![二零二五年度房地产开发项目委托合同标准范本2篇_第1页](http://file4.renrendoc.com/view11/M01/11/28/wKhkGWeurtqAJLvXAACl-zyBVak188.jpg)
![二零二五年度房地产开发项目委托合同标准范本2篇_第2页](http://file4.renrendoc.com/view11/M01/11/28/wKhkGWeurtqAJLvXAACl-zyBVak1882.jpg)
![二零二五年度房地产开发项目委托合同标准范本2篇_第3页](http://file4.renrendoc.com/view11/M01/11/28/wKhkGWeurtqAJLvXAACl-zyBVak1883.jpg)
![二零二五年度房地产开发项目委托合同标准范本2篇_第4页](http://file4.renrendoc.com/view11/M01/11/28/wKhkGWeurtqAJLvXAACl-zyBVak1884.jpg)
![二零二五年度房地产开发项目委托合同标准范本2篇_第5页](http://file4.renrendoc.com/view11/M01/11/28/wKhkGWeurtqAJLvXAACl-zyBVak1885.jpg)
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度房地产开发项目委托合同标准范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方注册地址1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目性质2.5项目审批手续3.项目开发范围3.1土地使用权取得3.2工程建设3.3配套设施建设3.4物业管理4.项目投资与资金4.1投资总额4.2资金来源4.3资金使用计划4.4融资安排5.项目进度与工期5.1项目总工期5.2各阶段工期5.3工期延误责任6.项目质量与标准6.1工程质量标准6.2质量检验与验收6.3质量保修7.项目成本与预算7.1项目成本构成7.2预算编制7.3成本控制8.项目变更与调整8.1变更程序8.2变更费用8.3变更工期9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除与终止程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同生效与解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件12.3合同解除程序13.合同附件13.1附件一:项目可行性研究报告13.2附件二:项目规划设计方案13.3附件三:项目投资预算13.4附件四:其他相关文件14.其他约定14.1本合同未尽事宜,按国家相关法律法规执行14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:[甲方全称](2)乙方:[乙方全称]1.2合同双方法定代表人(1)甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名](2)乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方注册地址(1)甲方注册地址:[甲方注册地址](2)乙方注册地址:[乙方注册地址]1.4合同双方联系方式(1)甲方联系方式:[甲方联系电话]、[甲方电子邮箱](2)乙方联系方式:[乙方联系电话]、[乙方电子邮箱]2.项目概况2.1项目名称[项目全称]2.2项目地点[项目具体地址]2.3项目规模[项目占地面积]、[总建筑面积]2.4项目性质[项目性质描述,如住宅、商业等]2.5项目审批手续[已取得的相关审批文件名称及编号]3.项目开发范围3.1土地使用权取得[土地使用权取得方式,如出让、划拨等]3.2工程建设[建筑工程、安装工程等具体建设内容]3.3配套设施建设[道路、绿化、供水、供电等配套设施建设内容]3.4物业管理[物业管理范围、服务标准等]4.项目投资与资金4.1投资总额[总投资金额及币种]4.2资金来源[资金来源渠道,如自筹、银行贷款等]4.3资金使用计划[资金使用计划表,包括各阶段投资比例及时间节点]4.4融资安排[融资方式及具体安排]5.项目进度与工期5.1项目总工期[项目总工期时间]5.2各阶段工期[各阶段工期时间及完成标志]5.3工期延误责任[工期延误责任承担及处理方式]6.