2025年度建筑类工程地基基础施工合同范本

2025年度建筑类工程地基基础施工合同范本本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______一、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程规模：_______4.工程内容：_______5.工程预算：_______6.工程工期：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。二、施工范围及质量要求1.乙方负责本工程的地基基础施工，包括但不限于：_______2.施工质量应符合国家及地方现行有关标准、规范的要求，具体详见施工图纸及施工组织设计。3.乙方应确保施工过程中安全生产，遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。三、施工组织及进度安排1.乙方应按照施工组织设计和施工进度计划进行施工，确保工程按期完成。2.乙方应编制详细的施工组织设计，明确施工工艺、施工顺序、施工方法、安全措施等。3.乙方应在施工前向甲方提交施工组织设计，经甲方审核批准后方可进行施工。四、施工合同价款及支付方式1.本工程合同价款为人民币_______元整（大写：_______）。2.付款方式：（1）开工前_______日内，乙方提交开工报告及相关资料，甲方支付合同价款的_______%作为预付款；（2）工程完工并经甲方验收合格后_______日内，甲方支付合同价款的_______%作为进度款；（3）工程竣工验收合格后_______日内，甲方支付合同价款的_______%作为结算款；（4）保修期满后_______日内，甲方支付合同价款的_______%作为保修金。五、施工期间的管理及协调1.乙方应遵守国家及地方有关施工管理的法律法规，接受甲方及监理单位的监督管理。2.乙方应主动与甲方、监理单位及设计单位沟通，协调解决施工过程中出现的问题。3.乙方应按照国家及地方有关施工环境保护的规定，做好施工现场的环境保护工作。六、竣工验收及保修1.工程完工后，乙方应按照甲方要求提交竣工验收报告。2.甲方应在收到乙方竣工验收报告后_______日内组织验收，验收合格后签发验收证书。3.保修期为自工程竣工验收合格之日起_______年。七、违约责任1.乙方未能按合同约定完成施工任务，延误工期，每延误一日，应向甲方支付合同价款的_______%作为违约金。2.乙方施工过程中出现质量问题，造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。3.甲方未能按合同约定支付款项，每延误一日，应向乙方支付_______%的违约金。八、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______签订日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方介入的定义及范围.1定义本合同所称的第三方，是指除甲乙双方以外的，为履行本合同目的而介入本合同关系的自然人、法人或其他组织。第三方包括但不限于监理单位、设计单位、材料供应商、设备供应商、咨询机构、检测机构等。.2范围（1）监理单位对本工程的质量、进度、安全等进行监督管理；（2）设计单位对本工程的设计变更进行审核；（3）材料供应商提供符合合同要求的建筑材料；（4）设备供应商提供符合合同要求的施工设备；（5）咨询机构提供技术咨询服务；（6）检测机构对本工程进行质量检测。二、第三方的责任与权利.3责任（1）按照合同约定提供相关服务；（2）保证其提供的服务符合国家及地方现行有关标准、规范的要求；（3）对其提供的服务质量承担相应的责任；（4）在第三方介入的范围内，对甲方和乙方的合法权益予以保护。.4权利（1）要求甲方和乙方按照合同约定支付相关费用；（2）要求甲方和乙方提供必要的协助，以保障其履行职责；（3）在履行职责过程中，有权要求甲方和乙方提供相关信息；（4）根据合同约定，有权对施工过程中的问题提出意见和建议。三、第三方责任限额.5责任限额（1）监理单位对本工程的质量、进度、安全等方面的责任限额为合同价款的_______%。（2）设计单位对本工程设计变更的责任限额为合同价款的_______%。（3）材料供应商和设备供应商对提供的材料、设备的质量责任限额为合同价款的_______%。（4）咨询机构和检测机构对其提供的服务质量的责任限额为合同价款的_______%。.6除外责任（1）因不可抗力导致的服务中断或服务质量下降；（2）因甲方或乙方原因导致的服务中断或服务质量下降；（3）因第三方自身原因导致的服务中断或服务质量下降。四、第三方介入的流程.7介入流程第三方介入的流程如下：（1）甲方根据工程需要，选定合适的第三方；（2）乙方对第三方提供的服务进行确认；（3）甲乙双方与第三方签订相应的服务协议；（4）第三方按照服务协议履行职责；（5）甲乙双方对第三方的服务进行监督和评价。五、第三方与其他各方的划分说明.8划分说明1.第三方与甲方的关系：（1）第三方应服从甲方的监督管理；（2）甲方有权要求第三方提供相关服务；（3）甲方有权对第三方的服务质量进行评价。2.第三方与乙方的关系：（1）第三方应服从乙方的施工安排；（2）乙方有权要求第三方提供符合合同要求的服务；（3）乙方有权对第三方的服务质量进行评价。3.第三方与其他第三方的关系：（1）各第三方应相互尊重，共同维护施工秩序；（2）各第三方应按照合同约定履行职责；（3）各第三方之间发生争议，应协商解决，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。六、合同变更与解除.9变更与解除1.本合同如有变更，甲乙双方应书面确认，并通知第三方。2.如因第三方原因导致本合同无法履行，甲乙双方可协商解除合同，并按照合同约定处理相关事宜。3.如因不可抗力导致本合同无法履行，甲乙双方可协商变更或解除合同，并按照合同约定处理相关事宜。七、争议解决.10争议解决本合同如有争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：.1附件名称及要求1.施工图纸及技术规范要求：提供完整的施工图纸及技术规范，确保图纸及技术规范与工程实际相符，并符合国家及地方现行有关标准、规范的要求。2.施工组织设计要求：详细说明施工工艺、施工顺序、施工方法、安全措施等，经甲方审核批准后方可进行施工。3.施工进度计划要求：明确施工各阶段的起止时间，确保工程按期完成。4.材料设备清单要求：详细列出所需材料、设备的名称、规格、数量、产地、供应商等信息。5.质量检验报告要求：提供材料、设备的质量检验报告，确保其符合合同要求。6.施工现场照片及视频资料要求：定期拍摄施工现场照片及视频资料，记录施工过程，作为工程验收的依据。7.工程验收报告要求：详细记录工程验收情况，包括验收时间、验收人员、验收结果等。8.保修证书要求：提供工程保修证书，明确保修范围、保修期限等。9.付款凭证要求：提供所有付款凭证，包括预付款、进度款、结算款等。10.违约金支付凭证要求：提供违约金支付凭证，作为违约责任认定的依据。说明二：违约行为及责任认定：.2违约行为及责任认定标准1.乙方未能按合同约定完成施工任务，延误工期责任认定：每延误一日，乙方应向甲方支付合同价款的_______%作为违约金。示例：若乙方延误工期10天，则应支付合同价款的10%作为违约金。2.乙方施工过程中出现质量问题，造成甲方损失责任认定：乙方应承担相应的赔偿责任，赔偿金额根据实际损失确定。示例：若因乙方施工质量问题导致甲方损失人民币10万元，则乙方应赔偿甲方10万元。3.甲方未能按合同约定支付款项责任认定：每延误一日，甲方应向乙方支付_______%的违约金。示例：若甲方延误支付进度款10天，则应支付合同价款的10%作为违约金。4.第三方未能按合同约定提供服务责任认定：第三方应承担相应的赔偿责任，赔偿金额根据实际损失确定。示例：若监理单位未能按合同约定进行监理，导致工程延误，则监理单位