二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库【考点梳理】

二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库

第一部分单选题（500题）

1、照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的（）。

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

【答案】：B

2、下列情形中，发包人应当承担过错责任的是（）。

A.拖欠工程款影响工期的

B.未申领施工许可证导致无法开工的

C.直接指定分包人分包专业工程

I）.设计变更导致费用增加的

【答案】：C

3、在根据《文物保护法》，下列对违法行为处理方法中，正确的是

（）O

A.擅自迁移、拆除不可移动文物的，处以罚款

B.擅自在文物保护范围内建设工程的，吊销资质证书

C.刻划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位处以罚款

D.刻划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位给予警告,

可以并处罚款

【答案】：D

4、关于民事诉讼中第三人，说法正确的是（）

A.第三人属于狭义的民事诉讼当事人

B.人民法院判决承担民事责任的第三人，帝当事人的诉讼权利和义务

C.对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，只能参加

诉讼，不得提起诉讼

D.对当事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立请求权，但案件处

理结果同他有法律上的利害关系的，只能由人民法院通知其参加诉讼

【答案】：B

5、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工总承包项目的分包工程

发生施工生产安全事故，负责向政府安监部门和有关部门上报事故的

是（）。

A.分包单位

B.总承包单位

C.建设单位

D.现场安全责任人

【答案】：B

6、某总承包单位按合同约定将工程非主体结构施工分包给具有相应资

质的分包单位。由于分包单位不服从总承包单位的安全管理，该工程

施工过程中，分包工程发生了安全生产事故。关于双方责任的说法，

错误的是（）。

A.总承包单位应对该工程施工现场的安全生产负总责

B.总承包与分包单位就该安仝事故承担连带责任

C.工程总承包单位应当独立的完成整个工程，不允许分包

D.分包单位对所造成的事故，负主要责任

【答案】：C

7、下列情形的建筑市场各方主体，除（）以外都将被列入建筑市场主

体“黑名单”。

A.经法院判决认定为拖欠工程款且拒不履行生效法律文书确定的义务

的

B.进行违法分包的

C.发生转包、出借资质，受到行政处罚的

I）.利用虚假材料、以欺骗子段取得企业资质的

【答案】：B

8、（2019年真题）关于和解的说法，正确的是（）。

A.和解达成的协议不具有法律效力

B.和解协议必须采用书面形式

C.和解达成的协议不具有强制执行力

D.达成和解后当事人不得再行起诉

【答案】：C

9、招标投标过程中，属于招标人与投标人串通投标的是0。

A.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给投标人

B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事

C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标

D.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协

同投标

【答案】：A

10、（2021年真题第1批）承包人将建设工程主体结构的施工分包给

第三人，该分包合同（）。

A.效力待定

B.经发包人确认有效

C.无效

1）.可撤销

【答案】：C

11、以下法律文书不具有强制执行力的是()O

A.生效的仲裁判决书

B.当事人双方达成的和解协议

C.生效的仲裁调解书

D.人民法院的裁决

【答案】：B

12、下列关于意外伤害保险的说法，正确的是()

A.由建设单位办理

B.保险期限自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日

C.实行施工总承包的，施工总承包单位支付保险费

D.意外伤害保险是强制殓

【答案】：C

13、根据《劳动合同法》，在劳务派遣用工方式中，订立劳务派遣协

议的主体是()。

A.派遣单位与用工单位

B.用工单位与劳动者

C.用工单位与当地人民政府

D.派遣单位与劳动者

【答案】：A

14、甲委托乙代理其出售某处房产。乙与丙串通以低于市场价格签订

房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。根据代理法

律制度，甲遭受的损失应由()承担。

A.甲

B.乙

C.甲、乙连带

D.乙、丙连带

【答案】：D

15、下列选项中，不属于我国建造师注册类型的是（）。

A.初始注册

B.年检注册

C.变更注册

D.增项注册

【答案】：B

16、关于招标文件的说法中，正确的是（）。

A.招标文件的要求不得高于法律规定

B.潜在投标人对招标文件有异议的，招标人做出答复前，招标投标活

动继续进行

C.招标文件中载明的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算

D.招标人修改已发出的招标文件，应当以书面形式通知所有招标文件

收受人

【答案】：D

17、关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。

A.一审程序包括普通程序和特殊程序

B.必须以书面形式起诉

C.适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起6个月内审结

D.提交起诉状的同时提交全部证据

【答案】：C

18、下列行政强制中，属于行政强制措施的是（）。

A.查封场所

B.加处罚款

C.排除妨碍

D.划拨存款

【答案】：A

19、以下关于仲裁员组成的表述，正确的是()

A.仲裁庭可以由三名仲裁员或一名仲裁员组成，由三名仲裁员组成的

设首席仲裁员

B.由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员

C.仲裁庭由两名仲裁员组成，当事人双方各选定一名

D.仲裁庭由当事人各方选定两名仲裁员组成

【答案】：A

20、《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位依法将建设工

程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权

利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担

()