项目质量与标准6.1工程质量标准[工程质量标准依据及要求]6.2质量检验与验收[质量检验与验收程序及标准]6.3质量保修[质量保修期限及保修责任]8.项目变更与调整8.1变更程序(1)任何一方提出变更,应提前[提前通知天数]书面通知对方。(2)双方应就变更内容进行协商,并达成书面协议。(3)未经双方书面同意,任何一方不得擅自变更合同内容。8.2变更费用(1)因变更产生的额外费用,由责任方承担。(2)双方协商确定变更费用的计算方法及支付方式。8.3变更工期(1)因变更导致的工期延长,应在变更协议中明确。(2)因变更导致工期延误,责任方应承担相应责任。9.合同解除与终止9.1合同解除条件(1)一方严重违约,另一方有权解除合同。(2)不可抗力事件导致合同无法履行,双方可协商解除合同。9.2合同终止条件(1)项目全部建设完成并交付使用。(2)合同约定的终止条件实现。9.3合同解除与终止程序(1)一方提出解除或终止合同,应提前[提前通知天数]书面通知对方。(2)双方协商确定解除或终止合同的具体事宜。10.违约责任10.1违约情形(1)未按时支付款项。(2)未按合同约定完成工程。(3)未按合同约定提供相关资料。10.2违约责任承担(1)违约方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。(2)违约金和赔偿损失的具体计算方法应在合同中明确。10.3违约赔偿(1)违约赔偿金额应根据实际情况计算。(2)违约赔偿的支付方式和期限应在合同中明确。11.争议解决11.1争议解决方式(1)双方应通过友好协商解决争议。(2)协商不成,提交[仲裁机构名称]仲裁。11.2争议解决程序(1)提交仲裁申请。(2)仲裁机构受理并组成仲裁庭。(3)仲裁庭进行调查、审理并作出裁决。12.合同生效与解除12.1合同生效条件(1)双方签字盖章。(2)合同符合法律法规规定。12.2合同解除条件(1)合同约定的解除条件实现。(2)双方协商一致解除合同。12.3合同解除程序(1)提出解除合同的一方应提前[提前通知天数]书面通知对方。(2)双方协商确定解除合同的具体事宜。13.合同附件13.1附件一:项目可行性研究报告[可行性研究报告名称及编号]13.2附件二:项目规划设计方案[规划设计方案名称及编号]13.3附件三:项目投资预算[投资预算名称及编号]13.4附件四:其他相关文件[相关文件名称及编号]14.其他约定14.1本合同未尽事宜,按国家相关法律法规执行。14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义(1)第三方指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同履行并提供专业服务的独立第三方机构或个人。(2)第三方包括但不限于:监理机构、评估机构、审计机构、咨询机构等。15.2第三方选择(1)甲乙双方共同协商确定第三方。(2)第三方应具备相应的资质和条件,能够独立、公正地履行其职责。15.3第三方职责(1)第三方应根据合同约定和甲乙双方的要求,提供专业服务。(2)第三方应遵守国家相关法律法规,保证服务质量和效率。16.甲乙双方与第三方关系16.1甲乙双方与第三方之间的关系为委托服务关系。16.2第三方应独立行使职责,不受甲乙双方任何一方的影响。17.第三方介入程序17.1第三方介入前,甲乙双方应签订书面协议,明确第三方介入的具体内容、权利义务等。17.2第三方介入后,甲乙双方应配合第三方开展工作。18.第三方责任限额18.1第三方因故意或重大过失造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。18.2第三方责任限额应根据第三方提供服务的内容、性质和可能产生的风险确定。18.3第三方责任限额应在第三方介入协议中明确。19.第三方责任承担19.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,由第三方承担全部或部分责任。19.2第三方责任承担的具体方式应在第三方介入协议中明确。20.第三方变更与解除20.1第三方介入协议签订后,甲乙双方不得擅自变更或解除。20.2如有特殊原因需要变更或解除,应经甲乙双方和第三方协商一致,并签订书面协议。21.第三方介入费用21.1第三方介入费用由甲乙双方根据实际情况协商确定。21.2第三方介入费用应在第三方介入协议中明确。22.第三方保密义务22.1第三方在履行职责过程中,应严格遵守保密义务,不得泄露甲乙双方的商业秘密。22.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后[保密期限]年。