![2025年度城市污水处理厂建设项目承包合同补充协议4篇_第1页](http://file4.renrendoc.com/view14/M0A/1B/0D/wKhkGWes1DqAGVQhAACl-mH5YUc089.jpg)
![2025年度城市污水处理厂建设项目承包合同补充协议4篇_第2页](http://file4.renrendoc.com/view14/M0A/1B/0D/wKhkGWes1DqAGVQhAACl-mH5YUc0892.jpg)
![2025年度城市污水处理厂建设项目承包合同补充协议4篇_第3页](http://file4.renrendoc.com/view14/M0A/1B/0D/wKhkGWes1DqAGVQhAACl-mH5YUc0893.jpg)
![2025年度城市污水处理厂建设项目承包合同补充协议4篇_第4页](http://file4.renrendoc.com/view14/M0A/1B/0D/wKhkGWes1DqAGVQhAACl-mH5YUc0894.jpg)
![2025年度城市污水处理厂建设项目承包合同补充协议4篇_第5页](http://file4.renrendoc.com/view14/M0A/1B/0D/wKhkGWes1DqAGVQhAACl-mH5YUc0895.jpg)
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度城市污水处理厂建设项目承包合同补充协议本合同目录一览1.1.1项目概述1.1.2项目地点1.1.3项目规模1.2.1承包人资格1.2.2承包人责任1.2.3承包人义务1.3.1发包人资格1.3.2发包人责任1.3.3发包人义务1.4.1工程设计1.4.2工程施工1.4.3工程验收1.5.1工程进度1.5.2工程质量1.5.3工程安全1.6.1合同工期1.6.2工期延误1.6.3工期调整1.7.1工程造价1.7.2工程结算1.7.3工程变更1.8.1付款方式1.8.2付款期限1.8.3付款条件1.9.1争议解决1.9.2不可抗力1.9.3违约责任1.10.1合同生效1.10.2合同解除1.10.3合同终止1.11.1合同附件1.11.2合同附件内容1.12.1合同签订1.12.2合同签署1.12.3合同备案1.13.1合同履行1.13.2合同履行情况1.13.3合同履行监督1.14.1合同变更1.14.2合同变更程序1.14.3合同变更内容第一部分:合同如下:1.1项目概述1.1.1项目名称:2025年度城市污水处理厂建设项目1.1.2项目目标:提升城市污水处理能力,改善水环境质量1.1.3项目规模:处理能力万吨/日1.1.4项目工期:自合同签订之日起个月1.2.1承包人资格1.2.1.1承包人须具备国家相关部门颁发的相应资质证书1.2.1.2承包人须具备类似工程的经验和业绩1.2.2承包人责任1.2.2.1按照合同要求完成工程设计和施工1.2.2.2确保工程质量、安全和进度1.2.2.3对工程进行维护保养,确保设施正常运行1.2.3承包人义务1.2.3.1提供合格的施工人员和技术人员1.2.3.2配合发包人进行工程验收1.2.3.3按时提交工程进度报告和结算资料1.3.1发包人资格1.3.1.1发包人须具备国家相关部门颁发的相应资质证书1.3.1.2发包人须具备项目建设和管理的经验1.3.2发包人责任1.3.2.1按合同约定支付工程款项1.3.2.2为承包人提供必要的施工条件1.3.2.3对工程进行监督和检查1.3.3发包人义务1.3.3.1提供项目相关资料和图纸1.3.3.2配合承包人进行工程验收1.3.3.3按时接收工程进度报告和结算资料1.4.1工程设计1.4.1.1承包人根据合同要求进行工程设计1.4.1.2设计文件须符合国家相关标准和规范1.4.1.3设计文件须经过发包人审核批准1.4.2工程施工1.4.2.1承包人按照设计文件和施工图纸进行施工1.4.2.2施工过程中须遵守国家相关法律法规和标准1.4.2.3施工过程中须确保工程质量、安全和进度1.4.3工程验收1.4.3.1工程完工后,承包人组织验收1.4.3.2验收合格后,发包人签署验收报告1.5.1工程进度1.5.1.1承包人须按照合同约定的时间节点完成工程进度1.5.1.2工程进度报告须每月提交一次1.5.2工程质量1.5.2.1工程质量须符合国家相关标准和规范1.5.2.2工程质量验收须在工程完工后进行1.5.3工程安全1.5.3.1工程施工过程中须确保人员安全和设备安全1.5.3.2工程安全措施须符合国家相关法律法规和标准1.6.1合同工期1.6.1.1合同工期自合同签订之日起计算1.6.2工期延误1.6.2.1因承包人原因导致工期延误,承包人须承担相应责任1.6.2.2因发包人原因导致工期延误,发包人须承担相应责任1.6.3工期调整1.6.3.1因不可抗力等原因导致工期延误,双方协商调整工期1.8.1付款方式1.8.1.1付款方式为分期支付1.8.1.2首付款:合同签订后天内支付合同总额的%1.8.1.3进度款:根据工程进度报告和验收报告,按月支付合同总额的%1.8.1.4结算款:工程验收合格后天内支付合同总额的%1.8.2付款期限1.8.2.1首付款的付款期限为合同签订后天内1.8.2.2进度款的付款期限为每个支付周期结束后天内1.8.2.3结算款的付款期限为工程验收合格后天内1.8.3付款条件1.8.3.1付款条件为工程进度和质量的实际完成情况1.8.3.2付款条件为工程验收报告的签署1.8.3.3付款条件为发票和相关资料的提交1.9.1争议解决1.9.1.1双方发生争议时,应通过友好协商解决1.9.