A.各自相应的责任

B.连带责任

C.按份责任

D.补充责任

【答案】：B

21、下列权利中，不属于物权的是()o

A.抵押权

B.房屋产权

C.房屋的租金

D.建设用地使用权

【答案】：C

22、（2015年真题）根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》

（GB12523-2011）.建筑施工场界环境夜间噪声的夜间是指（）期

间。

A.21点至次日6点

B.22点至次日8点

C.21点至次日8点

1）.22点至次日6点

【答案】：D

23、（2018年真题）关于仲裁的说法，正确的是（）o

A.没有仲裁协议或者仲裁协议无效的，法院对当事人的纠纷应当予以

受理

B.对于仲裁协议有效的仲裁案件，法院仍具有管辖权

C.只要一方当事人申请仲裁，仲裁委员会都应当予以受理

D.仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷向法院起诉的，法院应当予以

受理

【答案】：A

24、（2015年真题）根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位

的相关人员未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作的，应责

令限改正，逾期未改正的，责令停业整顿，下列人员中，属于“相关

人员”范围的是（）。

A.安全员

B.资料员

C.材料员

D.标准员

【答案】：A

25、建筑业企业在资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代

表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后的（）天内

办理资质证书变更手续。

A.10

B.15

C.30

1）.60

【答案】：C

26、建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场地的（）。

A.中心

B.毗邻建筑物

C.边界

D.周边50米

【答案】：C

27、某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价

给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单

位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行仲裁裁决的说法中，正确的

是（）。

A.施工单位申请执行的期间为1年

B.申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地的中级人民法院管辖

C.申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院

管辖

D.施工单位有权向人民法院申请执行

【答案】：D

28、（2019年真题）关于法人应当具备条件的说法，正确的是（）o

A.须经有关机关批准

B.有技术负责人

C.承担有限民事责任

D.应当有自己的名称和组织机构

【答案】：D

29、下列属于货运合同中承运人的权利义务是（）。

A.托运人违反包装的规定的，承运人应当重新进行包装

B.托运人或者收货人不支付运费、保管费或者其他费用的，承运人对

相应的运输货物享有留置权，但当事人另有约定的除外

C.承运人应当按照最便捷的运输路线，将货物运输到约定地点

D.货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人可以请

求支付运费

【答案】：B

30、某施工企业与李某协商解除劳动合同，李某在该企业工作了2年

7个月，在解除合同前12个月李某月平均工资为6000元。根据《劳

动合同法》，该企业应当给予李某经济补偿（）°

A.6000元

B.12000元

C.15000元

D.18000元

【答案】：1）

31、某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自

降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承

担的刑事责任是（）。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.串通投标罪

【答案】：C

32、（2020年12月真题）下列证据中，可以单独作为认定民事诉讼案

件事实依据的是（）o

A.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言

B.一方当事人提出、对方当事人认可的书证原件

C.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言

D.无法与原件原物核对的复印件、复制品

【答案】：B

33、下列争议中，不属于劳动争议的是（）.