23.第三方介入争议解决23.1第三方介入过程中产生的争议,甲乙双方应通过协商解决。23.2协商不成的,提交[仲裁机构名称]仲裁。24.第三方介入的终止24.1第三方介入完成后,甲乙双方应根据合同约定和第三方介入协议的约定,终止第三方介入。24.2第三方介入终止后,甲乙双方应按照合同约定继续履行合同义务。25.第三方与其他各方的划分25.1第三方与其他各方的权利义务划分应在第三方介入协议中明确。25.2第三方不得干预甲乙双方之间的合同关系,不得损害甲乙双方的合法权益。25.3第三方应协助甲乙双方解决合同履行过程中出现的问题。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:项目可行性研究报告要求:详细说明项目的市场前景、技术可行性、经济效益等。说明:该报告是项目决策的重要依据,应由专业机构编制。2.附件二:项目规划设计方案要求:包含项目总体布局、建筑设计、景观设计等。说明:该方案是项目实施的基础,应由具有相应资质的设计单位提供。3.附件三:项目投资预算要求:详细列出项目总投资、各阶段投资金额、资金来源等。4.附件四:合同双方营业执照复印件要求:提供加盖公章的营业执照复印件。说明:证明合同双方具备合法经营资格。5.附件五:合同双方法定代表人身份证明要求:提供法定代表人身份证明文件,如身份证、护照等。说明:证明法定代表人身份的有效性。6.附件六:合同双方授权委托书要求:授权代表签署合同的委托书,注明授权范围。说明:证明授权代表的合法授权。7.附件七:合同双方开户银行信息要求:提供银行开户许可证、银行账号、开户行名称等。说明:便于合同履行过程中的款项支付。8.附件八:第三方介入协议要求:明确第三方介入的具体内容、权利义务等。说明:第三方介入协议是合同的重要组成部分。9.附件九:项目变更协议要求:详细列出变更内容、变更原因、变更费用等。说明:项目变更协议是合同履行过程中的重要文件。10.附件十:项目验收报告要求:详细记录项目验收情况、验收结果等。说明:项目验收报告是项目交付的重要依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)甲方未按约定时间支付款项。(2)乙方未按约定完成工程。(3)第三方未按约定提供专业服务。(4)甲乙双方未按约定履行合同义务。2.违约责任认定标准:(1)甲方未按约定时间支付款项,每逾期一日,应向乙方支付[违约金比例]%的违约金。(2)乙方未按约定完成工程,每逾期一日,应向甲方支付[违约金比例]%的违约金。(3)第三方未按约定提供专业服务,每逾期一日,应向甲乙双方支付[违约金比例]%的违约金。(4)甲乙双方未按约定履行合同义务,应根据违约情况承担相应的法律责任。3.违约责任示例说明:(1)甲方逾期支付工程款,逾期10天,应向乙方支付[违约金比例]10%的违约金。(2)乙方逾期完成工程,逾期15天,应向甲方支付[违约金比例]15%的违约金。(3)第三方逾期提供专业服务,逾期20天,应向甲乙双方支付[违约金比例]20%的违约金。全文完。2025年度房地产开发项目委托合同标准范本2本合同目录一览1.合同订立依据与适用范围1.1合同订立的法律依据1.2合同适用范围1.3合同标的物的界定2.双方基本信息2.1开发商信息2.2委托方信息2.3合同签订时间及地点3.项目基本情况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目类型3.5项目建设进度4.委托内容与要求4.1委托方委托事项4.2开发商承诺事项4.3委托方权利与义务4.4开发商权利与义务5.项目资金管理5.1资金筹集与管理5.2资金支付方式与时间5.3资金结算与审计6.项目开发建设6.1开发商开发建设责任6.2委托方配合事项6.3项目建设标准与质量要求6.4项目验收与交付7.市场营销与销售7.1营销策略与销售计划7.2销售目标与进度7.3市场推广与合作8.利润分成与亏损承担8.1利润分成比例8.2利润分配时间8.3亏损承担方式9.合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3合同解除后的处理10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿计算方法11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效、终止与续约12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同续约条件13.