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼1.9.2不可抗力1.9.2.1不可抗力包括自然灾害、战争、政府行为等1.9.2.2发生不可抗力事件,双方应相互协商,合理调整工期和付款安排1.9.3违约责任1.9.3.1承包人未按合同约定完成工程,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金1.9.3.2发包人未按合同约定支付款项,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金1.10.1合同生效1.10.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效1.10.2合同解除1.10.2.1合同在履行过程中,如出现一方违约情况,另一方有权解除合同1.10.2.2因不可抗力导致合同无法履行,双方协商一致后可解除合同1.10.3合同终止1.10.3.1合同履行完毕,合同自然终止1.10.3.2合同解除或终止后,双方应按照合同约定处理剩余款项和工程事宜1.11.1合同附件1.11.1.1本合同附件包括但不限于工程图纸、设计文件、技术规范等1.11.2合同附件内容1.11.2.1合同附件内容为本合同不可分割的组成部分1.11.2.2合同附件内容与本合同具有同等法律效力1.12.1合同签订1.12.1.1本合同由双方授权代表签字盖章1.12.2合同签署1.12.2.1双方应在合同上签署完整日期1.12.3合同备案1.12.3.1双方应在合同签订后天内将合同报相关政府部门备案1.13.1合同履行1.13.1.1双方应按照合同约定全面履行各自的权利和义务1.13.2合同履行情况1.13.2.1双方应定期检查合同履行情况,确保合同目标的实现1.13.3合同履行监督1.13.3.1双方应相互监督,确保合同履行符合约定和法律法规1.14.1合同变更1.14.1.1合同变更需经双方协商一致,并以书面形式作出1.14.2合同变更程序1.14.2.1合同变更需提交书面申请,经双方审核批准后生效1.14.3合同变更内容1.14.3.1合同变更内容应明确具体,包括但不限于工程内容、付款方式、工期等第二部分:第三方介入后的修正1.1.1第三方定义1.1.1.1本合同中的第三方是指除甲乙双方之外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、设计单位、施工图审查机构、材料供应商、检测机构等。1.1.2第三方责任限额1.1.2.1第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质和合同约定确定,并在合同中明确。1.2.1第三方介入条件1.2.1.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订相应的合作协议。1.2.2第三方介入程序1.2.2.1第三方介入前,甲乙双方应就第三方的资质、责任和权利进行充分沟通。1.2.3第三方介入范围1.2.3.1第三方介入范围应限于其专业领域,不得超出其资质和能力范围。1.3.1第三方责任1.3.1.1第三方应按照合作协议履行其职责,对因其疏忽或过失造成的损失承担相应责任。1.3.2第三方权利1.3.2.1第三方有权获得其提供服务的合理报酬。1.3.3第三方义务1.3.3.1第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。1.4.1第三方资质要求1.4.1.1第三方应具备国家相关部门颁发的相应资质证书。1.4.2第三方专业能力1.4.2.1第三方应具备完成相关服务所需的专业能力和技术力量。1.5.1第三方合作协议第三方的名称、地址、联系方式第三方的资质证书和业务范围第三方的责任和义务第三方的权利和报酬合作期限和终止条件争议解决方式1.6.1第三方变更1.6.1.1如需更换第三方,甲乙双方应协商一致,并重新签订合作协议。1.6.2第三方退出1.6.2.1第三方因故退出时,应提前通知甲乙双方,并妥善处理相关事宜。1.7.1第三方责任承担1.7.1.1第三方在提供服务过程中发生违约,甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。1.7.2第三方责任追究1.7.2.1第三方责任追究应依据合作协议和相关法律法规进行。1.8.1第三方保密义务1.8.1.1第三方在提供服务过程中,应遵守保密义务,不得泄露甲乙双方的商业秘密。1.8.2第三方信息共享1.8.2.1第三方在提供服务过程中,如需共享信息,应取得甲乙双方的同意。1.9.1第三方争议解决1.9.1.1第三方与甲乙双方发生争议时,应通过协商解决。1.9.2第三方争议诉讼1.9.2.1如协商不成,第三方可向合同签订地人民法院提起诉讼。1.10.1第三方责任限额条款第三方责任的最高赔偿限额第三方责任赔偿的计算方法第三方责任赔偿的支付方式1.10.2第三方责任免除条款第三方因不可抗力造成的损失第三方因甲乙双方原因造成的损失第三方因自身能力限制无法预见或避免的损失1.11.1第三方资质审查1.11.1.1甲乙双方应在对第三方进行选择前,对其资质进行审查。1.11.2第三方服务评价1.11.2.1甲乙双方应定期对第三方的服务质量和服务态度进行评价。1.12.1第三方合同终止1.12.1.1合作协议终止时,甲乙双方应与第三方协商终止事宜。1.12.2第三方合同解除1.12.2.1合作协议解除时,甲乙双方应按照协议约定处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件及图纸要求:设计文件应包含项目的设计方案、施工图、设备清单等,符合国家相关标准和规范。说明:设计文件是施工的依据,应确保其完整性和准确性。2.施工组织设计要求:施工组织设计应详细说明施工方案、施工进度、施工质量、施工安全等。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,应确保其合理性和可行性。3.