A.因确认劳动关系发生的争议

B.因拖欠劳动报酬发生的争议

C.劳动者与用人单位之间没有订立书面劳动合同，但已形成劳动关系

后发生的纠纷

D.家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷

【答案】：D

34、二级注册建造师执业的工程规模标准不包括（）。

A.12层以上的房屋建筑工程

B.高度50米以上的建筑物或构筑物

C.单体建筑面积3万平方米以上的房屋建筑工程

1）.建筑面积5万平方米以上的住宅小区或建筑群体

【答案】：C

35、有下列情形的，资质许可机关应当撤销建筑业企业资质（）。

A.企业依法终止的

B.资质证书有效期届满，未依法申请延续的

C.企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的

D.超越法定职权准予资质许可的

【答案】：D

36、某建设单位领取了施工许可证，因故不能在3个月内开工，但又

未申请延期。该施工许可证()。

A.自行废止

B.重新核验

C.继续有效

D.自动延期

【答案】：A

37、关于延期开工、核验手续的说法，正确的是()。

A.施工许可证经核验不符合条件的，应当收回证件

B.因故中止施工的，施工单位应当自中止施工之日起1个月内，向发

证机关报告

C.停工期间，施工单位做好建筑工程的维护管理工作

D.中止施工满6个月的，在建筑工程恢复施工前，应当报发证机关核

验施工许可证

【答案】：A

38、根据《民法典》的规定，委托代理人为了被代理人的利益需要转

托他人代理的，应当事先取得()的同意。

A.代理人

B.当事人

C.第三人

D.被代理人

【答案】：D

39、（2019年真题）关于效力待定合同的说法，正确的是（)o

A.善意相对人对合同有追认权

B.权利人有撤销的权利

C.撤销应当向人民法院或仲裁机构申请

D.限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同，无需追认

【答案】：I）

40、关于建设工程依法实行工程监理的说法，正确的是（）

A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理

B.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理

C.工程监理单位不得与建设单位有隶属关系

D.工程监理单位不得与该工程的设计单位有隶属关系

【答案】：B

41、甲是担任总承包项目经理的注册建造师，乙是该项目负责设备安

装分包工程的注册建造师。对于该工程施工文件的签署，下列说法错

误的是（）。

A.甲对该工程施工管理文件签章

B.设备安装部分的施工管理文件由乙签章

C.设备安装部分的质量合格的文件上甲必须签章

D.修改签章后的施工管理文件，只需签章人同意

【答案】：1）

42、（2018年真题）关于劳动争议解决方式的说法，正确的是

（）O

A.用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法申请调解、仲裁、

提起诉讼，也可以自行和解

B.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动

争议调解委员会调解

C.企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表、

劳动行政部门代表组成

D.用人单位与劳动者发生劳动争议的，可以向劳动者住所地的仲裁委

员会申请仲裁

【答案】：A

43、建设工程施工总承包企业依法将专业工程分包，关于工程质量责

任承担的说法中正确的是（）。

A.分包工程质量由分包企业负总责

B.分包工程质量由分包企业单独承担责任

C.总承包企业对分包工程质量承担连带责任

D.分包企业接受总承包企业的质量管理可不承担责任

【答案】：C

44、（2020年真题）在民事诉讼执行阶段，人民法院应当裁定中止执

行的是（）。

A.申请人撤销强制执行申请的

B.案外人对执行标的提出确有理由的异议的

C.据以执行的法律文书被撤销的

1）.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧

失劳动能力的

【答案】：B

45、检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由（）复检。

A.双方共同认可的检测机构

B.原检测机构

C.上级检测结构

D.建设行政主管部门

【答案】：A

46、保存文物特别丰富并具有重大历史价值或革命纪念意义的城镇、

街道、村庄、由省、自治区、直辖市人民政府核定公布为历史文化街

区、村镇，并报（）备案。

A.县级文物保护部门

B.国务院

C.人民代表大会常务委员会

D.省、自治区、直辖市文物主管部门

【答案】：B

47、下列行为中，属于委托代理的是（）o

A.转包工程

B.肢解分包

C.请律师代为诉讼

D.分包商完成主体结构施工

【答案】：C

48、当事人双方既约定违约金，又约定定金的合司，一方当事人违约

时，对违约行为的赔偿处理原则是（）

A.只能采用违约金

B.由违约一方选择采用违约金或定金

C.由非违约一方选择采用违约金或定金

D.同时采用违约金和定金

【答案】：C

49、关于仲裁调解的说法，正确的是（）

A.仲裁裁决书的法律效力高于仲裁调解书

B.仲裁调解达成协议的，仲裁庭应当根据协议的为容制作裁决书

C.仲裁调解达成协议的，当事人可以撤回仲裁申请

D.在仲裁调解书签收前当事人反悔的，当事人应当重新申请仲裁

【答案】：C

50、下列情形中，属于要约不发生法律效力的是（）。

A.拒绝要约的通知到达要约人

B.承诺期满，受要约人未作出承诺

C.撤回要约的通知与要约同时到达受要约人

D.受要约人对要约内容作出实质性修改

【答案】：C

51、（2016年真题）根据《民事诉讼法》，关于证据的说法，正确的

是（）。

A.书证只能提交原件

B.涉及商业秘密的证据需要在法庭出示的，应当在公开开庭时出示

C.经过公证证明的文书，人民法院可以作为认定事实的根据

D.证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证

【答案】：D

52、（2015年真题）某工程竣工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格,

经查，是由于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是（）。

A.承包人应负责返修，费用由发包人先行承担

