2025年度智能电网建设工程施工合同索赔与纠纷解决规范

2025年度智能电网建设工程施工合同索赔与纠纷解决规范本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度智能电网建设工程施工合同索赔与纠纷解决规范甲方（施工方）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________乙方（业主方）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________鉴于甲方为乙方提供智能电网建设工程施工服务，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、合同标的1.1本合同标的为：____________________（具体工程名称及地点）。1.2工程规模：____________________（工程量、面积、长度等）。1.3工程内容：____________________（具体施工内容）。二、合同工期2.1本合同工期自____年____月____日起至____年____月____日止，共计____个月。2.2乙方应按合同约定的时间节点支付工程进度款。三、工程款支付3.1工程款支付方式：____________________（如分期支付、按月支付等）。3.2工程款支付比例：____________________（如30%、50%等）。3.3甲方应按合同约定的时间节点支付工程进度款。四、施工质量要求4.1甲方应按照国家及行业相关标准、规范要求，确保工程质量。4.2乙方应对施工过程中发现的质量问题及时通知甲方，甲方应在接到通知后及时进行处理。五、索赔与纠纷解决5.1索赔条件：____________________（如设计变更、工程量增加、不可抗力等）。5.2索赔程序：____________________（如提出索赔申请、提供相关证明材料、协商解决等）。5.3纠纷解决方式：____________________（如协商、调解、仲裁、诉讼等）。六、违约责任6.1甲方违约责任：____________________（如工期延误、质量不合格等）。6.2乙方违约责任：____________________（如未按时支付工程款、提供施工场地等）。七、其他约定7.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。八、合同生效8.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。甲方（施工方）：____________________乙方（业主方）：____________________签订日期：____________________九、附件1.工程量清单2.设计变更通知单3.工程进度款支付计划4.其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监督、调解或仲裁等服务的独立法人或其他组织。a.设计单位：负责工程设计的专业机构；b.监理单位：负责工程质量和进度监督的专业机构；c.中介机构：提供合同履行过程中所需中介服务的机构；d.仲裁机构：负责解决合同纠纷的独立第三方；e.其他经甲乙双方认可的第三方。二、第三方介入的条件a.双方协商一致；b.符合法律法规及合同约定；c.第三方具备相应的资质和能力。三、第三方责任限额3.1第三方在合同履行过程中，因自身原因导致合同无法履行或造成损失的，应承担相应的责任。3.2第三方责任限额如下：a.设计单位：因设计错误导致工程损失，赔偿金额不超过设计合同金额的10%；b.监理单位：因监理失职导致工程损失，赔偿金额不超过监理合同金额的10%；c.中介机构：因中介服务失误导致工程损失，赔偿金额不超过中介服务费用；d.仲裁机构：仲裁裁决确定的赔偿金额；e.其他第三方：根据合同约定或法律法规确定。四、第三方权利与义务4.1第三方的权利：a.根据合同约定，独立开展相关工作；b.要求甲乙双方提供必要的信息和资料；c.依法维护自身合法权益。4.2第三方的义务：a.按照合同约定，履行相关职责；b.保守甲乙双方的商业秘密；c.对甲乙双方提供的信息和资料保密；d.对合同履行过程中发现的问题，及时通知甲乙双方。五、第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分：a.第三方对甲方负责，甲方对第三方的工作进行监督；b.第三方在履行职责过程中，如需甲方配合，甲方应予以支持。5.2第三方与乙方的划分：a.第三方对乙方负责，乙方对第三方的工作进行监督；b.第三方在履行职责过程中，如需乙方配合，乙方应予以支持。5.3第三方与甲乙双方的划分：a.第三方在合同履行过程中，如需甲乙双方共同配合，甲乙双方应协商一致；b.第三方在合同履行过程中，如发现甲乙双方存在争议，应协助双方协商解决。六、第三方介入的程序6.1第三方介入程序如下：a.双方协商一致，确定第三方；b.第三方与甲乙双方签订合作协议；c.第三方按照协议约定，履行相关职责；d.第三方在履行职责过程中，如发现甲乙双方存在争议，应及时通知双方；e.双方根据第三方提供的信息和意见，协商解决争议。七、第三方介入的费用7.1第三方介入的费用由甲乙双方根据合同约定或协商确定。a.第三方服务费用；b.第三方人员差旅费用；c.第三方办公费用；d.其他相关费用。八、第三方介入的终止8.1第三方介入的终止条件如下：a.合同履行完毕；b.双方协商一致；c.法律法规规定的其他情形。8.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定，结算相关费用。九、其他9.1本条款为第三方介入后的附加说明，与本合同其他条款具有同等法律效力。9.2本条款未尽事宜，双方可另行协商解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细要求：列明工程项目的名称、规格、数量、单位、单价、总价等。说明：工程量清单是合同的重要组成部分，用于确定工程项目的实际完成量和结算依据。2.设计变更通知单详细要求：包括变更原因、变更内容、变更后的工程量、变更后的费用等。说明：设计变更通知单用于记录工程实施过程中因设计原因发生的变更，是调整合同内容的重要文件。3.工程进度款支付计划详细要求：明确每个支付节点的工程进度、应支付金额、支付时间等。说明：工程进度款支付计划是确保工程顺利进行和资金合理分配的重要文件。4.施工图纸及技术规范详细要求：提供完整的施工图纸、技术规范及相关的施工标准。说明：施工图纸及技术规范是施工过程中必须遵守的技术文件，确保工程质量。5.施工组织设计详细要求：包括施工方案、施工进度计划、施工资源配置、安全措施等。说明：施工组织设计是指导施工过程的重要文件，确保施工有序、高效、安全。6.工程验收报告详细要求：包括工程验收时间、验收人员、验收结果、验收意见等。说明：工程验收报告是确认工程是否达到合同约定质量标准的重要文件。7.工程保修书详细要求：明确保修范围、保修期限、保修责任等。说明：工程保修书是保障工程在使用过程中出现质量问题后，能够得到及时修复的重要文件。8.不可抗力事件证明详细要求：包括不可抗力事件的发生时间、地点、影响范围、损失情况等。说明：不可抗力事件证明是确定不可抗力事件对合同履行影响的重要文件。9.索赔申请报告详细要求：包括索赔原因、索赔金额、索赔依据等。说明：索赔申请报告是提出索赔请求的重要文件，用于解决合同履行过程中的争议。10.纠纷解决协议详细要求：包括纠纷解决方式、解决结果、双方签字盖章等。说明：纠纷解决协议是解决合同履行过程中争议的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：a.甲方违约行为：未按时支付工程款；工期延误；提供的施工场地不符合要求；工程质量不合格。b.乙方违约行为：未按时提供设计图纸；未按时提供施工场地；施工过程中未按设计图纸和技术规范进行施工；工程质量不合格。2.责任认定标准：a.甲方违约责任：未按时支付工程款：按逾期付款金额的每日万分之五支付违约金；工期延误：按延误工期每日向乙方支付合同总价款的万分之五作为违约金；提供的施工场地不符合要求：乙方有权要求甲方整改，整改期间工期顺延；工程质量不合格：乙方有权要求甲方返工或修复，修复费用由甲方承担。b.乙方违约责任：未按时提供设计图纸：按延误时间每日向甲方支付合同总价款的万分之五作为违约金；未按时提供施工场地：按延误时间每日向甲