2025年度城市排水系统改造升级施工合同

2025年度城市排水系统改造升级施工合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：地址：_______地址：_______鉴于甲方需要对城市排水系统进行改造升级，乙方愿意为甲方提供相应的施工服务，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：_______1.4工程规模：_______1.5工程投资：_______1.6工程工期：_______二、工程承包2.1乙方同意按照甲方的要求，负责本工程的施工，确保工程质量和安全。2.2乙方承诺按照甲方的要求，按时、按质、按量完成工程。2.3乙方应按照国家有关法律法规和行业标准，严格执行施工规范和操作规程。三、工程费用3.1工程费用总额为：_______3.2工程费用支付方式：（1）开工前支付合同总额的_____%；（2）工程进度款支付方式：按照实际完成工程量，每月支付合同总额的_____%；（3）工程验收合格后支付合同总额的_____%；（4）保修期内，因乙方原因造成的质量问题，由乙方承担维修费用。四、工程验收4.1工程验收标准：按照国家有关法律法规和行业标准执行。4.2工程验收程序：（1）乙方完成工程后，向甲方提交工程验收报告；（2）甲方收到验收报告后，组织有关人员进行验收；（3）验收合格后，双方签署工程验收合格证书。五、违约责任5.1甲方违约责任：（1）因甲方原因导致工程延期，每延误一日，应向乙方支付_______元违约金；（2）因甲方原因导致工程停工，每停工一日，应向乙方支付_______元违约金。5.2乙方违约责任：（1）因乙方原因导致工程延期，每延误一日，应向甲方支付_______元违约金；（2）因乙方原因导致工程质量不合格，应承担返工、修复等费用，并赔偿甲方损失。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他7.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。7.2本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______代表人（签字）：_______代表人（签字）：_______签订日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.1本合同所称“第三方”是指除甲方、乙方以外的，在合同履行过程中，为甲乙双方提供咨询、设计、监理、检测、材料供应等服务的独立法人或其他组织。二、第三方介入的条件2.1第三方介入应经甲乙双方同意，并签订相应的合作协议。2.2第三方介入应符合国家相关法律法规和行业标准。2.3第三方介入应有利于工程顺利进行，提高工程质量和效率。三、第三方的责任和权利3.1第三方的责任：（1）第三方应按照合作协议和本合同的规定，履行其职责，确保工程质量和进度。（2）第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成工程质量问题或工程延误，应承担相应的责任。（3）第三方应配合甲乙双方进行工程验收，对验收不合格的部分，应承担修复责任。3.2第三方的权利：（1）第三方有权根据合作协议和本合同的规定，收取相应的服务费用。（2）第三方有权在合同约定范围内，对工程提出意见和建议。（3）第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件，以保证其履行职责。四、第三方的责任限额4.1第三方的责任限额应根据其提供的服务类型、服务质量、工程规模等因素综合考虑。4.2第三方的责任限额不得超过甲方、乙方在工程中的实际损失。4.3第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议中约定，并报相关主管部门备案。五、第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分：（1）甲方应负责为第三方提供必要的资料和条件，包括但不限于工程图纸、施工方案、设计变更等。（2）甲方应配合第三方进行工程验收，并对验收不合格的部分，提出整改要求。（3）甲方对第三方在履行职责过程中产生的合理费用，应予以支付。5.2第三方与乙方的划分：（1）乙方应按照合作协议和本合同的规定，配合第三方进行施工，确保工程质量。（2）乙方应按照第三方的要求，提供必要的施工设备和人员。（3）乙方对第三方在履行职责过程中产生的合理费用，应予以支付。5.3第三方与甲乙双方的划分：（1）第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成工程质量问题或工程延误，应由第三方承担相应责任。（2）第三方在履行职责过程中，如因甲乙双方的原因导致工程质量问题或工程延误，由甲乙双方共同承担责任。（3）第三方在履行职责过程中，如因不可抗力因素导致工程质量问题或工程延误，经双方协商，可减免其责任。六、第三方变更及退出6.1第三方变更：（1）第三方在合同履行过程中，如需变更，应提前向甲乙双方提出书面申请。（2）甲乙双方应在收到申请后_______日内，书面答复第三方是否同意变更。6.2第三方退出：（1）第三方在合同履行过程中，如需退出，应提前向甲乙双方提出书面申请。（2）甲乙双方应在收到申请后_______日内，书面答复第三方是否同意退出。（3）第三方退出后，甲乙双方应根据实际情况，对剩余工程进行重新协商，并签订补充协议。七、违约责任7.1第三方违约责任：（1）第三方未按约定履行职责，造成工程质量问题或工程延误，应承担相应的违约责任。（2）第三方在履行职责过程中，如违反国家相关法律法规和行业标准，应承担相应的法律责任。7.2甲乙双方违约责任：（1）甲乙双方未按约定配合第三方履行职责，造成工程质量问题或工程延误，应承担相应的违约责任。（2）甲乙双方在第三方退出后，未及时重新协商并签订补充协议，应承担相应的违约责任。八、争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。8.2本合同补充协议与本合同具有同等法律效力。八、1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸及设计文件详细要求：提供完整的工程图纸、设计文件，包括但不限于平面图、剖面图、立面图、设备清单等。说明：工程图纸及设计文件是施工的重要依据，必须准确、完整。2.施工组织设计详细要求：包括施工方案、施工进度计划、施工工艺、安全措施等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，必须科学、合理。3.材料设备清单详细要求：列出所有用于工程的材料、设备的名称、规格、数量、品牌等。说明：材料设备清单是工程质量和进度的保障，必须详细、准确。4.施工合同详细要求：包括合同双方的基本信息、工程概况、工程费用、工期、验收标准等。说明：施工合同是甲乙双方权利义务的依据，必须规范、明确。5.工程验收报告详细要求：包括验收时间、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。说明：工程验收报告是工程完成的重要标志，必须真实、客观。6.工程变更单详细要求：记录工程实施过程中发生的变更，包括变更原因、变更内容、变更费用等。说明：工程变更单是工程实施过程中变更的记录，必须及时、准确。7.工程进度报告说明：工程进度报告是工程进度管理的依据，必须定期、真实。8.工程质量检测报告详细要求：包括检测时间、检测项目、检测方法、检测结果等。说明：工程质量检测报告是工程质量保证的依据，必须准确、可靠。9.工程安全检查报告详细要求：包括安全检查时间、检查人员、检查内容、存在问题及整改措施等。说明：工程安全检查报告是工程安全管理的重要文件，必须全面、细致。10.工程结算报告详细要求：包括工程实际完成量、工程实际费用、工程结算费用等。说明：工程结算报告是工程费用结算的依据，必须清晰、准确。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按时支付工程款责任认定标准：甲方每延误一日支付，应向乙方支付_______元违约金。示例说明：若甲方应于2025年5月1日支付工程款，但实际支付时间为2025年5月10日，则甲方应向乙方支付9日的违约金。2.违约行为：乙方未按时完成工程责任认定标准：乙方每延误一日完成工程，应向甲方支付_______元违约金。示例说明：若乙方应于2025年6月30日完成工程，但实际完成时间为2025年7月10日，则乙方应向甲方支付10日的违约金。3.违约行为：第三方未按约定履行职责责任认定标准：第三方每延误一日履行职责，应向甲乙双方支付_______元违约金。示例说明：若第三方应于2025年8月15日完成检测工作，但实际完成时间为2025年8月25日，则第三方应向甲乙双方支付10日的违约金。4.违约行为：乙方提供的材料或设备不符合要求责任认定标