2025年度建筑工程施工合同中材料价格波动索赔处理办法

2025年度建筑工程施工合同中材料价格波动索赔处理办法本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（施工方）：_______乙方（材料供应商）：_______鉴于甲方为_______项目施工方，乙方为该项目材料供应商，双方本着平等互利的原则，就2025年度建筑工程施工合同中材料价格波动索赔处理办法达成如下协议：一、材料价格波动范围及认定1.材料价格波动范围：指合同签订之日起至材料实际交付日期之间，材料市场价格变动幅度在_______%以内。2.材料价格波动认定：以国家统计部门发布的材料价格指数为准，如无国家统计部门发布的价格指数，则以市场主流供应商的价格为准。二、索赔条件及程序1.索赔条件：在材料价格波动范围内，如材料价格发生变动，导致甲方实际采购成本与合同约定价格之差超过_______%，甲方有权向乙方提出索赔。2.索赔程序：（1）甲方在发现材料价格波动后，应在_______日内向乙方发出书面通知，说明材料价格波动情况及索赔要求。（2）乙方收到甲方通知后，应在_______日内对甲方提出的索赔要求进行核实，并将核实结果书面通知甲方。（3）如乙方确认甲方索赔要求合理，双方应在_______日内协商确定索赔金额及支付方式。（4）如双方对索赔金额及支付方式无法达成一致，可依法向仲裁机构申请仲裁。三、索赔金额及支付方式1.索赔金额：甲方实际采购成本与合同约定价格之差，扣除材料价格波动范围内合理利润后，按实际发生额计算。2.支付方式：（1）乙方应在确认索赔金额后_______日内，将索赔款项支付给甲方。（2）如乙方未在约定时间内支付索赔款项，甲方有权依法追讨。四、其他约定1.本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为_______年。2.本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。3.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（施工方）：_______乙方（材料供应商）：_______签订日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方介入的定义及范围（1）材料价格波动争议的调解；（2）索赔金额的评估；（3）索赔程序的监督；（4）争议解决过程中的技术咨询。二、第三方的资质要求（1）具有相关领域的专业知识和经验；（2）具备独立、公正、客观的立场；（3）无与甲乙双方存在利益冲突。三、第三方的责任及权利1.第三方的责任：（1）在介入过程中，第三方应遵守法律法规和合同约定，确保其行为的合法性；（2）第三方应对其提供的意见、建议或评估结果承担相应的责任；（3）第三方在介入过程中，不得泄露甲乙双方的商业秘密。2.第三方的权利：（1）第三方有权要求甲乙双方提供与争议相关的资料和信息；（2）第三方有权根据争议情况，提出调解、评估或仲裁的建议；（3）第三方有权根据甲乙双方的要求，提供技术咨询。四、第三方的责任限额1.第三方的责任限额：第三方对甲乙双方因材料价格波动索赔处理过程中产生的损失，承担的责任限额为_______元。2.超过责任限额的部分，由甲乙双方自行承担。五、第三方介入的程序1.第三方介入的申请：甲乙双方在协商无果的情况下，可共同向第三方提出介入申请。2.第三方的选定：甲乙双方应共同选定第三方，或由双方协商确定。3.第三方的介入：第三方在接到申请后，应在_______日内开始介入工作。4.第三方的退出：在介入过程中，如第三方认为无法继续履行职责，应向甲乙双方提出退出申请，并说明理由。六、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方的划分：（1）第三方在介入过程中，应尊重甲方的合法权益，不得损害甲方利益；（2）甲方应积极配合第三方的工作，提供必要的资料和信息。2.第三方与乙方的划分：（1）第三方在介入过程中，应尊重乙方的合法权益，不得损害乙方利益；（2）乙方应积极配合第三方的工作，提供必要的资料和信息。3.第三方与合同其他相关方的划分：（1）第三方在介入过程中，应尊重合同其他相关方的合法权益，不得损害其利益；（2）合同其他相关方应积极配合第三方的工作，提供必要的资料和信息。七、争议解决1.如甲乙双方对第三方介入的结果仍有争议，可依法向仲裁机构申请仲裁。2.仲裁机构应根据本合同及第三方介入的相关规定，作出裁决。八、其他1.本附加条款作为2025年度建筑工程施工合同中材料价格波动索赔处理办法的补充，与主合同具有同等法律效力。2.本附加条款未尽事宜，双方可另行协商解决。甲方（施工方）：_______乙方（材料供应商）：_______签订日期：_______年_______月_______日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同主体文件：2025年度建筑工程施工合同乙方提供的材料价格波动证明文件2.材料价格波动相关文件：国家统计部门发布的材料价格指数市场主流供应商的材料价格清单材料采购合同材料采购发票3.索赔相关文件：甲方发出的书面通知乙方确认索赔要求的书面回复索赔金额计算书索赔款项支付凭证4.第三方介入相关文件：第三方介入申请第三方选定文件第三方介入协议第三方介入报告5.争议解决相关文件：仲裁申请仲裁裁决书附件详细要求和说明：1.合同主体文件：应包含甲乙双方的详细信息，包括但不限于公司名称、地址、法定代表人等。2.材料价格波动相关文件：应提供权威的材料价格指数和市场价格清单，以证明材料价格的波动情况。3.索赔相关文件：应详细列出索赔金额的计算过程，并附上相关发票和支付凭证。4.第三方介入相关文件：应明确第三方的资质和责任，以及介入的具体程序和结果。5.争议解决相关文件：应详细记录争议解决的过程和结果，包括仲裁申请和裁决书。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约行为：a.未在约定时间内发出书面通知；b.未按约定支付索赔款项；c.提供虚假材料或信息；乙方违约行为：a.未在约定时间内进行核实并回复；b.未按约定支付索赔款项；c.提供虚假材料或信息；第三方违约行为：a.未在约定时间内开始介入工作；b.未按约定履行职责；c.泄露商业秘密。2.责任认定标准：甲方违约责任：a.未在约定时间内发出书面通知，导致索赔程序延误，甲方应承担相应责任；b.未按约定支付索赔款项，甲方应支付违约金；c.提供虚假材料或信息，甲方应承担相应责任；乙方违约责任：a.未在约定时间内进行核实并回复，导致索赔程序延误，乙方应承担相应责任；b.未按约定支付索赔款项，乙方应支付违约金；c.提供虚假材料或信息，乙方应承担相应责任；第三方违约责任：a.未在约定时间内开始介入工作，第三方应承担相应责任；b.未按约定履行职责，第三方应承担相应责任；c.泄露商业秘密，第三方应承担相应责任。示例说明：1.甲方未在约定时间内发出书面通知，导致索赔程序延误，甲方应承担延误期间的