2025年度建筑工程施工合同续签补充协议

2025年度建筑工程施工合同续签补充协议本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（施工方）：___________乙方（业主方）：___________一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程规模：____________________4.工程类别：____________________5.工程预算：____________________二、工程续签期限1.原合同约定的施工期限届满后，经双方协商一致，决定将原合同约定的施工期限延长______年。2.延长后的施工期限自______年______月______日起至______年______月______日止。三、工程变更及调整（1）变更前，乙方应书面通知甲方变更内容、原因及所需增加的工程量和费用；（2）甲方收到乙方通知后，应在______个工作日内给予书面回复，明确变更是否同意及具体处理意见；（3）如双方对变更内容、工程量和费用无法达成一致意见，可按照原合同约定的争议解决方式处理。（1）延期前，乙方应书面通知甲方延期原因、预计延期时间及所需增加的费用；（2）甲方收到乙方通知后，应在______个工作日内给予书面回复，明确延期是否同意及具体处理意见；（3）如双方对延期内容、预计延期时间和所需增加的费用无法达成一致意见，可按照原合同约定的争议解决方式处理。四、工程款支付1.甲方按照原合同约定的付款方式及进度支付工程款。2.乙方在工程进度达到约定节点后，应在______个工作日内向甲方提交工程款支付申请，并提供相关证明材料。3.甲方收到乙方提交的工程款支付申请及相关证明材料后，应在______个工作日内支付工程款。五、工程质量及验收1.乙方应按照国家相关工程质量标准及设计要求进行施工，确保工程质量。2.工程验收标准及程序按照原合同约定执行。3.甲方有权对工程质量进行监督检查，如发现质量问题，乙方应立即整改。六、违约责任1.甲方违反本协议约定，导致工程延期、质量不符合要求等，应承担相应的违约责任。2.乙方违反本协议约定，导致工程款支付延迟、工程变更未经批准等，应承担相应的违约责任。3.双方违反本协议约定，给对方造成损失的，应依法承担赔偿责任。七、争议解决1.双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他1.本协议一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。3.本协议未尽事宜，按原合同约定执行。甲方（施工方）：____________________乙方（业主方）：____________________签订日期：____________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本补充协议中，“第三方”指除甲方（施工方）和乙方（业主方）以外的任何个人、企业或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构、保险公司、金融机构等。二、第三方介入的目的1.监理单位：负责对施工过程进行监督，确保工程质量、进度和安全。2.设计单位：负责对施工过程中的设计变更进行审核和确认。3.咨询机构：提供专业咨询意见，协助解决施工过程中的技术难题。4.检测机构：负责对施工材料、设备、工程质量进行检测。5.保险公司：为施工过程中的风险提供保障。6.金融机构：提供资金支持或融资服务。三、第三方责任限额1.第三方在履行职责过程中，因自身原因导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，应承担相应的责任。2.第三方的责任限额由双方在签订合同时协商确定，并在本补充协议中明确。3.第三方的责任限额包括但不限于：（1）因第三方原因导致的工程质量不合格，第三方应承担修复费用及相应的赔偿责任；（2）因第三方原因导致的工程进度延误，第三方应承担相应的违约金；（3）因第三方原因导致的工程安全事故，第三方应承担相应的赔偿责任；（4）因第三方原因导致的合同解除，第三方应承担相应的违约金。四、第三方责权利划分（1）根据合同约定，获取相应的报酬；（2）在履行职责过程中，有权要求甲方和乙方提供必要的资料和协助；（3）在履行职责过程中，有权对工程质量、进度、安全等方面提出意见和建议。（1）按照合同约定，履行相应的职责；（2）确保自身提供的服务符合国家相关法律法规和行业标准；（3）对在履行职责过程中获取的甲方和乙方信息，应予以保密。五、第三方介入的程序1.甲方和乙方应在合同签订前，明确第三方介入的具体事项和职责。2.甲方和乙方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利、义务和责任。3.第三方介入后，应按照合同约定和甲方、乙方的要求，履行相应的职责。六、第三方变更1.如需更换第三方，甲方和乙方应提前______个工作日书面通知对方，并协商一致。2.更换第三方后，原第三方与甲方、乙方签订的协议自动失效。3.新第三方应按照本补充协议的约定，履行相应的职责。七、争议解决1.甲方、乙方和第三方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他1.本补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本补充协议未尽事宜，按本合同约定执行。3.本补充协议一式______份，甲乙双方和第三方各执______份。甲方（施工方）：____________________乙方（业主方）：____________________第三方：____________________签订日期：____________________第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计文件及图纸：包括但不限于初步设计、施工图、变更设计等，需符合国家相关标准和规范。2.工程预算书：详细列明工程各项费用，包括材料费、人工费、机械费、管理费等。3.施工组织设计：包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。4.材料设备清单：包括材料、设备的品牌、型号、规格、数量、价格等。5.工程验收报告：包括工程质量验收记录、隐蔽工程验收记录等。6.工程变更单：记录工程变更的原因、内容、费用等。7.工程进度款支付申请及凭证：包括付款申请单、银行汇款凭证等。8.工程质量保证书：由施工单位出具的工程质量保证文件。9.工程安全文明施工保证书：由施工单位出具的安全生产保证文件。10.第三方介入协议：包括监理协议、设计协议、咨询协议、检测协议等。11.保险合同：包括工程意外伤害保险、建筑工程一切险等。12.融资协议：如存在融资情况，需提供融资协议。13.争议解决协议：明确争议解决方式，如仲裁或诉讼。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）施工单位未按合同约定的时间、质量、标准完成工程；（2）业主方未按合同约定的时间、方式支付工程款；（3）第三方未按合同约定履行职责；（4）合同一方未履行保密义务；（5）合同一方未履行合同解除通知义务。2.责任认定标准：（1）施工单位未按合同约定的时间、质量、标准完成工程，每延误一天，应支付______%的违约金；（2）业主方未按合同约定的时间、方式支付工程款，每逾期一天，应支付______%的滞纳金；（3）第三方未按合同约定履行职责，每延误一天，应支付______%的违约金；（4）合同一方未履行保密义务，造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任；（5）合同一方未履行合同解除通知义务，应承担相应的违约责任。3.违约示例说明：（2）业主方未按合同约定的时间支付工程款，每逾期一天，应支付______%的滞纳金；（3）监理单位未按合同约定的时间提交监理报告，每延误