B.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担

C.承包人应负责返修，费用由承包人先行承担

D.由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修

【答案】：A

53、投标方安全防护、文明施工措施的报价，不得低于依据工程所在

地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的（）。

A.60%

B.70%

C.80%

D.90%

【答案】：D

54、关于代理的说法正确的是（）。

A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担

B.代理人可以超越代理权实施代理行为

C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任

D.代理是代理人以自己妁名义实施民事法律行为

【答案】：A

55、（2021年第2批真题）根据《关于进一步加强建设施工现场消防

安全工作的通知》，关于施工现场消防安全的说法，正确的是（）。

A.禁止在施工现场动用明火

B.施工企业应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工

方案

C.施工现场的办公、生活区与作业区在满足防火要求的前提下可以混

合设置

D.不得在尚未竣工的建筑物内设置作业区

【答案】：B

56、某工程设计文件需要作重大修改，贝M）。

A.设计单位应和建设单位协商一致修改后即可使用

B.设计单位可直接进行修改

C.应由建设单位报原审批机关批准

D.须开专家论证会后，设计单位方可修改

【答案】：C

57、（2021年11月贵州真题）从法的形式来看，发改委发布的《必须

招标的工程项目规定》属于（）。

A.法律

B.法规

C.地方政府法规

D.部门规章

【答案】：D

58、人民法院2月1日作出第一审民事判决，判决书2月5日送达原

告，2月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之

日是2月（）日。

A.1

B.5

C.10

D.26

【答案】：D

59、场景（三）

A.建立、健全安全生产责任制

B.保证本单位安全生产条件所需资金的有效使用

C.设置安全生产管理机构

D.依法参加工伤保险

【答案】：B

60、下列不属于法人应当具备的条件有（）。

A.依法成立

B.有自己的名称、组织机构

C.有委托代理人

D.有法定代表人

【答案】：C

61、下列选项中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的

安全生产条件是（）。

A.在城市规划区的建筑工程已经取得建设工程规划许可证

B.依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤

害保险，为从业人员交纳保险费

C.施工场地已基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工

要求

D.有保证工程质量和安全的具体措施

【答案】：B

62、当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案

的中标合同实质性内容不一致的，应当以（）作为结算工程价

款的根据。

A.备案的中标合同

B.最后签订的合同

C.双方协商所确定的合同

D.签订合同时工程所在地的价格标准

【答案】：A

63、下面不属于建设工程施工常用担保种类的是（）。

A.施工投标保证金

B.施工合同履约保证金

C.预付款担保

D.竣工结算保证金

【答案】：D

64、场景（四）

A.保温材料

B.供水管主控阀

C.钢筋原材料

D.钢筋垫块

【答案】：A

65、根据《环境噪声污染防治法》，关于建设项目环境噪声污染防治

的说法，正确的是（）。

A.建设项目可能产生环境噪声污染的，施工企业必须提出环境影响报

告书

B.环境影响报告书中应当有施工企业的意见

C.环境影响报告书应当报生态环境主管部门批准

D.环境影响报告书，应当征得该建设项目所在地单位和居民的同意

【答案】：C

66、（2017年真题）关于合同解除的说法，正确的是（）。

A.合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以解除

B.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除

C.发包人不履行协助义务，承包人可以解除

D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除

【答案】：B

67、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工

验收合格之日起（）日内，将建设工程验收报告和规划、公安消

防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部

门或者其他有关部门备案。

A.5

B.10

C.15

D.30

【答案】：C

68、下列仲裁协议有效的情形是（）。

A.合同双方订立的口头仲裁协议

B.双方就继承纠纷达成的仲裁协议

C.纠纷发生后双方签订的书面仲裁协议

D.合同约定发生争议或诉讼或仲裁

【答案】：C

69、某市火电站建设项目进行招标，招标人规定投标人提交的投标文

件截止日期为2012年11月20日，投标人在投标文件截止日期已提交

投标文件。2012年11月18日，投标人向招标人提出撤回提交的投标

文件。此时（）。

A.招标人不允许投标人撤回提交的投标文件

B.招标人与投标人协商是否可撤回提交的投标文件

C.招标人通过行政主管部门商议是否允许投标人撤回提交的投标文件

D.招标人允许投标人撤回提交的投标文件

【答案】：1）

70、关于安全生产许可违法行为应承担的法律责任的说法，不正确的

有（）。

A.转让安全生产许可证，证件应当被吊销

B.有效期满未办理延期，继续进行生产的，责令停止生产，限期补办

延期手续，没收违法所得

C.提供虚假材料申请安全生产许可证的，不予受理，并给予警告，3年

内不得再次申请

D.施工企业不再具备安全生产条件的，暂扣安全生产许可证并限期整

改;情节严重的，吊销安全生产许可证

【答案】：C

71、根据安全生产许可证的取得条件，必须持操作证书上岗的人员是

（）O

A.项目经理

B.脚手架作业人员

C.专职安全员

