2025年度建筑工程施工合同终止与解除合同

2025年度建筑工程施工合同终止与解除合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______一、合同终止与解除1.本合同自_______年_______月_______日起终止与解除，原合同自本合同生效之日起失效。2.本合同生效后，甲乙双方应立即停止一切与原合同相关的施工活动，并确保现场安全、有序。二、工程款结算1.甲方应按照原合同约定，在合同终止前支付乙方已完成的工程款_______元。2.乙方应在本合同生效后_______日内，向甲方提交工程结算报告，甲方应在收到结算报告后_______日内进行审核并支付结算款。三、材料、设备处理1.本合同终止后，乙方应将施工现场的材料、设备按照甲方要求进行清理、拆除和运输。2.乙方在清理、拆除和运输过程中，应确保材料、设备的安全，不得造成环境污染。四、工程资料移交1.乙方应在本合同生效后_______日内，将施工现场的工程资料完整移交给甲方。2.甲方应妥善保管移交的工程资料，并对乙方提供的资料真实性负责。五、违约责任1.若甲方未按照本合同约定支付工程款，应向乙方支付_______的违约金。2.若乙方未按照本合同约定完成工程，应向甲方支付_______的违约金。3.双方因本合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。2.本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。甲方（建设单位）：________________乙方（施工单位）：________________签订日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、审计机构、评估机构、保险机构、法律顾问等，以及任何因合同履行需要介入的第三方。二、第三方介入目的1.监理单位：负责对施工过程进行监督管理，确保工程质量、安全、进度符合相关标准和要求。2.设计单位：负责对施工图纸进行审查，确保施工图纸的准确性和可实施性。3.审计机构：负责对工程款支付进行审计，确保资金使用的合理性和合规性。4.评估机构：负责对工程量、工程款等进行评估，为合同终止与解除提供依据。5.保险机构：负责为工程提供保险服务，保障工程在施工过程中的风险。6.法律顾问：负责提供法律咨询，协助解决合同履行过程中产生的法律问题。三、第三方责任限额1.第三方在履行职责过程中，因自身原因造成损失的，应承担相应的赔偿责任。2.第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体如下：a.监理单位：_______元。b.设计单位：_______元。c.审计机构：_______元。d.评估机构：_______元。e.保险机构：_______元。f.法律顾问：_______元。四、第三方责权利划分a.收取约定的服务费用。b.获得甲乙双方提供的必要资料和信息。c.对施工过程进行监督、检查和评估。d.对甲乙双方提出合理建议。a.按照合同约定履行职责。b.对所提供的服务质量负责。c.保守甲乙双方的商业秘密。d.对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。五、第三方介入程序1.第三方的介入需经甲乙双方同意，并签订相关协议。2.第三方介入后，应按照合同约定履行职责，并及时向甲乙双方报告工作进展。3.第三方在履行职责过程中，如发现甲乙双方存在违约行为，应及时通知甲乙双方，并协助甲乙双方解决。六、第三方介入费用1.第三方介入费用由甲乙双方按照合同约定承担。2.第三方介入费用包括但不限于服务费用、差旅费、资料费等。3.第三方介入费用支付方式及时间由甲乙双方在合同中约定。七、第三方介入解除1.如第三方在履行职责过程中，存在重大违约行为，甲乙双方有权解除与第三方的协议。2.第三方介入解除后，甲乙双方应按照合同约定，对第三方已支付的费用进行结算。八、其他约定1.本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商补充。2.本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。甲方（建设单位）：________________乙方（施工单位）：________________第三方：________________签订日期：_______年_______月_______日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸及设计文件：包括但不限于施工图纸、设计变更通知、工程量清单等，用于明确工程内容和工程量。2.施工合同：双方签订的《_______项目施工合同》原件。3.工程量清单：详细列明工程项目的工程量，用于计算工程款。4.工程进度计划：包括施工进度表、关键节点时间表等，用于监控工程进度。5.工程验收报告：包括隐蔽工程验收报告、分部分项工程验收报告、竣工验收报告等，用于确认工程质量。6.工程款支付凭证：包括付款申请、银行汇款凭证、发票等，用于证明工程款支付情况。7.材料设备采购合同：包括材料设备采购合同、供应商资质证明等，用于证明材料设备采购情况。8.施工现场照片及视频资料：包括施工过程照片、施工现场视频等，用于记录施工现场情况。9.工程变更记录：包括工程变更通知、工程变更签证等，用于记录工程变更情况。10.第三方介入协议：包括监理协议、设计协议、审计协议等，用于明确第三方介入的具体事项。11.保险合同：包括建筑工程一切险、意外伤害险等，用于保障工程风险。12.法律文件：包括律师函、判决书、仲裁裁决书等，用于解决合同履行过程中产生的法律问题。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：a.甲方违约：未按合同约定支付工程款。未按合同约定提供工程图纸及设计文件。未按合同约定进行工程验收。b.乙方违约：未按合同约定完成工程。施工质量不符合合同约定。未按合同约定提供工程资料。c.第三方违约：未按合同约定履行职责。提供的服务质量不符合合同约定。2.责任认定标准：a.甲方违约责任：逾期支付工程款，应支付_______的违约金。未按合同约定提供图纸，应承担相应的延误责任和违约金。b.乙方违约责任：未按合同约定完成工程，应承担相应的延误责任和违约金。施工质量不符合合同约定，应承担修复费用和违约金。c.第三方违约责任：未按合同约定履行职责，应承担相应的违约金。提供的服务质量不符合合同约定，应承担相应的赔偿金。3.违约示例说明：a.甲方违约示例：甲方应于_______年_______月_______日前支付乙方工程款_______元，但甲方逾期支付，应向乙方支付_______元的违约金。b.乙方违约示例：乙方应于_______年_______月_______日前完成工程，但乙方未能按时完成，应向甲方支付_______元的违约金。c.第三方违约示例：监理单位应于______