施工合同要求:施工合同应明确甲乙双方的权利和义务,包括工程范围、工期、质量、安全、付款方式等。说明:施工合同是甲乙双方履行合同的基础,应确保其合法性和有效性。4.施工图纸审查报告要求:施工图纸审查报告应包含审查意见、修改建议等。说明:施工图纸审查报告是确保施工图纸质量的重要文件。5.施工进度报告要求:施工进度报告应按月或按工程阶段提交,详细说明工程进度、已完成工程量等。说明:施工进度报告是监督工程进度的重要手段。6.施工质量报告要求:施工质量报告应按月或按工程阶段提交,详细说明工程质量、检验结果等。说明:施工质量报告是确保工程质量的重要文件。7.施工安全报告要求:施工安全报告应按月或按工程阶段提交,详细说明安全生产情况、事故处理等。说明:施工安全报告是确保施工安全的重要文件。8.材料设备清单及检验报告要求:材料设备清单应详细列出所需材料设备的名称、规格、数量等,检验报告应证明材料设备的合格性。说明:材料设备清单和检验报告是确保工程材料设备质量的重要文件。9.工程验收报告要求:工程验收报告应详细记录验收过程、验收结果、验收意见等。说明:工程验收报告是工程完工的标志,也是合同履行的证明。10.结算资料要求:结算资料应包括工程量清单、结算书、发票等。说明:结算资料是工程结算的依据,应确保其真实性和完整性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时提交设计文件及图纸未按时完成施工进度工程质量不符合合同约定施工安全措施不到位导致事故发生未按时支付工程款项2.责任认定标准:违约行为的严重程度违约行为对工程进度、质量、安全的影响违约行为造成的直接经济损失3.违约责任认定示例:若承包人未按时提交设计文件及图纸,导致工程延期,承包人应承担相应的违约责任,包括支付违约金和赔偿发包人因此遭受的损失。若施工过程中发生安全事故,承包人未采取有效措施防止事故扩大,承包人应承担事故的全部责任,包括赔偿受害者损失和承担相应的行政处罚。若工程完工后,经验收发现质量问题,承包人应承担修复责任,并赔偿发包人因此遭受的损失。全文完。2025年度城市污水处理厂建设项目承包合同补充协议1合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________2.乙方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________3.其他相关方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________二、合同前言2.1背景:为了改善城市环境,提高污水处理能力,根据我国《城市排水与污水处理条例》等相关法律法规,甲方决定实施2025年度城市污水处理厂建设项目。为确保项目顺利实施,甲方与乙方签订本合同。2.2目的:本合同旨在明确甲方、乙方及其他相关方在2025年度城市污水处理厂建设项目中的权利、义务和责任,确保项目按期、保质、保量完成。三、定义与解释3.1专业术语:1.污水处理厂:指对城市生活污水、工业废水进行净化处理的设施。2.污水处理能力:指污水处理厂在单位时间内处理污水的最大能力。3.工程量:指建设项目中各项工程所需的人工、材料、设备等资源的数量。3.2关键词解释:1.甲方:指委托实施2025年度城市污水处理厂建设项目的单位。2.乙方:指承担2025年度城市污水处理厂建设项目的施工单位。3.相关方:指与2025年度城市污水处理厂建设项目有关的各方,包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商等。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、数量完成2025年度城市污水处理厂建设项目。2.甲方有权监督乙方的施工过程,确保工程质量。3.甲方应按照合同约定支付乙方工程款。4.1乙方的权利和义务:1.乙方应按照合同约定的时间、质量、数量完成2025年度城市污水处理厂建设项目。2.乙方应确保工程质量,按照甲方要求进行施工。3.乙方应按照合同约定的时间、方式向甲方提交工程验收报告。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字之日起生效,至2025年度城市污水处理厂建设项目竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点:2025年度城市污水处理厂建设项目所在地。5.3合同履行方式:乙方按照合同约定,负责2025年度城市污水处理厂建设项目的施工、监理、验收等工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件:1.合同约定的工期提前或延期超过合同期限的30%。2.乙方因故无法继续履行合同,经甲方同意。3.乙方违反合同约定,给甲方造成重大损失。6.3终止程序:1.双方协商一致,签订终止合同协议。2.乙方应向甲方提交终止合同报告,并承担相应的责任。6.4终止后果:1.合同终止后,乙方应按照合同约定完成剩余工程。2.甲方有权要求乙方赔偿因其违约行为给甲方造成的损失。3.合同终止后,双方应按照国家相关法律法规和合同约定处理相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成:1.工程直接费:包括但不限于人工费、材料费、设备费、施工机械使用费等。2.工程间接费:包括但不限于施工组织管理费、安全文明施工费、保险费、检验检测费等。3.不可预见费:根据项目实际情况,双方协商确定的不可预见费用。4.其他费用:根据国家和地方相关政策及项目实际情况,经双方协商一致的其他费用。7.2支付方式:1.甲方根据合同进度和工程实际情况,按月支付部分工程款。2.验收合格后,甲方支付剩余工程款。3.乙方提交相关费用清单和发票后,甲方应在7个工作日内支付相应款项。