2025年度养老院建筑装饰设计施工合同范本

2025年度养老院建筑装饰设计施工合同范本本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：鉴于：1.甲方拥有位于_______的养老院，需要进行建筑装饰设计及施工。2.乙方具备养老院建筑装饰设计及施工的资质和经验，愿意承担本项目的装饰设计及施工工作。3.双方经友好协商，就本项目的装饰设计及施工事宜达成一致，特订立本合同。第一条设计内容1.1本合同设计范围为甲方位于_______的养老院建筑装饰设计。1.2设计内容包括：建筑室内外装饰设计、景观设计、照明设计、消防设计、给排水设计等。1.3设计深度应符合国家相关规范和标准。第二条施工内容2.1本合同施工范围为甲方位于_______的养老院建筑装饰施工。2.2施工内容包括：室内外装饰装修、水电安装、消防设施安装、室外景观绿化等。2.3施工质量应符合国家相关规范和标准。第三条设计费用及支付方式3.1设计费用总额为人民币_______元整（大写：_______）。3.2设计费用支付方式如下：（1）合同签订后_______日内，甲方支付设计费用总额的_______%作为预付款；（2）设计完成并经甲方确认后_______日内，甲方支付设计费用总额的_______%作为设计费；（3）施工完成后，经甲方验收合格并交付使用后_______日内，甲方支付设计费用总额的_______%作为施工费。第四条施工费用及支付方式4.1施工费用总额为人民币_______元整（大写：_______）。4.2施工费用支付方式如下：（1）合同签订后_______日内，甲方支付施工费用总额的_______%作为预付款；（2）施工进度达到设计要求后_______日内，甲方支付施工费用总额的_______%作为进度款；（3）施工完成后，经甲方验收合格并交付使用后_______日内，甲方支付施工费用总额的_______%作为施工费。第五条设计期限及施工期限5.1设计期限：自合同签订之日起_______日内完成设计。5.2施工期限：自施工开始之日起_______日内完成施工。第六条设计及施工质量保证6.1乙方保证设计及施工质量符合国家相关规范和标准。6.2乙方在施工过程中，如发现设计存在问题，应及时向甲方汇报，并采取措施予以解决。6.3甲方在验收过程中，如发现设计及施工存在质量问题，有权要求乙方进行整改。第七条违约责任7.1乙方未按合同约定完成设计及施工任务的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的_______%。7.2甲方未按合同约定支付设计及施工费用的，应向乙方支付违约金，违约金为逾期支付金额的_______%。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。8.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条合同生效及终止9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2本合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，本合同终止。第十条其他约定10.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。10.2本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______代表人（签字）：_______代表人（签字）：_______签订日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义（1）中介方：指为甲方和乙方提供联系、介绍、协调等服务的第三方机构或个人。（2）监理方：指对乙方施工过程进行监督管理，确保施工质量、进度和安全的第三方机构或个人。（3）评估方：指对设计及施工质量进行评估，提供评估报告的第三方机构或个人。（4）咨询方：指为甲方和乙方提供专业咨询意见的第三方机构或个人。（5）其他可能介入的第三方。二、第三方责任限额.2第三方责任限额如下：（1）中介方：中介方对本合同履行的责任，限于其提供的服务范围内，不承担甲方和乙方的直接责任。（2）监理方：监理方对本合同履行的责任，限于其监理范围内，不承担甲方和乙方的直接责任。（3）评估方：评估方对本合同履行的责任，限于其提供评估报告的真实性，不承担甲方和乙方的直接责任。（4）咨询方：咨询方对本合同履行的责任，限于其提供咨询意见的合理性，不承担甲方和乙方的直接责任。（5）其他第三方：根据具体情况，双方在合同中明确各自责任限额。