D.BIM系统操作员AC虽然也是持证上岗，但持的不是操作证。操作证

是干事的，而项目管理和安全人员是管事的。

【答案】：B

72、行政责任的承担方式包括行政处罚和（）。

A.行政处分

B.行政复议

C.行政赔偿

D.行政许可

【答案】：A

73、在主合同纠纷未了之前，保证人可以拒绝债权人要求承担保证责

任的是O0

A.一般保证

B.保证人与债务人约定共同承担责任的保证

C.连带保证

1）.主债务履行期满后六个月内的连带保证

【答案】：A

74、甲乙双方签订一特种建材买卖合同，约定执行政府指导价，于

2016年6月1日前交付完毕，6月1日的政府指导价是2500元/吨，

但甲方直至2016年8月1日才交货，此时的政府指导价是2800元/吨,

结算时应按照（）计算。

A.2800元/吨

B.2650元/吨

C.2500元/吨

D.2200元/吨

【答案】：C

75、下列关于法人及法定代表人的说法中，正确的是（）。

A.法定代表人以自己的名义从事民事活动

B.法人以其部分财产独立承担民事责任

C.机关法人属于非营利法人

D.依法成立是法人产生拘必经程序

【答案】：D

76、某工程在竣工验收过程中，发现南侧承重墙的承载力不符合国家

标准，经查明是设计原因导致的，下列说法正确的是（）。

A.应该由施工单位和设计单位共同返修，并承担损失

B.应该由建设单位组织返修

C.应该由设计学位组织返修

D.由施工单位负责返修，费用由设计单位承担

【答案】：D

77、下列可移动文物中不属于国家所有的是（）。

A.中国境内出土的文物，国家另有规定的除外

B.国有文物收藏单位的文物

C.流失于海外的文物

I）.国家购买的文物

【答案】：C

78、在城市市区范围内，施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪

声污染的，施工单位必须在工程开工（）日前向工程所在地县

级以上地方生态环境保护主管部门申报。

A.10

B.15

C.20

D.30B项正确。

【答案】：B

79、某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为

应该裁决合同无效，仲裁员乙和仲裁员丙认为应裁决合同继续履行，

则仲裁庭应（）作出裁决。

A.重新组成仲裁庭经评议后

B.请示仲裁委员会主任并按其意见

C.按乙和丙的意见

D.按甲的意见

【答案】：C

80、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》的规定，不良信用信息

公开期限一般为O,并不得低于相关行政处罚期限。

A.3个月至1年

B.3个月至6个月

C.6个月至1年

D.6个月至3年

【答案】：D

81、（2020年真题）下列全部使用国甫资金投资的项目中，依法必须

进行招标的项目是（）。

A.施工单项合同估算价在400万元以上

B.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元以下

C.勘察单项合同估算价在100万元以下

D.监理单项合同估算价在50万元以上

【答案】：A

82、施工作业人员在作业过程中、发现吊装预制构件未绑扎牢固而失

衡摆动，即将脱落直接危及人身安全，随即停止作业并迅速躲避，该

情形属于张某行使（）。

A.知情权

B.拒绝违章指挥权

C.紧急避险权

D.正当防卫权

【答案】：C

83、某公司将一栋价值4500万元人民币的办公楼作抵押分别向甲、乙、

丙三家银行贷款共4500万元。其中，向甲银行和乙银行贷款各

2000万元人民币，向丙银行贷款500万元；与甲银行签订的抵押合同

在4月12日签订，20日办理登记手续；与乙银行签订的抵押合同在4

月15日签订，并在当日办理登记手续；与丙银行签订的抵押合同在4

月15日，但未办理登记手续。后来该公司无力还债，甲、乙、丙三家

银行共同行使抵押权将抵押物拍卖，得款3600万元人民币，则（）。

A.甲、乙、丙三家辍行各分配1200万元

B.甲乙银行各分配1550万元，丙银行分配500万元

C.甲银行分配1600万元，乙银行分配2000万元，丙银行不分配

D.甲银行分配2000万元，乙银行分配1600万元，丙银行从甲、乙银

行分配额中抽取相应比例份额进行分配

【答案】：C

84、商贸公司为建筑公司供应建材，建筑公司认为建材质量不合格，

未按合同约定支付材料款，商贸公司向法院起诉。在双方提交的下列

证据中，证明力最大的是（）O

A.有监理单位签字的建材质量合格的《物资进场报验表》

B.建材产品合格证

C.其他使用单位证明建材质量合格的证明

D.专业机构出具的质量不合格的鉴定报告

【答案】：D

85、关于投标保证金的说法，正确的是（）.

A.投标保证金的有效期应当与投标有效期一致

B.采用两阶段招标要求提交投标保证金的，应当在第一阶段提出

C.开标后投标人撤销投标文件的，招标人应退还其投标保证金及银行

同期存款利息

I）.招标人最迟应当在中标通知书发出后5日内向未中标的投标人退还

其投标保证金

【答案】：A

86、施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许

可的范围内承揽工程，下列表述不符合施工企业资质证书的申请、延

续和变更的相关规定的是（）。

A.建筑业企业可以申请一项或多项建筑业企业资质，企业首次申请或

增项申请资质，应当申请最低等级资质

B.建筑业企业资质证书有效期为5年，届满需延续的，应在届满3个

月前申请办理资质延续

C.建筑企业名称、地址、注册资本、法人代表变更，应工商部门办理

变更手续后3个月内办理资质变更手续

I).企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业

资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级

【答案】：C

87、(2017年真题)关于施工生产安全事故报告的说法，正确的是

()o

A.报告事故发生地点不包括具体发生地点以外的波及区域

B.单位负责人接到报告后，应立即向县级以上人民政府报告

C.事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报

D.立即报告是指在事故发生1小时内报告

【答案】：C

88、根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当

事人依法共同向0基层人民法院提出。

A.当事人住所地

B.调解协议履行地

C.调解协议签订地

D.调解组织所在地

【答案】：I)