7.3支付时间:1.每月支付工程款的时间为每月的____日。2.验收合格后支付剩余工程款的时间为验收合格后的____个工作日内。7.4支付条款:1.甲方在支付工程款时,应严格按照合同约定的时间和方式支付。2.乙方应在收到工程款后,出具收款确认书,并将相关费用清单和发票报送甲方。八、违约责任8.1甲方违约:1.若甲方未按合同约定支付工程款,应向乙方支付_____%的违约金。2.若甲方未按合同约定的时间、质量、数量完成工程建设,应承担相应的违约责任。8.2乙方违约:1.若乙方未按合同约定的时间、质量、数量完成工程建设,应向甲方支付_____%的违约金。2.若乙方违反合同约定,造成工程质量和安全事故,应承担相应的法律责任。3.乙方应承担因违约行为给甲方造成的直接经济损失。8.3赔偿金额和方式:1.违约金的计算方法:违约金额=合同约定应付款项×违约金比例。2.赔偿金额的支付方式:违约金及赔偿金额应一次性支付。九、保密条款9.1保密内容:1.2025年度城市污水处理厂建设项目的技术方案、设计方案、施工方案等相关技术资料。2.甲方与乙方在项目合作过程中所涉及的商业秘密。9.2保密期限:自本合同签订之日起至2025年度城市污水处理厂建设项目竣工验收合格之日止。9.3保密履行方式:1.乙方应严格保守保密内容,未经甲方书面同意,不得向任何第三方泄露。2.乙方应采取必要措施,防止保密内容泄露,包括但不限于对相关人员进行保密教育和培训。十、不可抗力10.1不可抗力定义:不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难的情况。10.2不可抗力事件:1.自然灾害:地震、洪水、台风等。2.政府行为:政策调整、法律法规变化等。3.社会异常事件:战争、罢工、动乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务:1.发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并提供相关证明材料。2.双方应协商解决因不可抗力导致的合同履行问题。10.4不可抗力实例:1.自然灾害:如地震导致施工中断。2.政府行为:如政策调整导致项目暂停。3.社会异常事件:如罢工导致材料供应中断。十一、争议解决11.1协商解决:1.发生争议时,双方应友好协商,寻求解决。2.协商不成时,可向有关部门申请调解。11.2调解、仲裁或诉讼:1.若协商和调解无效,双方可选择仲裁或诉讼解决争议。2.仲裁或诉讼的地点、机构及程序,双方应在合同中明确约定。十二、合同的转让12.1转让规定:1.未经对方同意,任何一方不得转让或以其他方式处置合同。2.经双方同意,合同可以转让给第三方。12.2不得转让的情形:1.甲方为政府相关部门,合同不得转让。2.乙方为国有企业,合同不得转让。十三、权利的保留13.1权力保留:1.甲方保留对2025年度城市污水处理厂建设项目的设计、施工、验收等各个环节的监督权。2.乙方保留对2025年度城市污水处理厂建设项目的技术秘密、商业秘密等知识产权的保密权。13.2特殊权力保留:1.甲方保留在项目实施过程中,根据实际情况调整项目设计方案的权利。2.乙方保留在项目实施过程中,因技术更新等原因对施工方案进行调整的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:1.合同的修改和补充应经双方协商一致,并以书面形式进行。2.修改和补充的内容作为合同的组成部分,具有同等法律效力。14.2修改和补充效力:1.合同的修改和补充自双方签字盖章之日起生效。2.未经双方同意,任何一方不得擅自修改或补充合同。十五、协助与配合15.1相互协作事项:1.双方应按照合同约定,相互提供必要的协助与配合。2.甲方应协助乙方解决项目实施过程中遇到的技术难题。15.2协作与配合方式:1.双方应通过定期会议、书面报告等方式保持沟通。2.双方应共同商讨解决项目实施过程中的问题,确保项目顺利进行。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性:本合同构成双方之间关于2025年度城市污水处理厂建设项目承包关系的完整协议,取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款:1.本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。2.任何增减条款均应以书面形式进行,并经双方签字盖章后生效。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):代表(签字):代表(签字):日期:日期:附件及其他说明解释一、附件列表:1.2025年度城市污水处理厂建设项目设计文件2.2025年度城市污水处理厂建设项目施工图纸3.2025年度城市污水处理厂建设项目施工组织设计4.2025年度城市污水处理厂建设项目施工进度计划5.2025年度城市污水处理厂建设项目材料采购清单6.2025年度城市污水处理厂建设项目设备清单7.2025年度城市污水处理厂建设项目验收报告8.2025年度城市污水处理厂建设项目相关法律法规文件9.2025年度城市污水处理厂建设项目双方协商的补充协议二、违约行为及认定:1.违约行为:a.乙方未按合同约定的时间、质量、数量完成工程建设。b.甲方未按合同约定支付工程款。c.任何一方未按合同约定履行保密义务。d.任何一方未按合同约定提供必要的协助与配合。2.违约行为的认定:a.违约行为的认定应以合同约定为准。b.双方应通过协商解决违约行为,协商不成可申请仲裁或诉讼。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.仲裁:指双方在争议发生前或发生后,达成协议,自愿将争议提交仲裁机构进行裁决。3.