2025年度地下综合管廊施工合同示范文本

2025年度地下综合管廊施工合同示范文本本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：合同编号：____________________甲方（建设单位）：____________________地址：____________________乙方（施工单位）：____________________地址：____________________签订日期：____________________一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程规模：____________________4.工程投资：____________________5.工程建设期限：____________________二、合同双方的权利和义务1.甲方权利和义务：（1）按照国家有关法律、法规和政策的规定，负责工程的立项、审批、规划等工作。（2）按照合同约定，向乙方提供必要的施工图纸、资料和技术标准。（3）负责办理工程建设过程中所需的各种证件、手续。（4）负责对工程质量、进度、安全、文明施工等方面进行监督管理。（5）按照合同约定，支付乙方工程款。2.乙方权利和义务：（1）按照国家有关法律、法规和政策的规定，负责施工过程中的安全生产、文明施工等工作。（2）按照甲方提供的施工图纸、资料和技术标准进行施工。（3）按照合同约定，完成工程建设任务，保证工程质量。（4）在工程完工后，对工程质量进行自检，并及时向甲方提供相关资料。（5）按照合同约定，配合甲方进行竣工验收。三、工程质量、进度及验收1.工程质量标准：（1）按照国家现行相关标准、规范执行。（2）满足甲方要求的使用功能和质量要求。2.工程进度要求：（1）按照合同约定的工期完成工程建设任务。（2）在工程实施过程中，乙方应按照甲方要求，及时调整施工计划，确保工程进度。3.工程验收：（1）工程完工后，乙方应按照国家现行相关标准、规范进行自检。（2）自检合格后，乙方应将自检报告提交甲方。（3）甲方在收到乙方自检报告后，应在规定时间内组织验收。四、合同价款及支付方式1.合同价款：____________________2.支付方式：（1）工程进度款：按照工程进度分段支付，具体支付比例由双方协商确定。（2）竣工验收合格后支付剩余款项。五、工期延误及违约责任1.因乙方原因造成工期延误，每延误一日，应向甲方支付合同总价款的千分之五作为违约金。2.因甲方原因造成工期延误，甲方应按照实际延误工期向乙方支付相应的赔偿金。3.合同双方因不可抗力原因导致工期延误，可视情况延长工期。六、保险1.乙方在施工过程中应办理相关保险，包括但不限于工程保险、人身意外伤害保险等。2.保险费用由乙方自行承担。七、争议解决1.合同双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.若协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、合同解除1.在合同履行过程中，如一方违约，另一方有权解除合同。2.合同解除后，双方应按照国家有关法律、法规和政策的规定，处理善后事宜。九、其他1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________附则：1.本合同一式____份，甲方____份，乙方____份，具有同等法律效力。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（建设单位）：____________________地址：____________________乙方（施工单位）：____________________地址：____________________签订日期：____________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方介入的概念及范围1.第三方是指在合同履行过程中，由甲方或乙方邀请或指定的，与合同直接相关的独立第三方机构或个人。2.第三方介入的范围包括但不限于：工程设计、监理、检测、咨询、评估、仲裁等。二、第三方介入的引入1.甲方或乙方有权在合同履行过程中引入第三方，但需征得对方同意。2.引入第三方时，双方应与第三方签订相应的合作协议，明确各方的权利和义务。三、第三方的责任限额1.第三方在合同履行过程中，其责任限额应在其合作协议中明确约定。