89、广告公司受施工企业委托制作并安装的广告牌致行人损害，关于

民事责任承担的说法，正确的是()。

A.施工企业承担赔偿责任，广告公司承担补充赔偿责任

B.广告公司承担赔偿责任，施工企业承担补充赔偿责任

C.施工企业承担赔偿责任，但其有权向广告公司追偿

D.广告公司承担赔偿责任，施工企业不承担责任

【答案】：C

90、设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从（）之日起算。

A.颁发施工许可证

B.工程竣工验收合格

C.工程缺陷责任期届满

D.工程法定最低保修期届满

【答案】：B

91、关于二级建造师执业岗位的说法，正确的是（）。

A.二级建造师可以在设计单位担任注册结构工程师

B.二级建造师只能首屏并注册于施工企业

C.二级建造师执业岗位限于工程项目施工的项目经理

D.二级建造师可以担任中小型项目的项目经理

【答案】：D

92、关于施工企业资质妁法定条件，说法正确的有（

A.有符合规定的注册资本

B.有符合规定的主要人员，不包括技术工人

C.有符合规定的已完工程业绩

D.有符合规定的自有的技术装备

【答案】：C

93、关于债的法律关系的说法，错误的是（）。

A.债是特定当事人之间的法律关系

B.债的主体是指特定的当事人

C.债的内容是指债的主体双方之间的权利义务

D.债权是请求特定人为特定行为的权利

【答案】：D

94、关于投标保证金的说法，正确的是（）。

A.投标保证金的数额上限为招标项目估算价的5%

B.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金

C.中标人被取消其中标资格的，招标人应当退还投标保证金

D.招标人应当在书面合同订立后5日内向中标人和未中标的投标人退

还投标保证金及银行同期存款利息

【答案】：D

95、生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备，必须

按照国家有关规定，由专业生产单位生产，（），方可投人使

用。

A.专业检测机构检测合格，取得安全标志

B.专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准

C.专业检测机构检测合格，申请安全使用证

D.建立专门安全管理制度，定期检测评估

【答案】：A

96、建筑节能分部工程验收的主持人应当是（）。

A.施工企业项目经理

B.设计单位节能设计负责人

C.施工企业技术负责人

D.总监理工程师建设单位项目负责人

【答案】：D

97、当事人在法庭的主持下，围绕证据的真实性、合法性、关联性，

针对证据的证明力有无以及证明力大小，进行质疑、说明与辩驳的过

程是（）

A.证据交换

B.质证

C.认证

D.鉴证

【答案】：B

98、某工程施工合同中约定竣工日期为2014年10月31日，工程施

工过程中出现了以下情况：（1）开工时乙方设备延迟了7天进入施工场

地；（2）施工中发生了洪灾，拖延施工7天；（3）施工中非承包商原因

停水、停电两周累计达到8小时；（4）设计变更导致工程量增加的工

作量达到7天。则该工程的实际竣工日期应为（）。

A.2014年11月7日

B.2014年H月14日

C.2014年11月21日

D.2014年11月28日

【答案】：B

99、下列选项中，不属于我国建造师注册类型的是（）o

A.初始注册

B.年检注册

C.变更注册

1）,增项注册

【答案】：B

100、《工伤保险条例》规定，职工发生事故伤害或者按照职业病防治

法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或

者被诊断、鉴定为职业病之日起（）内，向统筹地区社会保险

行政部门提出工伤认定申请。

A.10日

B.20日

C.30日

I).60日

【答案】：C

101、某房地产开发公司拟在某市旧城区一块地上开发住宅小区工程项

目，建设工程合同价格为20000万元，工期为18个月，按照国家有关

规定，该开发公司应当向工程所在地的区政府建设局申请领取施工许

可证。申请领取施工许可证的时间最迟应当在（）。

A.确定施工单位前

B.住宅小区工程开工前

C.确定监理单位前

D.住宅小区工程竣工验收前

【答案】：B

102、下列不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（）。

A.不按照与招标人订立合同履行义务，情节严重的

B.将承包的工程转包或违法分包的

C.未按照节能设计进行施工的

D.允许其他单位或个人以本企业名义承揽工程

【答案】：I）

103、关于管辖权异议，下列说法正确的是（）。

A.当事人未提出管辖权异议并应诉答辩的，视为受诉法院有管辖权，

但违反级别管辖和专属管辖规定的除外

B.当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状前提出

C.受诉法院应当在受理异议之日起10日内作出裁定

D.管辖权异议的裁定不可上诉

【答案】：A

104、根据《合同法》，关于承揽合同的说法，正确的是（）。

A.承接人可以将承的主要工作交由第三人完成，承接人无就第三人完

成的工作成果向定作人负责

B.承人可以与定作人约定，承人使用定作人的设备完成主工作

C.承人在完成工作过程中，要接受定作人的指挥管理

D.承接人工作期间，定作人不得对其进行监督检验

【答案】：B

105、（2015年真题）关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围，下列

说法中，正确的是（）o

A.招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开

B.招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开

C.招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开

D.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开

【答案】：D

106、（2015年真题）某开发商以其A地块的建设用地使用权作为向银

行贷款的担保，确保按期还贷，此担保方式属于（）。

A.保证

B.质押

C.抵押

D.留置

【答案】：C

107、某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2016年3月20日领到

工程施工许可证。开工后因故于2016年10月15日中止施工。根据建

筑法的规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应该

是2016年（）。

A.10月15日

B.10月22日

C.11月14日

D.12月14日

【答案】：C

108、按照我国《民法典》和最高人民法院《关于审理建设工程施工合

同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，下列当事人签订的施工合

同中属于有效合同的是（）。

A.承包人超越资质等级与发包人签订的承包合同

B.合同专用条款中列有承包人带资承包条款的承包合同

C.没有资质的实际施工人借用有资质的企业名义与承包人签订了承包

合同，但在工程竣工后取得了相应的资质

I）.建设工程必须进行招标而未招标、经当事人双方协商签订的书面承

包合同

【答案】：B

109、工程建设国家标准可分为（）和推荐性标准。

A.强制性标准

B.一般性标准

C.特殊性标准

D.建议性标准

【答案】：A

110、场景（八）

A.定金保证

B.一般保证

C.抵押保证

D.留置保证

【答案】：B

111、关于禁止无资质或超资质承揽工程的说法，正确的是（）。

A.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位

B,总承包单位可以将建设工程分包给包工头

C.联合体承包中，可以以高资质等级的承包方为联合体承包方的业务

许可范围

I）.专业作业承包人可以将其承包的劳务再分包

【答案】：A

112、（2019年真题）某施工企业对某市辖区建筑工程质量监督站以该

区建设行政主管部门名义作出的通报批评结果不服而申请复议，该复

议可以向（）提出°

A.市质量监督站

B.市建设行政主管部门

C.区质量监督站

I）.区建设行政主管部门

【答案】：B

113、根据《建设工程安全生产条例》，属于工程建设单位安全职责的

有（）。

A.组织事故抢救

B.需要进行爆破作业的，申请办理批准手续

C.提出保障作业人员安全和防范事故发生的措施建议

D.发现存在严重安全事故隐患拒不停工时，及时报告主管部门

【答案】：B

114、除法律另有规定或者当事人另有约定外，买卖合同中标的物毁损

灭失的风险转移时间是（）。

A.合同成立时

B.合同生效时

C.标的物交付时

D.价款付清时

【答案】：C

115、（2017年真题）关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，正确的

是（）。

A.劳动报酬中的货币工资不包括津贴、补贴和奖金

B.用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替货币形式支

付

C.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资

D.劳动者在婚丧假期间，用人单位可以不支付工资

【答案】：C

116、某施工单位因借用其他企业的资质证书骗取中标，被有关主管部

门取消3个月投标资格。根

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

【答案】：B

117、关于不动产物权的说法，正确的是（）。

A.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记

B.不动产物权的转让未经登记不得对抗善意第三人

C.不动产物权的转让在合同成立时发生效力

D.未办理物权登记的，不动产物权转让合同无效

【答案】：A

118、某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月

15日发包

A.9月10日

B.9月150

C.9月17日

1）.9月18日

【答案】：C

119、施工现场各区布置的相关说法中不正确的是（）

A.办公、生活区与作业区应分开设置

B.应当对施工现场设置封闭围挡

C.施工现场应设置消防安全设施

D.施工现场临时搭建的建筑物可适当降低安全性

【答案】：D

120、根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于招标投标违

法行为记录公告的说法，正确的是（）。

A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限

制期限长于6个月的，公告期限为6个月

B.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容

不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在作出答复前

停止对违法行为记录的公告

C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部,1应当及时对公告记

录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明

