人工劳务清包工合同范本

人工劳务清包工合同范本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“雇主”）：

住所地：____________________

法定代表人：__________________

乙方（以下简称“承包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：__________________

鉴于甲方需要乙方提供人工劳务清包工服务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程内容：____________________

1.5工程工期：____________________

二、劳务清包工服务内容

2.1承包方负责提供人工劳务清包工服务，包括但不限于：____________________

2.2承包方应遵守国家有关法律法规、行业标准以及甲方的要求，确保工程质量、安全和进度。

2.3甲方应提供必要的施工条件，包括但不限于：____________________

三、合同价款及支付方式

3.1合同价款：人民币______元整（大写：____________________）

3.2支付方式：____________________

3.3付款节点：____________________

四、工期及延误责任

4.1合同工期：____________________

4.2乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

4.3甲方因不可抗力导致工期延误，工期相应顺延，但乙方应书面通知甲方。

五、质量及验收标准

5.1工程质量应符合国家有关质量标准，具体要求如下：____________________

5.2工程验收：____________________

六、安全生产责任

6.1承包方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。

6.2甲方应提供必要的安全生产条件，包括但不限于：____________________

七、保密条款

7.1双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

附件：

1.工程量清单

2.施工图纸

3.甲方提供的施工条件清单

4.乙方提供的劳务人员名单

5.其他相关文件

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：____________________

签订地点：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“雇主”）：

住所地：____________________

法定代表人：__________________

乙方（以下简称“承包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：__________________

丙方（以下简称“第三方”）：

住所地：____________________

法定代表人：__________________

鉴于甲方需要乙方提供人工劳务清包工服务，并引入第三方丙方作为质量监管和资金支付的中介，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程内容：____________________

1.5工程工期：____________________

二、劳务清包工服务内容

2.1承包方负责提供人工劳务清包工服务，包括但不限于：____________________

2.2承包方应遵守国家有关法律法规、行业标准以及甲方的要求，确保工程质量、安全和进度。

三、第三方责任及权利

3.1第三方负责对工程的质量、进度和安全生产进行监管，确保工程符合相关标准和规范。

3.2第三方有权对承包方的施工过程进行检查，对不符合要求的部分要求承包方进行整改。

3.3第三方有权根据监管结果向甲方提供工程进度报告和质量评估报告。

四、合同价款及支付方式

4.1合同价款：人民币______元整（大写：____________________）

4.2支付方式：____________________

4.3付款节点：____________________

4.4甲方在收到第三方提供的工程进度报告和质量评估报告后，根据报告内容支付相应款项。

五、工期及延误责任

5.1合同工期：____________________

5.2乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任，并支付违约金。

5.3甲方因不可抗力导致工期延误，工期相应顺延，但乙方应书面通知甲方。

六、质量及验收标准

6.1工程质量应符合国家有关质量标准，具体要求如下：____________________

6.2工程验收：____________________

6.3未经第三方验收合格，甲方有权拒绝支付相关款项。

七、安全生产责任

7.1承包方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。

7.2甲方应提供必要的安全生产条件，包括但不限于：____________________

7.3第三方有权对施工现场的安全生产情况进行检查，发现问题要求承包方立即整改。

八、保密条款

8.1双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

九、争议解决

9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、违约责任

10.1乙方如未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

10.2乙方如违反保密条款，甲方有权要求乙方承担相应的法律责任。

10.3第三方如未履行监管职责，甲方有权要求第三方承担相应的违约责任。

十一、其他

11.1本合同一式两份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

11.2本合同未尽事宜，三方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

附件：

1.工程量清单

2.施工图纸

3.甲方提供的施工条件清单

4.乙方提供的劳务人员名单

5.第三方提供的监管服务内容清单

6.其他相关文件

第三方介入的意义和目的在于，通过引入专业的第三方机构，加强对工程质量的监管，确保工程进度和质量达到甲方的要求。同时，第三方作为资金支付的中介，有助于甲方更好地控制资金流向，保障甲方的利益。

甲方为主导的目的和意义在于，甲方作为工程的所有者和资金提供者，对工程的质量、进度和安全生产负有最终责任。通过主导合同条款，甲方可以确保工程按照预期进行，同时维护自身的合法权益。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“业主”）：

住所地：____________________

法定代表人：__________________

乙方（以下简称“施工单位”）：

住所地：____________________

法定代表人：__________________

丙方（以下简称“监理单位”）：

住所地：____________________

法定代表人：__________________

鉴于业主拟进行一项建筑工程项目，乙方作为施工单位，丙方作为监理单位，三方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程内容：____________________

1.5工程工期：____________________

二、施工内容

2.1乙方负责按照工程图纸和施工规范，完成工程的施工任务。

2.2乙方有权要求业主提供必要的施工条件，包括但不限于施工图纸、场地、材料等。

三、监理单位责任及权利

3.1丙方作为监理单位，负责对施工过程进行全程监督，确保工程质量、安全和进度符合合同要求。

3.2丙方有权对施工单位的施工方案、施工过程进行审查，并提出改进建议。

3.3丙方有权对施工单位的材料和设备进行检查，确保其符合规定标准。

四、合同价款及支付方式

4.1合同价款：人民币______元整（大写：____________________）

4.2支付方式：按照工程进度和监理单位的验收报告分阶段支付。

4.3业主在收到监理单位的验收报告后，根据报告内容支付相应款项。

五、工期及延误责任

5.1合同工期：____________________

5.2乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

5.3业主因不可抗力导致工期延误，工期相应顺延，但乙方应书面通知业主。

六、质量及验收标准

6.1工程质量应符合国家有关质量标准，具体要求如下：____________________

6.2工程验收：由监理单位组织验收，乙方应配合。

七、安全生产责任

7.1乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。

7.2业主应提供必要的安全生产条件，包括但不限于施工安全防护设施。

7.3监理单位有权对施工现场的安全生产情况进行检查，发现问题要求乙方立即整改。

八、违约责任

8.1业主如未按合同约定支付款项，应向乙方支付违约金。

8.2业主如未按时提供施工条件，导致工期延误，应承担相应的责任。

八、其他

8.1本合同一式两份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同未尽事宜，三方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

附件：

1.工程量清单

2.施工图纸

3.业主提供的施工条件清单

4.乙方提供的施工方案

5.监理单位提供的监理服务内容清单

6.其他相关文件

乙方为主导的目的和意义在于，乙方作为施工单位的主体，直接承担施工任务，对施工