北京公路桥梁建设工程协议

北京公路桥梁建设工程协议合同编号：__________甲方（以下简称“建设方”）：公司名称：__________地址：__________联系方式：__________地址：__________乙方（以下简称“施工方”）：公司名称：__________地址：__________联系方式：__________地址：__________第一章总则1.1本协议依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规制定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就北京公路桥梁建设工程达成如下协议。第二章工程概述2.1工程名称：北京公路桥梁建设工程2.2工程地点：__________2.3工程内容：包括但不限于桥梁主体结构、桥梁附属工程、道路工程、排水工程、照明工程等。2.4工程规模：__________2.5工程投资总额：人民币__________元整（大写：__________元整）第三章工程承包方式3.1乙方按照甲方提供的工程设计文件、工程量清单及施工图纸进行施工。3.2乙方应按照甲方的要求，采取包工、包料、包质量、包安全、包文明施工的方式进行施工。3.3乙方在施工过程中，应严格遵守国家有关安全生产、环保、质量等方面的法律法规。第四章工程进度与质量4.1工程进度：4.1.1乙方应在合同签订后__________日内向甲方提交施工组织设计及施工方案，经甲方审批同意后开始施工。4.1.2乙方应按照甲方批准的施工进度计划进行施工，保证工程按期完成。4.1.3乙方如需调整施工进度，应提前__________日向甲方提出书面申请，经甲方批准后方可进行调整。4.2工程质量：4.2.1乙方应保证施工质量符合国家及行业标准，保证工程安全、可靠、耐用。4.2.2乙方应按照甲方提供的工程设计文件、施工图纸及国家有关规范进行施工。4.2.3乙方应主动接受甲方及监理单位的监督、检查，对存在的问题及时进行整改。第五章工程价款与支付5.1工程价款：5.1.1本工程采用固定总价合同，工程价款为人民币__________元整（大写：__________元整）。5.1.2工程价款包括但不限于：人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等。5.1.3工程价款不包含以下费用：甲方指定的特殊材料费、乙方自行采购的材料差价、政策性调整费用等。5.2工程价款支付：5.2.1甲方应在合同签订后__________日内支付乙方预付款，金额为工程价款的__________%。5.2.2乙方完成工程进度达到__________%时，甲方支付乙方进度款，金额为工程价款的__________%。5.2.3工程验收合格后，甲方应在验收合格后__________日内支付乙方尾款，金额为工程价款的__________%。5.2.4乙方应按照甲方的要求提供相应的发票及结算资料，甲方凭有效发票及结算资料进行支付。第六章工程变更与索赔6.1工程变更：6.1.1若甲方提出工程变更，乙方应根据甲方提供的变更图纸和变更通知单进行调整。6.1.2工程变更导致的费用增加或减少，双方应协商确定变更部分的价款，并签订补充协议。6.1.3乙方因工程变更导致的工期延误，经甲方确认后，可相应顺延工期。6.2索赔：6.2.1乙方因甲方原因导致的工程延误、窝工或其他损失，有权向甲方提出索赔。6.2.2乙方提出索赔时，应提供详细的索赔报告，包括但不限于索赔原因、金额计算、相关证据等。6.2.3甲方应在收到乙方索赔报告后__________日内作出答复，双方协商解决索赔事宜。第七章工程验收7.1工程验收标准：7.1.1工程验收应按照国家及行业相关验收规范和标准执行。7.1.2工程验收应包括但不限于工程质量、安全、环保、消防等方面的验收。7.2验收程序：7.2.1工程完工后，乙方应向甲方提交工程验收申请。7.2.2甲方应在收到验收申请后__________日内组织验收，并出具验收报告。7.2.3验收合格后，双方应签订工程验收证书，作为工程交付的依据。第八章工程保修8.1保修期限：8.1.1乙方应自工程交付之日起提供__________年的保修服务。8.1.2保修期内，乙方应对工程质量问题进行免费维修。8.2保修范围：8.2.1保修范围包括但不限于乙方施工范围内的主体结构、附属设施等。8.2.2保修范围不包括因甲方使用不当、自然灾害、不可抗力等因素造成的损坏。第九章违约责任9.1甲方违约责任：9.1.1甲方未按约定支付工程价款的，应支付逾期付款违约金，计算方式为：逾期付款金额的__________%。9.1.2甲方原因导致工程变更、窝工、停工的，应承担乙方相应的经济损失。9.2乙方违约责任：9.2.1乙方未按约定完成工程进度或施工质量的，应承担违约责任，具体责任双方协商确定。9.2.2乙方未按约定提供相关资料或配合甲方验收的，应支付违约金，金额为合同总价款的__________%。第十章争议解决10.1双方因合同履行发生争议的，应首先通过友好协商解决。10.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.3双方同意，争议解决过程中，除争议事项外，合同的其余部分仍应继续履行。第十一章合同的生效、终止与解除11.1本合同的生效：11.1.1本合同自双方代表签字盖章之日起生效。11.1.2本合同的生效条件包括但不限于双方取得相关审批文件、许可证等。11.2合同的终止与解除：11.2.1双方协商一致，可以终止或解除本合同。11.2.2发生以下情况之一，合同可被解除：（1）一方违反合同规定，经另一方书面催告后仍不改正的；（2）不可抗力因素导致合同无法继续履行的；（3）法律法规规定的其他解除合同的情形。第十二章保密条款12.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。12.2保密期限自本合同生效之日起算，至合同终止或解除后__________年止。12.3未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露对方的商业秘密、技术秘密等信息。第十三章违约赔偿13.1双方应严格按照本合同的约定履行义务，如一方违约，应承担违约责任。13.2违约赔偿范围包括但不限于直接经济损失、可得利益损失等。13.3双方应友好协商确定违约赔偿的具体金额，如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。第十四章其他约定14.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2本合同的修改、补充必须采用书面形式，经双方代表签字盖章后生效。14.3双方应遵守国家有关法律法规，不得从事违法经营活动。第十五章法律适用与争议解决15.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。15.2双方因本合同发生