D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对

违法行为记录的公告

【答案】：C

121、下面关于建设用地使用权，表述错误的是（）o

A.建设用地使用权存在于国家所有的土地上

B.建设用地使用权可以存在于集体所有的农村土地上

C.设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式

D.设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记

【答案】：B

122、关于在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内夜间进行建筑施工作

业的说法，正确的是（）。

A.禁止夜间进行建筑施工作业

B.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必

须连续作业的除外

C.因特殊需要必须连续作业的，必须有省级以上地方人民政府建设行

政主管部门的证明

D.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意

【答案】：B

123、（2021年第1批真题）关于借款合同的说法正确的是（）0

A.自然人之间的借款合同应当采用书面形式

B.借款的利息可以预先在本金中扣除

C.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时成立

1）.借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借

款，但不得解除合同

【答案】：C

124、（2018年真题）关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是（）o

A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的仲

裁机构申请执行

B.仲裁裁决只在国内生效

C.当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财

产所在地的基层人民法院管辖

D.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年

【答案】：I）

125、根据《招标投标法实施条例》规定，下列说法正确的是（）。

A.招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期

不得少于5日

B.招标人对异议作出答复前，应当暂停招标投标活动

C.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果

有异议的，应当在中标候选人公示后提出

D.招标人应当自收到异议之日起5日内作出答复

【答案】：B

126、根据《民用建筑节能条例》，注册执业人员未执行民用建筑节能

强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部,1责令停业执业

（）,情节严重的，由颁发资格证书的出门吊销执业资格证书，

5年内不得注册。

A.3个月以上6个月以下

B.3个月以上1年以下

C.6个月以上2年以下

D.1年以上3年以下

【答案】：B

127、某施工企业因工作需要购买一辆二手机动车，施工企业取得该机

动车的时间是（）。

A.订立机动车买卖合同时

B.交付行驶证时

C.交付车辆时

D.进行过户登记时

【答案】：C

128、关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。

A.一审程序包括普通程序和特殊程序

B.必须以书面形式起诉

C.原告必须与案件有直接利害关系

D.提交起诉状的同时提交全部证据

【答案】：C

129、关于施工企业承揽工程的说法，正确的是

A.施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照

B.施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是本单

位人员

C.施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工程

D.施工企业应当拒绝向其他企业转让资质证书

【答案】：I）

130、关于安全生产事故调查的管辖，下列说法中错误的是（）。

A.特别重大事故由国务院或者授权有关部门组织事故调查组进行调查

B.省级人民政府可以委托有关部门组织事故调查组进行调查

C.对于一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织调查组进

行调查

D.事故发生地与事故发生单位不在一个行政区域的，由事故发生地人

民政府负责调查

【答案】：C

131、关于联合体投标的说法，正确的是（）。

A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格

预审申请文件后组成

B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效

C.报标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否

接受联合体投标

1）.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联

合体投标的，相关投标均有效

【答案】：C

132、（2020年12月真题）某工程施工现场发生了生产安全事故，造

成12人死亡，5000万元直接经济损失根据《生产安全事故报告和调查

处理条例》该事故属于（）。

A.一般事故

B.重大事故

C.较大事故

D.特别重大事故

【答案】：B

133、关于女职工特殊劳动保护的规定，正确的是（）。

A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动

B.女职工生育享受98天产假

C.禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动

D.用人单位应当对女职工定期进行健康检查

【答案】：B

134、监理工程师发现设计文件存在严重问题，下令施工现场停工，如

合同中无明确约定，则停工产生的一系列费用应由（）承担。

A.施工单位

B.建设单位

C.设计单位

D.监理单位

【答案】：B

135、在债权中，属于意定之债的是()o

A.不当得利

B.尢因管理

C.侵权之债

D.合同之债

【答案】：D

136、招标人下列行为中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或

者投标人的是()。

A.拒收未通过资格预审的投标人提交的投标文件

B.设定与合同履行有关的资格条件

C.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件

D.对不同的投标人采取相同的资格审查标准

【答案】：C

137、根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》，质量保证金总预留

比例不得高于工程价款结算总额的0

A.3%

B.5%

C.10%

D.15%

【答案】：A

138、下列使用注册商标的情形中，应当承担行政责任的是()。

A.自行改变注册商标的

B.改变注册商标的注册人名称、地址或者其他注册事项的

C.转让注册商标的

D.连续2年停止使用注册商标的

【答案】：A

139、行政法规可以规定的行政强制措施包括()o

A.限制人身自由

B.冻结存款、汇款

C.查封场所、设施

D.代履行

【答案】：C

140.关于向城镇排水设施排放污水的说法，正确的是()。

A.各类施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证

B.施工作业排水许可证的有效期，由建设行政主管部门根据工期确定

C.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费

D.排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水

【答案】：C

141、(2014年真题)按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》，建筑

施工场界环境噪声排放限值为()o

A.昼间60dB(A),夜间50dB(A)

B.昼间65dB(A),夜间50dB(A)

C.昼间70dB(A),夜间55dB(A)

D.昼间75dB(A),夜间60dB(A)

【答案】：C

142、施工合同当事人向人民法院主张诉讼请求中，可以得到支持的是

（）O

A.解除合同并赔偿损失

B.继续履行并解除合同

C.支付违约金和双倍返还定金

D.确定合同无效并支付违约金

【答案】：A

143、在委托代理法律关系中，如果因为授权不明确而给第三人造成损

失（）

A.由被代理人独自承担责任

B.由代理人独自承担责任

C.由被代理人和代理人按照约定各自承担赔偿责任

D.被代理人要向第三人承担责任，代理人承担连带责任

【答案】：D

144、甲和乙于2021年4月1号签订了房屋买卖合同，甲同意以200

万元的价格出售位于市郊的一处房产，双方约定3天后办理过户手续。

4月2日，丙看中了这套房产，愿意以300万的价格购买，甲和丙于当

天签订了买卖合同并办理了过户手续，则下列说法中正确的是

（）O

A.乙签合同的时间在前，因此可以要求丙归还房产

B.乙没有取得房产，因此甲和乙之间的合同是无效合同

C.乙可以追究甲的违约责任

D.丙和甲之间的合同无效，丙需要赔偿乙的损失

【答案】：C

145、（2015年真题）某施工企业的下列工作安排，违反《劳动法》中

关于女职工特殊保护规定的是（〉。

A.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作

B.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作

C.安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动

D.批准女工王某只能休产假120天

【答案】：C

146、以下关于危大工程安全专项施工方案的说法中正确的是()。

A.专项施工方案应当由项目技术负责人审核签字、加盖单位公章，并

由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施

B.危大工程实行分包的，专项施工方案必须由相关专业分包单位组织

编制

C.施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方

案

D.对于超过一定规模的危大工程，建设单位应当组织召开专家论证会

对专项施工方案进行论证

【答案】：C

147、受我国法律所保护的知识产权不包括()o

A.著作权

B.专利权

C.商标权

D.企业信誉

【答案】：D

148、根据《环境噪声污染防治法》的规定，在城市市区噪声敏感建筑

物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但

抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除

外。其中的“噪声敏感建筑物”不包括()

