2025年度新能源发电站工程施工合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度新能源发电站工程施工合同范本本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度新能源发电站工程施工合同甲方（建设单位）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（施工单位）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方拟在____________________地建设新能源发电站，乙方愿意承担该项目的施工任务，经双方友好协商，达成如下协议：第一条项目概况1.1项目名称：____________________新能源发电站1.2项目地点：____________________1.3项目规模：____________________1.4项目总投资：____________________1.5工程建设内容：____________________1.6工程建设标准：____________________第二条合同工期2.1本工程计划开工日期：____________________2.2本工程计划竣工日期：____________________2.3工期总日历天数：____________________第三条工程质量3.1工程质量标准：____________________3.2乙方应按照国家有关工程质量标准、设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量符合要求。3.3甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。第四条工程进度4.1乙方应按照施工进度计划进行施工，确保工程进度符合要求。4.2乙方应定期向甲方报送施工进度报告，甲方有权对施工进度进行监督检查。4.3因乙方原因造成工程进度延误，乙方应承担相应的责任。第五条工程造价5.1本工程合同造价为：____________________5.2工程造价包括：____________________5.3工程造价调整：____________________第六条付款方式6.1甲方应在合同签订后支付合同总价的_____%作为预付款。6.2甲方在工程进度达到合同约定节点时，支付工程进度款的_____%。6.3工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的_____%。6.4乙方提交竣工结算报告后，甲方在收到乙方提交的结算资料后______个工作日内支付结算款的_____%。6.5乙方在工程竣工验收合格后______个工作日内，向甲方提交竣工结算报告。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。8.2本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。8.3本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。甲方（建设单位）签字（盖章）：____________________乙方（施工单位）签字（盖章）：____________________签订日期：____________________第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同中所指的第三方，包括但不限于设计单位、监理单位、设备供应商、材料供应商、检测机构、咨询机构、保险机构等，以及任何其他经甲乙双方同意参与本合同项目的第三方。第二条第三方责任2.1第三方在本合同项目中的责任，应依据其与甲乙双方签订的相应合同或协议来确定。2.2第三方应按照其合同或协议的约定，履行相应的义务，承担相应的责任。第三条第三方权利3.1第三方有权根据其合同或协议的约定，获取相应的报酬或费用。3.2第三方有权根据其合同或协议的约定，参与本合同项目的决策和管理。第四条第三方介入程序4.1第三方介入本合同项目，应经甲乙双方书面同意。4.2第三方介入本合同项目后，应向甲乙双方提交其合同或协议的副本，以及相关资质证明文件。4.3第三方介入本合同项目后，应遵守本合同的约定，并接受甲乙双方的监督。第五条第三方责任限额5.1第三方在本合同项目中的责任限额，应根据其合同或协议的约定确定。5.2若第三方合同或协议中未明确责任限额，则第三方对本合同项目的责任限额不得超过其合同或协议约定的总金额。5.3若第三方责任限额低于本合同总造价的一定比例，则第三方责任限额应调整为不低于该比例。第六条第三方与其他各方的划分6.1第三方与甲方、乙方之间的权利义务关系，由第三方与甲方、乙方签订的相应合同或协议约定。6.2第三方与甲方、乙方之间的争议，应通过协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。6.3第三方在履行其合同或协议过程中，若因自身原因导致甲方、乙方遭受损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。第七条第三方变更7.1第三方在本合同项目中的变更，应经甲乙双方书面同意。7.2第三方变更后，其权利义务关系由新的合同或协议约定。第八条第三方退出8.1第三方在本合同项目中的退出，应提前______天书面通知甲乙双方。8.2第三方退出后，其权利义务关系终止，但第三方仍应承担其退出前产生的责任。第九条第三方违约9.1第三方若违反其合同或协议的约定，导致甲方、乙方遭受损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。9.2第三方违约行为包括但不限于：未按时履行合同义务、提供不合格的设备或材料、泄露商业秘密等。第十条第三方保密10.1第三方对本合同项目涉及的商业秘密负有保密义务。10.2第三方未经甲乙双方书面同意，不得向任何第三方泄露本合同项目的商业秘密。第十一条本合同与第三方合同的关系11.1本合同与第三方合同是相互独立的合同，各自独立生效。11.2本合同与第三方合同的履行，不影响各自合同的效力。第十二条争议解决12.1本合同与第三方合同在履行过程中发生的争议，应通过协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条其他13.1本合同与第三方合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.2本合同与第三方合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。13.3本合同与第三方合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程图纸及设计文件详细要求：包括但不限于施工图、设计说明书、材料清单、设备清单等，必须清晰、完整，符合国家相关设计规范。附件说明：工程图纸及设计文件是施工的依据，乙方必须严格按照图纸及设计文件进行施工。2.附件二：工程量清单及工程预算详细要求：详细列出工程量、工程预算、工程量清单计价规则等，预算需包含所有工程费用，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、施工管理费等。附件说明：工程量清单及工程预算是确定工程造价的依据，双方需严格按照预算进行工程款的支付。3.附件三：施工组织设计及进度计划详细要求：包括施工方案、施工工艺、施工组织设计、施工进度计划等，确保施工的顺利进行。附件说明：施工组织设计及进度计划是指导施工的重要文件，乙方必须严格执行。4.附件四：工程验收报告及验收记录详细要求：包括工程验收报告、验收记录、验收意见等，验收需符合国家相关质量标准。附件说明：工程验收报告及验收记录是确认工程质量的重要依据，验收合格后方可进入下一阶段施工。5.附件五：施工过程中产生的相关证明材料详细要求：包括材料验收证明、设备检验报告、人员资质证明等，确保施工过程的合法合规。附件说明：施工过程中产生的相关证明材料是施工过程的见证，需真实有效。6.附件六：合同履行过程中的通信记录及会议纪要详细要求：包括电话录音、邮件、会议纪要等，确保双方在合同履行过程中的沟通有据可查。附件说明：合同履行过程中的通信记录及会议纪要是双方履行合同的证据，需完整保存。7.附件七：第三方合同及协议详细要求：包括设计单位、监理单位、设备供应商、材料供应商等与乙方签订的合同及协议，确保第三方责任明确。附件说明：第三方合同及协议是保障乙方权益的重要文件，需严格审查。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约行为：未按时支付工程款、提供图纸及设计文件不符合要求、未按时提供施工场地等。乙方违约行为：未按时完成工程、施工质量不合格、使用不合格的材料或设备等。2.责任认定标准