2025年度工程停工赔偿及工期延误补偿协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度工程停工赔偿及工期延误补偿协议本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度工程停工赔偿及工期延误补偿协议名称：_______住所地：_______法定代表人：_______名称：_______住所地：_______法定代表人：_______鉴于：2.双方在施工过程中，可能因不可抗力、政策调整、甲方原因等导致工程停工或工期延误。3.为明确双方在工程停工及工期延误情况下的权利义务，经双方友好协商，达成如下协议：第一条工程停工赔偿（1）因甲方原因导致工程停工，包括但不限于：设计变更、工程款支付延迟、材料供应不足等。（2）因不可抗力导致工程停工，如自然灾害、战争、政府行为等。1.2停工赔偿标准：（1）因甲方原因导致工程停工，赔偿标准为：每日停工金额为____元。（2）因不可抗力导致工程停工，赔偿标准为：每日停工金额为____元。1.3停工赔偿计算方式：（1）停工赔偿金额=停工天数×每日停工金额。（2）停工天数自停工之日起计算，至恢复施工之日止。第二条工期延误补偿（1）因甲方原因导致工期延误，包括但不限于：设计变更、工程款支付延迟、材料供应不足等。（2）因不可抗力导致工期延误，如自然灾害、战争、政府行为等。2.2工期延误补偿标准：（1）因甲方原因导致工期延误，补偿标准为：每日延误金额为____元。（2）因不可抗力导致工期延误，补偿标准为：每日延误金额为____元。2.3工期延误补偿计算方式：（1）工期延误补偿金额=延误天数×每日延误金额。（2）延误天数自工期延误之日起计算，至实际完工之日止。第三条争议解决3.1双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。第四条其他4.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。4.2本协议一式____份，甲乙双方各执____份。4.3本协议未尽事宜，按主合同约定执行。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______签订日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正5.1第三方定义5.1.1本协议中“第三方”是指除甲方和乙方之外的任何个人、企业、机构或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、仲裁机构、调解机构等。5.1.2第三方介入的目的是为了协助解决工程停工赔偿及工期延误补偿的相关问题，确保合同的履行和双方的合法权益。5.2第三方责任限额5.2.1第三方的责任限额由甲乙双方在签订本协议时协商确定，并在协议中明确。5.2.2第三方的责任限额包括但不限于因第三方提供的服务或咨询导致的错误、延误或损失。5.2.3第三方的责任限额不得超过本协议约定的赔偿总额。5.3第三方介入程序5.3.1当甲方或乙方认为有必要引入第三方介入时，应书面通知对方，并说明介入的原因和预期目标。5.3.2双方应在收到通知后____个工作日内共同确定第三方，并书面通知对方。5.3.3第三方应在收到通知后____个工作日内确认接受委托，并开始履行职责。5.4第三方职责5.4.1第三方应遵守本协议的约定，公正、客观地履行职责。5.4.2第三方应协助甲乙双方解决工程停工赔偿及工期延误补偿的相关问题，包括但不限于：（1）评估工程停工及工期延误的原因和影响。（2）提出解决方案和建议。（3）监督解决方案的实施。（4）在必要时，提供专业意见或调解服务。5.4.3第三方在履行职责过程中，应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。5.5第三方与其他各方的划分5.5.1第三方与甲方、乙方之间的关系是独立的，第三方不承担甲方或乙方的任何合同义务。5.5.2第三方在履行职责过程中，不替代甲方或乙方的责任，不改变甲方或乙方的权利和义务。5.5.3第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致甲乙双方遭受损失，应按照本协议约定的责任限额承担责任。5.6第三方变更与退出5.6.1第三方如需变更或退出，应提前____个工作日书面通知甲乙双方，并说明原因。5.6.2第三方变更或退出后，甲乙双方应根据实际情况重新确定第三方，并按照本协议的约定履行相关程序。5.7第三方费用5.7.1第三方的费用包括但不限于咨询费、服务费、差旅费等。5.7.2第三方的费用由甲乙双方按照实际发生费用分担，具体分担比例由双方在签订本协议时协商确定。5.7.3第三方费用应在双方确认的费用清单上列明，并由甲方或乙方支付。5.8第三方保密义务5.8.1第三方对本协议内容以及甲乙双方的商业秘密和技术秘密负有保密义务。5.8.2第三方不得泄露或利用甲乙双方的商业秘密和技术秘密进行任何形式的商业活动。5.9第三方责任免除5.9.1因不可抗力导致第三方无法履行职责，第三方不承担责任。5.9.2因甲方或乙方的故意或重大过失导致第三方无法履行职责，第三方不承担责任。5.9.3因第三方自身原因导致第三方无法履行职责，第三方应承担相应的责任。5.10第三方责任追究5.10.1如第三方违反本协议的约定，甲乙双方有权要求第三方承担相应的法律责任。5.10.2如第三方违反本协议的约定，导致甲乙双方遭受损失的，甲乙双方有权要求第三方赔偿损失。5.11本协议的修正与补充5.11.1本协议的修正与补充应当以书面形式进行，并经甲乙双方和第三方共同签署。5.11.2本协议的修正与补充与本协议具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.《2025年度工程停工赔偿及工期延误补偿协议》正本一份。2.《2025年度工程停工赔偿及工期延误补偿协议》副本____份。3.甲方提供的工程图纸及相关技术文件。4.乙方提交的施工进度计划及实际施工进度记录。5.甲方支付工程款的凭证。6.乙方提交的工程停工报告及原因分析。7.乙方提交的工期延误报告及原因分析。8.第三方提供的评估报告、调解报告或仲裁裁决。9.任何其他与本协议相关的文件或资料。附件要求：1.所有附件应为原件或经双方确认的复印件。2.附件内容应完整、清晰，并由提供方盖章或签字确认。3.附件应在协议签订后____个工作日内提交。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲方违约行为：未按约定时间支付工程款。未按约定提供施工场地及相关配套设施。未按约定进行设计变更。因甲方原因导致工程停工。因甲方原因导致工期延误。（2）乙方违约行为：未按约定时间完成工程。未按约定质量标准施工。未按约定进行材料供应。因乙方原因导致工程停工。因乙方原因导致工期延误。（3）第三方违约行为：未按约定履行职责。提供虚假或误导性信息。未保守商业秘密和技术秘密。2.责任认定标准：（1）甲方违约责任：甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金比例为____%。甲方未按约定提供施工场地，应赔偿乙方因停工造成的损失。甲方因设计变更导致工程停工，应向乙方支付停工赔偿。甲方因自身原因导致工程停工，应向乙方支付停工赔偿。（2）乙方违约责任：乙方未按约定时间完成工程，应向甲方支付违约金，违约金比例为____%。乙方未按约定质量标准施工，应承担修复费用。乙方因材料供应不足导致工程停工，应向甲方支付停工赔偿。乙方因自身原因导致工程停工，应向甲方支付停工赔偿。（3）第三方违约责任：第三方未按约定履行职责，应承担相应的违约责任。第三方提供虚假或误导性信息，应承担相应的法律责任。第三方未保守商业秘密和技术秘密，应承担相应的法律责任。示例说明：1.甲方未按约定支付工程款，乙方提交停工报告，经