A.学校、医院

B.饲养场

C.机关、科研单位

D.居民住宅

【答案】：B

149、某材料供应商出售给甲施工单位500吨钢材，甲施工单位持提货

单去对方仓库提货时仓库发货员误将600吨钢材给其装了车发运，该

情形构成了（）。

A.合同之债

B.侵权之债

C.无因管理之债

D.不当得利之债

【答案】：D

150、王某乘坐张某的出租车前往机场，由于张某路上绕道加油，到达

机场时飞机已经起飞。由于错失了与外商的签约洽谈，给王某造成了

1（）万元的损失，王某要求张某承担违约责任。根据合同法的规定，张

某的行为（）。

A.不构成违约，因为双方没有签订书面合同

B.不构成违约，因为不可抗力可以免责

C.构成违约，王某可以要求张某赔偿10万元的损失

D.构成违约，但王某不能要求张某赔偿10万元的损失

【答案】：D

15k（2021年真题第2批）关于仲裁协议效力确认的说法，正确的是

（）O

A.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁裁决作出前提出

B.当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定

C.当事人对仲裁委员会就仲裁协议效力作出的决定不服的，可以向人

民法院申请撤销该决定

D.当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，只能由仲裁协议

约定的仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖

【答案】：B

152、代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，对

此行为承担民事责任的是OO

A.代理人

B.被代理人

C.第三人

D.法定代理人

【答案】：B

153、从事建设项目环境影响评价工作的单位，必须取得（）颁

发的资格证书，按照资格证书规定的等级和范围，从事建设项目环境

影响评价工作，并对评价结论负责。

A.国务院建设行政主管部门

B.国务院发展与改革委员会

C.省级环境保护行政主管部门

D.国务院环境保护行政主管部门

【答案】：D

154、某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同约

定由建筑公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法。后

两公司就工程支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发公司

支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应OO

A.对该诉讼请求全部予以支持

B.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持

C.对该诉讼请求全部不予支持

I）.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持

【答案】：B

155、某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为12万元，定

金为6万元。采购方交付定金的时候，实际只支付了5万元的定金，

供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（）万元。

A.10

B.17

C.18

D.12

【答案】：B

156、（2016年真题）关于融资租赁合同的说法，正确的是（）0

A.承租人破产的，租赁物属于破产财产

B.承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利

C.出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利

D.出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务

【答案】：B

157、关于工程建设国家标准的说法，正确的是（）。

A.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责

B.工程建设推荐性国家标准由国务院建设行政主管部门制定

C.工程建设强制性标准包括地方标准

1）.工程建设强制性国家标准只能由国务院批准发布

【答案】：A

158、下列合同中不可以留置的是（）o

A.加工承揽合同

B.保管合同

C.运输合同

D.买卖合同

【答案】：D

159、（2017年真题）根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见

证取样和送检的规定》，必须实施见证取样和送检的试块、证件或材

料，不包括（）。

A.用于非承重结构的钢筋连接接头试件

B.地下使用的防水材料

C.用于砌筑砂浆的水泥

D.用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂

【答案】：A

160、（2021年真题第2批）建设工程代理行为终止的情形是（）。

A.被代理人丧失民事行为能力

B.代理事项难以完成

C.发生不可抗力

D.代理人辞去委托

【答案】：I）

161、关于中标人不履行与招标人订立的合同应当承担法律责任的说法,

正确的是（）。

A.给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，应当对超过部分予以

赔偿

B.情节严重的，取消其1年至3年内参加依法必须进行招标的项目的

投标资格并予以公告

C.履约保证金只能部分退还

D.一律不予退还履约保证金

【答案】：A

162、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，以下属

于施工企业质量不良行为的认定标准的有（）。

A.以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的

B.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的

C.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的

I）.将承包的工程转包或违法分包的

【答案】：B

163、对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的行为属于（）。

A.工程质量不良行为

B.资质不良行为

C.工程安全不良行为

D.承揽业务不良行为

【答案】：C

164、根据我国《建筑法》的规定，下列表述中正确的是（）

A.经建设单位认可，分包单位可将其承包的工程再分包

B.两个以上不同资质等级的单位联合承包的，可以按照资质等级高的

单位确定资质等级

C.施工现场的安全由建筑施工企业和工程监理单位共同负责

D.建筑施工企业应当为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

【答案】：D

165、甲建筑公司欠乙材料供应商材料款3万元，约定2014年4月1

日还款。但到2014年E月1日，甲仍未还钱。2014年6月3日乙向甲

要账，并口头表示同意延期还款。此行为的法律效果是0

A.引起诉讼时效的中断

B.引起诉讼时效的延长

C.引起诉讼时效的中止

D.改变法定时效期间

【答案】：A

166、下列用人单位可以不支付工资的是()o

A.五一放假三天？??？？

B.因亲人去世请假两天？

C.依法参加社会活动期间？

D.因去参加朋友婚礼请假一天

【答案】：D

167、关于劳动合同试用期的说法，正确的是()。

A.初次订立劳动合同的，可以仅约定试用期，而不约定劳动合同期限

B.同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期

C.试用期不包含在劳动合同期限之内

D.劳动合同期限不满1年的，不得约定试用期

【答案】：B

168、对纳入失信被执行人名单的被执行人，人民法院应但对其采取()

措施。

A.限制行动

B.限制出入境

C.限制消费

D.限制工作

【答案】：C

169、红星建筑工程公司委托其业务员田某外出采购水泥；在此期间，

田某以红星建筑工程公司的名义与A公司签订一份钢材购销合同，则

田某的行为属于（）。

A.无权代理

B.有权代理

C.滥用代理权

D.法定代理

【答案】：A

170、以地下水为水源的饮用水处理工艺中，用亍除铁、镒处理的构筑

物为（）。

A.澄清池

B.淹没式生物滤池

C.预沉池

D.沉淀池

【答案】：B

17k根据《建筑法》，施工企业中使用不合格的建筑材料、建筑构配

件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是（）。

A.吊销资质证书

B.责令改正，处以罚款

C.责令停业整顿

D.降低资质等级

【答案】：B

172、下列关于危大工程专项施工方案的编制审查，说法正确的有

（）O

A.危大工程实行分包的，专项施工方案只能由相关专业分包单位组织

编制

B.危大工程专项施工方案一律需要进行专家论证

C.需要组织专家论证的专项施工方案由施工单位组织

D.专家论证前应由施工单位项目负责人和总监理工程师审核

【答案】：C

173、关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法，正确

的是()。

A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处

10万元以上30万元以下的罚款

B.缺陷责任期内，由于承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，

并承担鉴定及维修费用

C.缺陷责任期内，由于承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承

担相应费用后，可免除对工程的一般损失赔偿责任

D.建筑业企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起前半年内，未

依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不

予批准其申请

【答案】：B

174、某咨询公司与某写字楼业主协商租用部分办公用房，写字楼业主

认为该咨询公司提出租用期25年的要求不符合我国《合同法》规定的

租赁期限。我国《合同法》规定，租赁期限不得超过()年。

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】：D

175、某建设单位希望将总部大楼建成标志性建茨，于是向全社会征集

设计方案，并声明如果方案被采纳奖励设计者人民币30万元。在对众

多稿件的评审后，建设单位并没有发现满意的方案，于是委托工程师

甲在综合乙和丙二人设计稿的基础上进行改进，完成了设计稿，并且

支付给工程师甲20万元报酬。该建设单位的行为（）。

A.没有侵犯乙和丙的任何权利

B.侵犯了乙和丙的专利权

C.侵犯了乙和丙的商标权

D.侵犯了乙和丙的著作权

【答案】：D

176、招标人不得组织•）踏勘项目现场。

A.单个潜在投标人

B.部分潜在投标人

C.全部潜在投标人

D.中标人

E.投标人

【答案】：A

177、企业隐瞒有关情况或提供虚假资料申请建筑企业资质的，除按规

定处罚外，（）年内不得再次申请办理资质证书。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：A

17