合同附件13.1附件一:项目详细资料13.2附件二:双方营业执照复印件13.3附件三:其他相关文件14.其他约定事项14.1双方联系方式14.2合同份数与保管14.3合同解释与生效日期第一部分:合同如下:第一条合同订立依据与适用范围1.1合同订立的法律依据依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规,订立本合同。1.2合同适用范围本合同适用于双方就2025年度房地产开发项目进行的委托开发活动。1.3合同标的物的界定合同标的物为位于市区的房地产开发项目,项目总用地面积为平方米,总建筑面积为平方米。第二条双方基本信息2.1开发商信息开发商名称:房地产开发有限公司注册地址:市区路号法定代表人:营业执照号:052.2委托方信息委托方名称:投资集团有限公司注册地址:市区路号法定代表人:营业执照号:987652.3合同签订时间及地点本合同于2025年1月1日在市区路号签订。第三条项目基本情况3.1项目名称房地产开发项目3.2项目地点市区路号3.3项目规模项目总用地面积为平方米,总建筑面积为平方米。3.4项目类型住宅及商业综合体3.5项目建设进度项目建设分为三个阶段:基础建设阶段、主体建设阶段和配套设施建设阶段。预计总工期为个月。第四条委托内容与要求4.1委托方委托事项委托方委托开发商负责房地产开发项目的整体开发工作,包括但不限于土地平整、建筑设计、工程建设、市场营销、物业管理等。4.2开发商承诺事项开发商承诺按照国家相关法律法规和合同约定,确保项目的顺利进行。4.3委托方权利与义务委托方有权对项目的开发进度、质量、成本等方面进行监督,并对开发商提出合理要求。4.4开发商权利与义务开发商有权根据项目实际情况调整开发计划,并有权对项目的开发成本进行合理估算。第五条项目资金管理5.1资金筹集与管理项目资金由委托方负责筹集,开发商负责管理。5.2资金支付方式与时间资金支付按照项目进度分阶段支付,具体支付方式和时间由双方协商确定。5.3资金结算与审计项目资金结算由双方共同委托的审计机构进行审计,确保资金使用的合规性。第六条项目开发建设6.1开发商开发建设责任开发商负责项目的整体开发建设,包括但不限于土地平整、建筑设计、工程建设等。6.2委托方配合事项委托方应积极配合开发商完成项目开发建设工作,包括但不限于提供相关资料、办理相关手续等。6.3项目建设标准与质量要求项目建设应符合国家相关标准与规范,确保工程质量。6.4项目验收与交付项目完成后,由双方共同组织验收,验收合格后交付使用。第八条利润分成与亏损承担8.1利润分成比例8.2利润分配时间利润分配应在每个财务年度结束后一个月内完成,具体分配时间双方另行协商确定。8.3亏损承担方式如项目出现亏损,由双方按比例承担,具体承担方式为:委托方承担%,开发商承担%。第九条合同变更与解除9.1合同变更条件在合同履行过程中,如遇国家政策调整、不可抗力等因素导致合同内容需要变更的,双方应协商一致,签订补充协议。9.2合同解除条件下列情况下,任何一方有权解除合同:(1)一方违反合同约定,严重损害另一方合法权益;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)经双方协商一致决定解除合同。9.3合同解除后的处理合同解除后,双方应立即停止相关活动,并按照合同约定处理剩余项目、资产及债务。第十条违约责任10.1违约情形(1)一方未按合同约定履行义务;(2)一方提供虚假信息或隐瞒重要事实;(3)一方擅自变更合同内容;(4)一方违反合同约定的保密义务。10.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.3违约赔偿计算方法违约赔偿金额根据实际损失和合同约定进行计算,双方协商确定。第十一条争议解决11.1争议解决方式双方应通过友好协商解决争议,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构仲裁委员会负责对争议进行仲裁,仲裁裁决为终局裁决。11.3争议解决程序仲裁程序按照仲裁委员会的仲裁规则进行。第十二条合同生效、终止与续约12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同时,合同终止。12.3合同续约条件如双方认为有必要,可协商签订续约合同,续约期限和条件由双方另行协商确定。第十三条合同附件13.1附件一:项目详细资料包括项目用地规划图、建筑设计方案、项目投资估算等。13.2附件二:双方营业执照复印件包括委托方和开发商的营业执照复印件。