2025年度建筑工程施工合同资金管理协议

2025年度建筑工程施工合同资金管理协议本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（施工单位）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（建设单位）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方具备承担本工程建设的资质和能力，乙方同意委托甲方进行本工程的建设施工，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就本工程资金管理事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程规模：____________________4.工程合同造价：____________________5.工程开工日期：____________________6.工程竣工日期：____________________二、资金管理1.乙方应按照合同约定，在工程开工前向甲方支付预付款，预付款比例不得低于合同总价的_____%。2.甲方在施工过程中，根据工程进度和实际完成情况，向乙方提出工程进度款申请，乙方应在收到申请后____个工作日内予以支付。3.工程进度款的支付方式为：按月支付，每月支付金额为上月实际完成工程量的_____%。4.甲方在工程竣工后，向乙方提交竣工结算报告，乙方应在收到报告后____个工作日内进行审核，并在审核通过后____个工作日内支付竣工结算款。5.乙方在支付工程款时，应按照国家有关税收政策，依法缴纳相关税费。6.甲方在施工过程中，如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应按照合同约定支付违约金。7.甲方在施工过程中，如因不可抗力等原因导致工程进度延误，双方应协商解决，必要时可延长工程竣工日期。三、违约责任1.甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付_____%的违约金。2.乙方未按合同约定支付工程款，应向甲方支付_____%的违约金。3.甲方在施工过程中，因自身原因导致工程质量不合格，应承担相应的责任，并赔偿乙方的损失。4.乙方在工程验收过程中，发现工程质量不合格，有权要求甲方返工或修复，甲方应在接到通知后____个工作日内完成。四、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。五、其他1.本协议自双方签字盖章之日起生效。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。3.本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。甲方（施工单位）：签字：____________________日期：____________________乙方（建设单位）：签字：____________________日期：____________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.1本合同所称第三方，是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入资金管理、工程监理、质量检测、造价咨询等领域的独立法人或其他组织。1.2第三方应具备相应的资质和执业资格，能够独立承担法律责任。二、第三方介入目的2.1第三方介入旨在确保工程资金管理的规范、透明，提高工程质量，降低风险。2.2第三方介入的具体内容包括但不限于：（1）对工程资金进行监管，确保资金使用符合合同约定；（2）对工程质量进行监理，确保工程质量达到合同要求；（3）对工程造价进行咨询，确保工程造价的合理性；（4）对工程进度进行跟踪，确保工程按期完成。三、第三方责任限额3.1第三方在履行职责过程中，因自身原因导致甲方或乙方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。3.2第三方责任限额如下：（1）资金监管：第三方因监管不力导致资金损失，赔偿金额不超过实际损失金额的_____%；（2）工程质量监理：第三方因监理不力导致工程质量问题，赔偿金额不超过实际损失金额的_____%；（3）工程造价咨询：第三方因咨询不力导致工程造价失实，赔偿金额不超过实际损失金额的_____%；（4）工程进度跟踪：第三方因跟踪不力导致工程进度延误，赔偿金额不超过实际损失金额的_____%。四、第三方权利与义务4.1第三方权利：（1）根据合同约定，对工程资金、质量、造价、进度等进行监管、监理、咨询和跟踪；（2）要求甲方和乙方提供必要的资料和协助；（3）对甲方和乙方的违约行为提出异议，并要求甲方和乙方承担相应责任。4.2第三方义务：（1）按照合同约定，独立、客观、公正地履行职责；（2）保守甲乙双方的商业秘密；（3）在履行职责过程中，不得泄露甲乙双方的敏感信息；（4）对甲乙双方的争议进行调解，但无权作出最终裁决。五、第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方、乙方的关系：（1）第三方与甲方、乙方之间为委托与被委托关系；（2）第三方在履行职责过程中，应服从甲乙双方的管理和监督；（3）第三方不得干预甲乙双方的正常业务往来。5.2第三方与其他方的划分：（1）第三方与施工单位（甲方）的关系：第三方对施工单位进行监管、监理、咨询和跟踪，确保施工单位按照合同约定履行义务；（2）第三方与建设单位（乙方）的关系：第三方对建设单位进行监管、监理、咨询和跟踪，确保建设单位按照合同约定履行义务；（3）第三方与工程监理单位、质量检测单位、造价咨询单位等其他第三方的关系：第三方与其他第三方之间为合作关系，共同确保工程项目的顺利进行。六、第三方变更与退出6.1第三方变更：（1）甲乙双方协商一致，可更换第三方；（2）更换第三方后，原第三方应与更换后的第三方进行工作交接。6.2第三方退出：（1）第三方因自身原因无法继续履行职责，应提前____个工作日通知甲乙双方；（2）第三方退出后，甲乙双方应另行选择第三方介入，并签订补充协议。七、争议解决7.1第三方在履行职责过程中，与甲乙双方发生争议，应友好协商解决。7.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他8.1本附加条款为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。8.2本附加条款未尽事宜，按本合同约定执行。甲方（施工单位）：签字：____________________日期：____________________乙方（建设单位）：签字：____________________日期：____________________第三方：签字：____________________日期：____________________第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程概况附件：（1）工程图纸及设计文件；（2）工程预算书；（3）工程招标文件；（4）工程合同；（5）工程开工报告；（6）工程竣工验收报告。附件要求：所有附件应为正式文件，加盖甲方、乙方及第三方公章，并附有相应人员的签字。2.资金管理附件：（1）工程资金支付计划；（2）工程进度款支付凭证；（3）工程竣工结算报告；（4）工程款支付凭证；（5）相关税费缴纳凭证。附件要求：所有附件应为正式文件，加盖甲方、乙方及第三方公章，并附有相应人员的签字。3.第三方介入附件：（1）第三方资质证书；（2）第三方服务协议；（3）第三方工作计划；（4）第三方工作报告。附件要求：所有附件应为正式文件，加盖第三方公章，并附有相应人员的签字。4.违约行为及责任认定附件：（1）违约通知书；（2）违约赔偿协议；（3）违约纠纷调解协议；（4）违约纠纷诉讼判决书。附件要求：所有附件应为正式文件，加盖甲方、乙方及第三方公章，并附有相应人员的签字。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲方未按合同约定支付工程款；（2）乙方未按合同约定支付预付款；（3）第三方未按合同约定履行职责；（4）施工过程中发生安全事故；（5）工程进度延误；（6）工程质量不合格。2.违约责任认定标准：（1）甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付_____%的违约金；（2）乙方未按合同约定支付预付款，应向甲方支付_____%的违约金；（3）第三方未按合同约定履行职责，应承担相应的赔偿责任；（4）施工过程中发生安全事故，应依法承担相应的法律责任；（5）工程进度延误，应按照合同约定支付违约金；（6）工程质量不合格，应承担相应的修复或返工责任，并赔偿损失。3.违约示例说明：（1）示例一：甲方未按合同约定支付工程款，导致乙方无法正常开展施工，乙方要求甲方支付_____%的违约金。（2）示例二：乙方未按合同约定支付预付款，导致甲方无法正常施工，甲方要求乙方支付_____%的违约金。（3）示例三：第三方未按合同约定履行职责，导致工程质量问题，乙方要求第三方承担相应的赔偿责任。（4）示例四：施工过程中