诉讼:指一方当事人向人民法院提起诉讼,请求法院依法解决争议。4.知识产权:指人类智力劳动创造的成果,包括专利权、商标权、著作权等。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中遇到技术难题。解决办法:甲方应协助乙方解决技术难题,确保项目顺利进行。2.问题:材料供应不及时。解决办法:乙方应提前向甲方报告材料需求,甲方应协调材料供应商确保材料供应。3.问题:工程款支付不及时。解决办法:双方应严格按照合同约定的时间、方式支付工程款。4.问题:保密内容泄露。解决办法:双方应加强保密意识,采取必要措施防止保密内容泄露。5.问题:合同争议。解决办法:双方应友好协商解决争议,协商不成可申请仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任:a.第三方应按照合同约定,提供符合质量标准的设计、施工、监理等服务。b.第三方应保证其提供的服务不侵犯任何第三方的知识产权。c.第三方应承担因其服务引起的任何法律责任。2.第三方权利:a.第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付相应的服务费用。b.第三方有权要求甲方和乙方提供必要的配合和支持,以确保其服务的顺利实施。c.第三方有权在合同约定的范围内,对项目的设计、施工、监理等进行监督和检查。3.第三方义务:a.第三方应遵守国家相关法律法规,确保其服务符合国家标准。b.第三方应按时提交服务报告,对项目进展情况进行说明。c.第三方应配合甲方和乙方进行项目验收,并对验收结果承担责任。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利:a.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。b.乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和设备。c.乙方有权在施工过程中,根据实际情况调整施工方案。2.乙方利益条款:a.乙方有权获得合同约定的利润。b.乙方有权在工程完成后,获得甲方支付的工程尾款。c.乙方有权要求甲方对施工过程中发生的意外损失进行赔偿。3.甲方的违约及限制条款:a.若甲方未按合同约定支付工程款,应向乙方支付_____%的违约金。b.甲方不得擅自改变施工方案,如需改变,应征得乙方同意。c.甲方不得在乙方不知情的情况下,将工程分包给其他单位。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利:a.甲方可对乙方的施工过程进行监督,确保工程质量。b.甲方可要求乙方按照合同约定的时间、质量、数量完成工程建设。c.甲方可要求乙方提供工程进度报告。2.甲方的利益条款:a.甲方可获得合同约定的工程验收合格证书。b.甲方可获得工程完工后的保修服务。c.甲方可获得乙方提供的工程尾款。3.乙方的违约及限制条款:a.若乙方未按合同约定完成工程建设,应向甲方支付_____%的违约金。b.乙方不得擅自更改施工方案,如需更改,应征得甲方同意。c.乙方不得在未经甲方同意的情况下,将工程分包给其他单位。全文完。2025年度城市污水处理厂建设项目承包合同补充协议2合同目录一、协议概述1.协议签订背景2.协议目的3.协议范围4.协议生效时间二、合同主体1.承包方基本信息2.业主方基本信息3.协议签订双方代表三、项目概述1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目工期四、工程内容1.工程范围2.工程量清单3.工程质量要求4.工程安全要求五、工程进度1.工程进度计划2.工程进度控制措施3.工程进度调整六、工程款支付1.工程款支付方式2.工程款支付节点3.工程款支付比例七、工程验收1.验收标准2.验收程序3.验收资料4.验收不合格处理八、工程质量保证1.质量保证期限2.质量保证责任3.质量保证措施九、工程保险1.保险种类2.保险责任范围3.保险费用承担十、违约责任1.违约情形2.违约责任承担3.违约赔偿十一、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序十二、协议变更与解除1.协议变更条件2.协议解除条件3.协议变更与解除程序十三、协议生效、终止及存续1.协议生效条件2.协议终止条件3.协议存续期限十四、其他1.协议附件2.协议解释3.协议签署日期合同编号_________一、协议概述1.协议签订背景本协议签订背景为甲方(业主方)与乙方(承包方)就2025年度城市污水处理厂建设项目达成的补充协议。2.协议目的本协议旨在明确双方在项目实施过程中的权利义务,确保项目顺利进行。3.协议范围本协议适用于2025年度城市污水处理厂建设项目。4.协议生效时间本协议自双方代表签字盖章之日起生效。二、合同主体1.承包方基本信息乙方全称:________________乙方地址:________________乙方联系人:________________乙方联系电话:________________2.业主方基本信息甲方全称:________________甲方地址:________________甲方联系人:________________甲方联系电话:________________3.协议签订双方代表甲方代表:________________乙方代表:________________三、项目概述1.项目名称2025年度城市污水处理厂建设项目2.项目地点______________________3.项目规模日处理污水量:________________吨4.项目工期自2025年__月__日至2026年__月__日四、工程内容1.工程范围包括但不限于污水处理设施的建设、安装、调试及试运行。2.工程量清单详见附件一《工程量清单》。3.工程质量要求达到国家相关工程质量标准。