B、错误【正确答案】：B49.局总部将潜亏项目治理情况纳入各二级单位年度绩效考核中，月度监督、季度通报、年度考核A、正确B、错误【正确答案】：A50.工作自由时差一定不超过其与紧后工作之间的间隔时间A、正确B、错误【正确答案】：A51.建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由（施工单位、设计单位）承担连带责任，但是其证明不存在质量缺陷的除外。A、正确B、错误【正确答案】：B52.潜亏金额指针对自施利润率为负值的项目，自施产值（含税）与自施实际成本（含税）的差额A、正确B、错误【正确答案】：B53.将投资方案经济效果评价方法划分为静态评价方法和动态评价方法的依据是是否考虑了建设期长短A、正确B、错误【正确答案】：B54.根据《中建八局南方公司分供招（议）标及合同保证金管理办法》，分供单位质量保证金的退还，由招标单位填写《质量保证金退还申请表》.分供单位缴纳年度履约保证金的，自缴纳之日起一年