13.3附件三:其他相关文件包括合同签订前的谈判纪要、补充协议等。第十四条其他约定事项14.1双方联系方式14.2合同份数与保管本合同一式叁份,双方各执壹份,具有同等法律效力。14.3合同解释与生效日期本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方的概念与界定1.1第三方是指在本合同履行过程中,为协助甲乙双方完成合同目的而介入合同关系的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入的类型包括但不限于:1.2.1中介方:提供信息、协调沟通、促成交易等中介服务;2.2.2技术支持方:提供专业技术、咨询服务等;3.2.3质量监督方:对项目质量进行监督、检测等;4.2.4资金监管方:对项目资金进行监管、审计等。2.第三方的责任限额2.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。2.2第三方的责任限额包括但不限于:2.2.1对甲乙双方直接造成的经济损失;2.2.2因第三方原因导致的项目延期、质量不合格等。2.3第三方的责任限额计算方式:2.3.1根据合同约定,按比例承担;2.3.2根据实际损失,由第三方承担相应比例。3.第三方的责权利3.1第三方的权利:3.1.1按照合同约定,收取相应的服务费用;3.1.2在合同履行过程中,享有知情权、建议权等。3.2第三方的义务:3.2.1按照合同约定,履行相应的服务职责;3.2.2保证提供的服务符合相关法律法规和行业标准;3.2.3对甲乙双方的信息保密。3.3第三方的责任:3.3.1因自身原因导致合同无法履行,承担相应的违约责任;3.3.2因第三方原因导致合同无法履行,按照合同约定承担相应责任。4.第三方介入协议4.1第三方介入协议是本合同的重要组成部分,由甲乙双方与第三方共同签订。4.2.1第三方的名称、地址、法定代表人等基本信息;4.2.2第三方的服务内容、期限、费用等;4.2.3第三方的责任限额;4.2.4第三方的权利与义务;4.2.5第三方介入协议的生效、终止与解除条件。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方介入合同关系后,其职责仅限于合同约定范围内的服务。5.2第三方不得干预甲乙双方的合同履行,不得直接与对方进行交易。5.3第三方与甲乙双方之间的权利义务关系,由第三方介入协议约定。5.4第三方与其他方的划分说明:5.4.1第三方与甲乙双方之间为服务与被服务关系;5.4.2第三方与项目其他参与方(如供应商、施工单位等)之间为独立第三方关系;5.4.3第三方对项目其他参与方的责任,由相关合同约定。6.第三方介入后的合同履行6.1第三方介入后,甲乙双方应按照合同约定,继续履行各自的权利与义务。6.2第三方介入期间,甲乙双方应保持沟通,及时解决合同履行过程中出现的问题。6.3第三方介入期间,如发生争议,甲乙双方应友好协商解决,协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。6.4第三方介入结束后,甲乙双方应继续履行合同,直至合同目的实现。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:项目用地规划图要求:清晰展示项目用地范围、建筑布局、绿化带等规划信息。说明:此图作为项目开发的重要依据,需符合国家相关规划标准。2.附件二
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年企业与员工劳动协议示范文本
- 2025年策划合作项目合作方解除协议书
- 2025年建筑行业策划合伙人合同样本
- 2025年预防用生物制品项目规划申请报告
- 2025年中等职业技术学校教务主任合同
- 2025年仓储短期租赁策划合同范本
- 2025年公共交通改善合同协议
- 2025年公司员工股权合作合同指南
- 2025年标准融资协调合同
- 2025年医院医师综合雇佣协议
- 光缆线路施工安全协议书范本
- 成本合约规划培训
- 山东省济宁市2025届高三历史一轮复习高考仿真试卷 含答案
- TSGD7002-2023-压力管道元件型式试验规则
- 教师读书分享《给教师的建议》课件
- 湖南省长郡中学2023-2024学年高二下学期寒假检测(开学考试)物理 含解析
- 了不起的狐狸爸爸-全文打印
- 课程改革与学前教育发展研究
- 2022年最新小升初个人简历
- 初中物理各单元思维导图
- 2022年北京市专升本英语真题
评论
0/150
提交评论