2.第三方的责任限额应包括但不限于：因第三方原因造成的工程质量问题、安全事故、延误工期等。3.若第三方责任限额不足以赔偿甲方或乙方的损失，甲方或乙方有权要求第三方承担超出责任限额的部分。四、第三方的责权利1.第三方的责任：（1）按照合作协议的约定，履行相应的职责。（2）对因自身原因造成的损失，承担相应的赔偿责任。（3）遵守国家有关法律、法规和政策。2.第三方的权利：（1）按照合作协议的约定，获取相应的报酬。（2）在合同履行过程中，享有知情权、参与权和监督权。（3）在合同履行过程中，有权对甲方或乙方提出合理化建议。3.第三方的义务：（1）按照合作协议的约定，保证工程质量、进度和安全。（2）在合同履行过程中，积极配合甲方或乙方的工作。（3）在合同履行过程中，保守商业秘密。五、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方的关系：（1）第三方应按照合作协议的约定，向甲方提供相关服务。（2）甲方有权对第三方的工作进行监督和检查。（3）若第三方违约，甲方有权要求其承担相应的责任。2.第三方与乙方的关系：（1）第三方应按照合作协议的约定，向乙方提供相关服务。（2）乙方有权对第三方的工作进行监督和检查。（3）若第三方违约，乙方有权要求其承担相应的责任。3.第三方与合同双方的关系：（2）合同双方有权要求第三方提供必要的信息和资料。（3）第三方应尊重合同双方的合法权益。六、第三方介入的变更及解除1.甲方或乙方有权在合同履行过程中，根据实际情况变更或解除第三方介入。2.变更或解除第三方介入时，双方应提前通知对方，并按照合作协议的约定处理相关事宜。3.若第三方介入的变更或解除给合同双方造成损失的，应由责任方承担相应的赔偿责任。七、第三方介入的费用承担1.第三方介入的费用由甲方或乙方承担，具体承担方式由双方协商确定。2.若第三方介入的费用在合同中未明确约定，由双方根据实际情况协商解决。八、本条款的生效及解释1.本条款自合同签订之日起生效。2.本条款的解释权归甲方和乙方共同所有。甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及技术规范：包括但不限于设计图纸、施工图纸、施工方案、技术规范、工程量清单等，要求清晰、完整、准确。2.工程量清单：详细列出工程项目的数量、规格、型号、单价及总价，要求与实际施工相符。3.施工进度计划：包括施工节点、工期安排、资源调配等，要求合理、可行。4.质量保证体系文件：包括质量管理制度、质量检验标准、质量记录等，要求符合国家相关标准。5.安全生产管理制度：包括安全生产责任制、安全操作规程、安全事故应急预案等，要求落实到位。6.环境保护措施：包括噪声、粉尘、废水等污染物的治理措施，要求符合国家环保要求。7.施工合同及附件：包括合同副本、补充协议、变更通知等，要求真实、合法、有效。8.验收报告：包括自检报告、甲方验收报告、监理验收报告等，要求内容完整、客观、公正。9.工程结算文件：包括结算报告、工程款支付凭证等，要求真实、准确、完整。10.其他相关文件：如政府批文、许可证、验收证书等，要求齐全、有效。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：（1）未按合同约定提供施工图纸及技术规范，造成乙方延误工期或增加费用的，甲方应承担相应的赔偿责任。（2）未按时支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。2.乙方违约行为及责任认定：（1）未按合同约定完成工程建设任务，造成工期延误的，乙方应承担相应的赔偿责任。（2）工程质量不符合合同约定或国家相关标准，乙方应进行整改，并承担由此产生的费用。（3）因乙方原因造成安全事故，乙方应承担相应的赔偿责任。（4）违反国家有关法律法规，造成工程被停工、拆除的，乙方应承担全部责任。3.第三方违约行为及责任认定：（1）第三方未按合作协议约定履行职责，造成甲方或乙方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。（2）第三方违反国家有关法律法规，造成工程被停工、拆除的，第三方应承担全部责任。示例说明：1.甲方违约：甲方未按合同约定提供施工图纸及技术规范，导致乙方无法按期开始施工，延误工期一个月。乙方有权要求甲方支付违约金及赔偿因延误工期造成的损失。2.乙方违约：乙方在施工过程中，因自身原因导致工程质量不合格，经甲方验收不合格。乙方应承担整改费用，并对由此