4.工程安全要求严格执行国家有关安全生产法律法规,确保施工安全。五、工程进度1.工程进度计划详见附件二《工程进度计划》。2.工程进度控制措施乙方应按工程进度计划进行施工,确保工程按期完成。3.工程进度调整如遇特殊情况导致工程进度延误,双方应协商解决,并相应调整工程进度计划。六、工程款支付1.工程款支付方式甲方按乙方提交的工程进度款申请支付工程款。2.工程款支付节点按工程进度计划及工程量清单进行支付。3.工程款支付比例每完成一个支付节点,支付比例为节点工程量的百分之五十。七、工程验收1.验收标准达到国家相关工程质量标准。2.验收程序乙方完成工程后,向甲方提交验收申请,甲方组织验收。3.验收资料详见附件三《验收资料清单》。4.验收不合格处理如验收不合格,乙方应立即进行整改,直至合格为止。整改费用由乙方承担。八、工程质量保证1.质量保证期限自工程验收合格之日起,质量保证期限为__年__个月。2.质量保证责任乙方在质量保证期内,对因施工原因造成的质量问题负责。3.质量保证措施乙方应建立完善的质量保证体系,确保工程质量。九、工程保险1.保险种类工程一切险、第三者责任险。2.保险责任范围详见附件四《保险责任范围》。3.保险费用承担保险费用由乙方承担。十、违约责任1.违约情形乙方未按合同约定完成工程进度、质量或安全要求的;甲方未按合同约定支付工程款的;双方未按合同约定履行其他义务的。2.违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.违约赔偿违约赔偿金额根据实际情况由双方协商确定。十一、争议解决1.争议解决方式双方应友好协商解决争议。2.争议解决机构如协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。3.争议解决程序双方应在争议发生后__日内提交争议解决申请。十二、协议变更与解除1.协议变更条件双方协商一致,且不影响合同目的的实现。2.协议解除条件合同约定的解除条件成就或双方协商一致解除。3.协议变更与解除程序双方应书面通知对方,并签订变更或解除协议。十三、协议生效、终止及存续1.协议生效条件双方代表签字盖章,并经甲方审批。2.协议终止条件合同约定的终止条件成就或双方协商一致终止。3.协议存续期限本协议自生效之日起至合同约定的工程验收合格之日止。十四、其他1.协议附件附件一《工程量清单》附件二《工程进度计划》附件三《验收资料清单》附件四《保险责任范围》2.协议解释本协议未尽事宜,按国家相关法律法规及合同约定执行。3.协议签署日期本协议自双方代表签字盖章之日起生效。甲方(业主方)代表签字:____________________日期:_______________乙方(承包方)代表签字:____________________日期:_______________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1.1甲方主导项目管理说明:在项目实施过程中,甲方有权对项目的整体规划、进度安排、资源配置等方面进行决策和指导。2.1.2甲方指定项目管理团队说明:甲方有权指定项目管理团队,负责项目日常管理工作,包括但不限于施工组织、现场监督、协调等。3.1.3甲方审批重大决策说明:涉及项目重大变更、追加合同、追加费用等决策,需经甲方审批后方可实施。4.1.4甲方有权要求乙方提供进度报告说明:乙方需定期向甲方提供项目进度报告,包括工程进度、质量情况、存在问题等。5.1.5甲方有权对乙方施工质量进行监督说明:甲方有权对乙方施工过程进行监督,确保工程质量符合合同约定。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:1.2.1乙方主导施工计划说明:乙方有权根据合同约定和工程实际情况,编制施工计划,包括施工方案、进度安排、资源配置等。2.2.2乙方有权提出工程变更申请说明:在施工过程中,如遇设计变更、施工条件变化等,乙方有权提出工程变更申请,经甲方审批后实施。3.2.3乙方有权要求甲方提供施工条件说明:乙方有权要求甲方提供必要的施工条件,如临时设施、场地、材料等。4.2.4乙方有权要求甲方配合施工说明:在施工过程中,甲方应配合乙方进行相关工作,如现场协调、资源调配等。5.2.5乙方有权对施工质量进行控制说明:乙方应建立完善的质量控制体系,确保工程质量符合合同约定。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:1.3.1第三方中介机构职责说明:第三方中介机构负责对项目进行监督管理,包括工程质量、进度、安全等方面。2.3.2第三方中介机构权利说明:第三方中介机构有权对项目进行检查、监督、提出建议,并有权对违反合同的行为进行处罚。3.3.3第三方中介机构报告说明:第三方中介机构应定期向甲方和乙方提交项目报告,包括工程质量、进度、安全等方面的情况。4.3.4第三方中介机构费用说明:第三方中介机构的服务费用由甲方和乙方协商承担,具体金额在合同中约定。5.3.5第三方中介机构责任说明:第三方中介机构应保证其报告的真实性、客观性和公正性,对因自身原因造成的不当报告承担相应责任。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:《工程量清单》2.附件二:《工程进度计划》3.附件三:《验收资料清单》4.附件四:《保险责任范围》5.附件五:《第三方中介机构资质证明》6.附件六:《工程变更记录》7.附件七:《工程款支付凭证》8.附件八:《工程质量检验报告》9.附件九:《争议解决协议》10.附件十:《协议变更记录》二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成工程进度、质量或安全要求的;甲方未按合同约定支付工程款的;双方未按合同约定履行其他义务的。2.