2025年度建筑工程施工合同责任协议书规范_第1页
2025年度建筑工程施工合同责任协议书规范_第2页
2025年度建筑工程施工合同责任协议书规范_第3页
2025年度建筑工程施工合同责任协议书规范_第4页
2025年度建筑工程施工合同责任协议书规范_第5页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度建筑工程施工合同责任协议书规范本合同共三部分组成,仅供学习使用,第一部分如下:一、合同双方甲方(建设单位):_____________________乙方(施工单位):_____________________二、工程概况1.工程名称:_____________________2.工程地点:_____________________3.工程规模:_____________________4.工程类型:_____________________5.工程工期:_____________________6.工程质量标准:_____________________三、工程款项及支付方式1.工程合同总价:人民币_______元整(大写:_______元整)。2.付款方式:按照工程进度分阶段支付,具体支付比例及时间如下:(1)开工前支付:合同总价款的_______%。(2)主体结构封顶时支付:合同总价款的_______%。(3)竣工验收合格后支付:合同总价款的_______%。(4)保修期满后支付:合同总价款的_______%。3.甲方支付工程款时,应向乙方提供相应的发票。四、工程进度及验收1.工程进度:乙方应按照甲方要求的时间节点完成工程进度。2.工程验收:工程竣工后,甲方组织有关单位进行验收,验收合格后,乙方应向甲方提供相关资料。3.工程质量问题:如因乙方施工原因造成工程质量问题,乙方应负责无偿修复,并承担相应的责任。五、工程变更及停工、复工1.工程变更:如因甲方原因需要变更工程内容,应书面通知乙方,并达成书面变更协议。2.停工:因不可抗力等原因导致工程停工,乙方应立即通知甲方,并采取措施保护施工现场。3.复工:停工期间,乙方应保持施工现场的安全、整洁,确保复工后能顺利进行。六、工程保险1.乙方应为其施工人员购买意外伤害保险,保险金额不少于人民币_______元。2.乙方应为其施工设备购买财产保险,保险金额不少于人民币_______元。七、合同解除及违约责任1.合同解除:在合同履行过程中,如一方违反合同约定,另一方有权解除合同。2.违约责任:一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。八、争议解决1.双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。2.如协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字(或盖章)之日起生效。甲方(建设单位):_____________________乙方(施工单位):_____________________签订日期:_______年_______月_______日第二部分:第三方介入后的修正一、第三方定义在本合同中,“第三方”是指除甲方(建设单位)和乙方(施工单位)之外的,为履行本合同而介入的任何个人、企业或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、设计方、检测方、咨询方等。二、第三方介入目的1.中介方:协助双方进行合同谈判、签订、履行等环节,提供专业咨询服务。2.监理方:对工程施工过程进行监督管理,确保工程质量、安全、进度等符合合同要求。3.设计方:负责工程的设计工作,确保设计方案的合理性和可行性。4.检测方:对工程材料、施工过程、工程质量等进行检测,确保符合相关标准。5.咨询方:提供专业咨询意见,协助双方解决合同履行中的问题。三、第三方责任限额1.第三方在介入本合同过程中,因自身原因导致合同履行受阻或造成损失的,应承担相应的责任。2.第三方责任限额如下:(1)中介方:不超过合同总价款的_______%。(2)监理方:不超过合同总价款的_______%。(3)设计方:不超过合同总价款的_______%。(4)检测方:不超过合同总价款的_______%。(5)咨询方:不超过合同总价款的_______%。四、第三方责任划分1.第三方在介入本合同过程中,应遵守国家法律法规、行业标准及本合同约定。2.第三方责任划分如下:(1)中介方:负责合同谈判、签订、履行等环节的协调工作,确保双方权益。(2)监理方:对工程施工过程进行监督管理,确保工程质量、安全、进度等符合合同要求。(3)设计方:负责工程设计工作,确保设计方案的合理性和可行性。(4)检测方:对工程材料、施工过程、工程质量等进行检测,确保符合相关标准。(5)咨询方:提供专业咨询意见,协助双方解决合同履行中的问题。五、第三方权利义务1.第三方权利:(1)按照合同约定,享有相应的权益。(2)在合同履行过程中,有权对工程进行监督检查。(3)对甲方、乙方违反合同约定的事项,有权提出异议。2.第三方义务:(1)遵守国家法律法规、行业标准及本合同约定。(2)按照合同约定,履行相应的职责。(3)保守商业秘密,不得泄露甲方、乙方及工程相关信息。六、第三方变更及退出1.第三方在介入本合同过程中,如需变更或退出,应提前_______个工作日书面通知甲方、乙方及对方。2.第三方变更或退出后,应承担相应的责任,并确保合同履行不受影响。七、第三方介入费用1.第三方介入费用由甲方、乙方按合同约定承担。2.第三方介入费用包括但不限于:(1)中介服务费。(2)监理费。(3)设计费。(4)检测费。(5)咨询费。八、其他约定1.本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。2.本合同一式两份,甲乙双方及第三方各执一份,自双方签字(或盖章)之日起生效。甲方(建设单位):_____________________乙方(施工单位):_____________________第三方:_____________________签订日期:_______年_______月_______日第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程施工图纸及设计文件:包括但不限于施工图、设计说明书、材料清单等,用于指导施工过程。2.工程合同:本合同文本,双方签字盖章后生效。3.工程量清单:详细列出工程项目的数量、规格、单位、单价及总价。4.工程进度计划:包括关键节点、工期安排、施工顺序等。5.工程款支付计划:明确每个阶段的付款金额、时间节点及支付方式。6.工程验收报告:包括工程质量、安全、进度等方面的验收结果。7.工程变更记录:记录工程实施过程中发生的变更,包括变更原因、内容、影响及处理措施。8.工程材料清单:详细列出工程所需材料、品牌、规格、数量及单价。9.工程验收合格证书:证明工程已按合同要求完成,并经验收合格。10.工程保修证书:明确保修期限、保修范围及保修责任。说明要求:1.所有附件均需加盖甲方、乙方及第三方公章,并由法定代表人或授权代表签字。2.附件内容应真实、完整,与合同内容相符。3.附件作为合同附件,具有同等法律效力。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定:(1)未按时支付工程款:应向乙方支付违约金,违约金按未付款项的_______%计算。(2)未按时提供工程图纸及设计文件:应向乙方支付延误工期造成的损失。(3)未按时验收工程:应向乙方支付延误工期造成的损失。2.乙方违约行为及责任认定:(1)未按时完成工程:应向甲方支付违约金,违约金按延误工期造成的损失计算。(2)工程质量不合格:应无偿修复,并承担修复费用。(3)违反合同约定:应向甲方支付违约金,违约金按违约行为造成的损失计算。3.第三方违约行为及责任认定:(1)未按时完成工作:应向甲方、乙方支付违约金,违约金按延误工期造成的损失计算。(2)违反合同约定:应向甲方、乙方支付违约金,违约金按违约行为造成的损失计算。示例说明:1.甲方未按时支付工程款,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金按未付款项的_______%计算。2.乙方未按时完成主体结构施工,甲方有权要求乙方支付违约金,违约

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论