三、第三方介入条款.3第三方介入条款如下：（1）甲方和乙方在合同中约定需要第三方介入的情形。（2）甲方和乙方在合同中明确第三方的选择、委托方式、工作内容、费用承担等事项。（3）第三方介入后，甲方、乙方和第三方应就各自的权利、义务和责任达成一致。四、第三方与其他各方的划分说明.4第三方与其他各方的划分说明如下：（1）第三方与甲方的关系：第三方受甲方委托，为甲方提供相关服务，甲方对第三方的工作成果承担责任。（2）第三方与乙方的关：第三方受乙方委托，为乙方提供相关服务，乙方对第三方的工作成果承担责任。（3）第三方与甲方、乙方的责任划分：第三方仅对自身工作成果承担责任，甲方和乙方的责任根据本合同约定划分。（4）第三方与其他第三方的关系：若存在多个第三方介入，各方应明确各自的工作范围、责任划分和协调机制。五、第三方介入后的合同履行.5第三方介入后的合同履行如下：（1）甲方、乙方和第三方应按照合同约定，履行各自的权利、义务和责任。（2）甲方、乙方和第三方应就第三方介入后的工作进度、质量、费用等问题进行协商，确保合同顺利履行。（3）第三方介入后，甲方、乙方和第三方应保持沟通，及时解决合同履行过程中出现的问题。（4）第三方介入后，若因第三方原因导致合同履行出现问题的，由第三方承担责任。六、第三方介入后的争议解决.6第三方介入后的争议解决如下：（1）甲方、乙方和第三方应友好协商解决争议。（2）协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。（3）第三方介入后的争议，不影响甲方、乙方根据本合同约定的权利、义务和责任。七、第三方介入后的合同变更.7第三方介入后的合同变更如下：（1）甲方、乙方和第三方协商一致，可对本合同进行变更。（2）变更后的合同仍适用本合同其他条款。八、其他.8本合同关于第三方介入的修正条款，是本合同的重要组成部分，与合同其他条款具有同等法律效力。.9本合同关于第三方介入的修正条款，如与本合同其他条款不一致的，以本修正条款为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：.1本合同可能涉及的附件如下：1.设计方案及图纸：包括室内外装饰设计图纸、景观设计图纸、照明设计图纸、消防设计图纸、给排水设计图纸等。要求：设计方案及图纸应详细、准确，符合国家相关规范和标准。说明：设计方案及图纸是合同履行的重要依据，乙方应在合同约定的时间内提交给甲方。2.施工组织设计：包括施工方案、施工进度计划、施工安全措施、施工质量保证措施等。要求：施工组织设计应科学、合理，确保施工质量和安全。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，乙方应在合同约定的时间内提交给甲方。3.施工合同：包括施工合同文本、施工合同附件等。要求：施工合同应符合国家相关法律法规，明确甲乙双方的权利、义务和责任。说明：施工合同是甲乙双方履行施工义务的法律依据。4.施工进度报告：包括施工进度表、施工进度照片等。要求：施工进度报告应真实、准确，反映施工进度情况。说明：施工进度报告是甲方了解施工进度的重要途径。5.施工验收报告：包括施工验收记录、施工验收照片等。要求：施工验收报告应详细、准确，反映施工验收情况。说明：施工验收报告是确认施工质量的重要依据。6.费用结算报告：包括工程量清单、工程款支付凭证等。要求：费用结算报告应真实、准确，反映工程款支付情况。说明：费用结算报告是甲乙双方进行工程款结算的依据。7.争议解决文件：包括争议解决协议、仲裁裁决书、法院判决书等。要求：争议解决文件应合法、有效，明确争议解决结果。说明：争议解决文件是解决合同履行过程中出现争议的依据。说明二：违约行为及责任认定：.2本合同中可能涉及的违约行为及责任认定如下：1.设计违约：（1）违约行为：乙方未按合同约定时间完成设计。责任认定：乙方应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的_______%。示例：若乙方未在合同约定的时间内完成设计，应向甲方支付违约金人民币_______元。2.施工违约：（1）违约行为：乙方未按合同约定时间完成施工。责任认定：乙方应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的_______%。示例：若乙方未在合同约定的时间内完成施工，应向甲方支付违约金人民币_______元。（2）违约行为：乙方施工质量不符合合同约定。责任认定：乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。示例：若乙方施工质量不符合合同约定，应承担修复费用人民币_______元，并赔偿甲方损失人民币_______元。3.甲方违约：（