违约行为认定:由第三方中介机构或合同约定的仲裁机构根据实际情况进行认定。三、法律名词及解释:1.合同:是指当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约:是指合同当事人违反合同约定,不履行或不适当履行合同义务的行为。3.仲裁:是指当事人根据协议将争议提交仲裁机构进行裁决,以解决争议。4.第三方中介机构:是指独立于合同双方,提供专业服务,协助合同履行和争议解决的机构。5.质量保证期限:是指承包方对施工质量承担责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现设计变更,导致工程进度延误。解决办法:乙方应及时向甲方提出工程变更申请,经甲方审批后,根据变更后的设计进行施工。2.问题:甲方未按时支付工程款,影响乙方施工进度。解决办法:乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款,如甲方拖延支付,乙方有权采取法律手段维护自身权益。3.问题:工程质量出现缺陷,影响使用。解决办法:乙方应立即进行整改,并承担相应的质量责任。如造成甲方损失,乙方应予以赔偿。五、所有应用场景:1.城市污水处理厂建设项目的施工合同补充。2.建设工程中涉及工程进度、质量、安全等方面的补充协议。3.建设工程中涉及第三方中介机构介入的协议。4.建设工程中涉及争议解决机制的协议。全文完。2025年度城市污水处理厂建设项目承包合同补充协议3合同编号_________一、合同主体1.1甲方(委托方):名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________1.2乙方(承包方):名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________1.3其他相关方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________二、合同前言2.1背景:为响应国家关于生态文明建设的要求,提高城市污水处理能力,改善城市环境质量,甲方决定实施2025年度城市污水处理厂建设项目。2.2目的:本协议旨在明确甲乙双方在2025年度城市污水处理厂建设项目中的权利、义务、责任,确保项目顺利进行。三、定义与解释3.1专业术语:(1)城市污水处理厂:指用于处理城市生活污水、工业废水等,达到国家排放标准,实现资源化利用的设施。(2)建设项目:指在城市污水处理厂建设过程中,甲乙双方共同完成的工程、设备采购、安装调试等工作。3.2关键词解释:(1)承包:指乙方按照甲方要求,完成城市污水处理厂建设项目的工程、设备采购、安装调试等工作。(2)合同:指本协议,包括合同主体、合同前言、定义与解释、权利与义务、履行条款、合同的生效和终止等内容。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方的权利:1)要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成城市污水处理厂建设项目;2)对乙方在建设项目中的工作进行全面监督,确保项目顺利进行;3)在合同约定的范围内,对项目进行必要的调整。(2)甲方的义务:1)按照合同约定,向乙方支付项目款项;2)提供项目所需的土地、场地、设备、材料等;3)协助乙方办理项目相关手续。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方的权利:1)要求甲方按照合同约定,按时、按质、按量提供项目所需的土地、场地、设备、材料等;2)在合同约定的范围内,对项目进行必要的调整。(2)乙方的义务:1)按照合同约定,按时、按质、按量完成城市污水处理厂建设项目;2)在项目实施过程中,确保工程质量、安全、环保;3)按照甲方要求,配合甲方办理项目相关手续。五、履行条款5.1合同履行时间:本协议自双方签字盖章之日起生效,合同履行期限为____年,自合同生效之日起计算。5.2合同履行地点:城市污水处理厂建设项目所在地。5.3合同履行方式:乙方按照合同约定,分阶段完成城市污水处理厂建设项目的工程、设备采购、安装调试等工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本协议自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件:(1)合同约定的履行期限届满;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。6.3终止程序:(1)一方提出终止合同意向,书面通知对方;(2)双方就终止合同达成一致意见;(3)签订终止合同协议。6.4终止后果:(1)合同终止后,乙方应将已完成的工作交付甲方验收;(2)双方应按照合同约定,结算项目款项;(3)本协议终止后,双方应按照法律规定,处理相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成:(1)工程费用:包括但不限于设计费、施工费、材料费、设备购置费、安装调试费等。(2)管理费用:包括项目管理人员的工资、差旅费、办公费等。(3)其他费用:包括但不限于税费、保险费、环保费等。7.2支付方式:(1)甲方按照合同约定,分阶段支付工程款项。(2)乙方提交工程进度报告和发票后,甲方应在五个工作日内支付相应阶段的款项。7.3支付时间:(1)合同签订后,甲方应在十个工作日内支付合同总价款的20%作为预付款。(2)工程进度达到合同约定节点时,甲方应在收到乙方提交的工程进度报告和发票后五个工作日内支付相应阶段的款项。(3)工程竣工验收合格后,甲方应在十个工作日内支付剩余款项的80%。(4)项目保修期满后,甲方应在十个工作日内支付剩余款项的20%作为保修金。7.4支付条款:(1)甲方支付款项时,应按照国家有关税收政策规定,依法缴纳相关税费。(2)乙方应提供合法、有效的税务登记证、发票等凭证。(3)双方应严格按照合同约定的支付时间、方式和金额进行支付。八、违约责任8.1甲方违约:(1)甲方未按合同约定支付款项,应向乙方支付违约金,违约金按未支付款项的千分之五计算。(2)甲方未按合同约定提供项目所需土地、场地、设备、材料等,应承担相应的责任,包括但不限于赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约:(1)乙方未按合同约定按时、按质、按量完成工程,应向甲方支付违约金,违约金按合同总价款的千分之五计算。(2)乙方未按合同约定履行保密义务,泄露甲方商业秘密,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式:(1)违约金的具体金额以实际损失为准,双方可根据实际情况协商确定。(2)赔偿金额的支付方式与合同款项支付方式相同。九、保密条款9.1保密内容:(1)本合同涉及的商业秘密,包括但不限于技术方案、工艺流程、设计图纸、财务数据等。(2)甲方和乙方在合作过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限:本合同约定的保密期限为自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式:(1)甲方和乙方应采取合理措施,确保保密内容的保密性。(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义:不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件:(1)自然灾害:地震、洪水、台风等。(2)战争:战争、军事冲突等。(3)政府行为:政府政策调整、法律法规变动等。10.3不可抗力发生时的责任和义务:(1)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并提供相关证明材料。(2)在不可抗力事件发生期间,双方应暂停履行合同义务。(3)不可抗力事件消除后,双方应尽快恢复履行合同义务。10.4不可抗力实例:(1)地震导致工程无法正常进行;(2)战争导致原材料供应中断;(3)政府政策调整导致工程成本增加。十一、争议解决11.1协商解决:双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼:(1)协商不成的,双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。(2)双方也可选择仲裁方式解决争议,仲裁机构由双方协商确定。十二、合同的转让12.1转让规定:(1)未经对方同意,任何一方不得将合同转让给第三方。(2)经双方协商一致,合同可以转让给第三方。12.2不得转让的情形:(1)合同涉及的商业秘密;(2)合同约定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留:(1)甲方保留对城市污水处理厂建设项目的设计、技术、工艺等方面的最终决定权。(2)乙方保留对工程实施过程中的技术改进和创新成果的所有权。13.2特殊权力保留:(1)甲方保留对乙方在项目实施过程中违反合同约定行为的追诉权。(2)乙方保留对甲方未按合同约定提供必要支持或配合行为的索赔权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:(1)合同的修改和补充需经双方协商一致。(2)修改和补充的内容应以书面形式进行,并经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力:(1)合同的修改和补充具有与原合同同等法律效力。(2)合同的修改和补充不得违反国家法律法规和公序良俗。十五、协助与配合15.1相互协作事项:(1)双方应按照合同约定,相互提供必要的协助和支持。(2)在项目实施过程中,双方应共同解决遇到的困难和问题。15.2协作与配合方式:(1)双方应定期召开项目协调会议,讨论项目进展情况,协调解决问题。(2)双方应及时沟通,确保信息畅通,提高工作效率。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性:本合同构成双方之间关于2025年度城市污水处理厂建设项目承包的全部协议,并具有独立性。16.3增减条款:(1)任何增减条款均需经双方协商一致,并以书面形式修改或补充。(2)未经双方书面同意,任何一方不得擅自增加或减少合同内容。十七、签字、日期、盖章甲方(委托方):签字:_________日期:__
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年咸水鸭项目可行性研究报告
- 2025年度工业品环保设备采购与安装合同
- 2025年苹果醋饮项目投资可行性研究分析报告
- 2025年度创业贷款还款协议模板下载
- 2025年度杭州市中心区域精装公寓买卖合同
- 2025年度护坡工程劳务质量监督与验收合同范本
- 2025年度节能灯生产设备租赁服务合同
- 2025年中国输尿管镜碎石术行业市场调研分析及投资前景预测报告
- 2025年度建筑工程质量保修及施工方案合同
- 2025年中国纳滤膜行业市场调研分析及投资战略咨询报告
- 中日合同范本
- T-CARM 002-2023 康复医院建设标准
- 2023年湖北成人学位英语考试真题
- 睡眠中心课件
- SJG 112-2022 既有建筑幕墙安全性鉴定技术标准高清最新版
- 公共区管理部班组建设进度推进表
- 申论详解(PPT课件)
- 封条模板A4直接打印版
- 立式加工中心说明书
- 唐太宗李世民
- 作文纸格子信纸
评论
0/150
提交评论