2025年城市地下综合管廊施工合同协议书

2025年城市地下综合管廊施工合同协议书本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______鉴于甲方拟在_______（项目名称）建设城市地下综合管廊，乙方愿意承担该项目的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：_______1.5工程总投资：_______二、合同工期2.1合同工期：_______（天）2.2乙方应在合同工期前_______（天）完成工程验收。三、工程质量3.1工程质量标准：_______3.2乙方应严格按照国家有关工程质量标准进行施工，确保工程质量达到合同约定的质量标准。四、工程进度4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工组织设计进行施工。4.2乙方应按照合同工期要求，合理安排施工进度，确保工程按期完成。五、工程款支付5.1工程款支付方式：_______5.2甲方应在工程进度达到合同约定节点时，向乙方支付相应工程款。5.3甲方应在工程验收合格后，向乙方支付合同约定的尾款。六、工程验收6.1工程验收标准：_______6.2工程验收程序：_______6.3工程验收合格后，甲方应在_______（天数）内向乙方支付合同约定的尾款。七、违约责任7.1乙方未按合同工期完成工程，每逾期一天，应向甲方支付_______（金额）的违约金。7.2乙方未按合同约定完成工程质量，导致工程不合格，应承担相应的修复责任，并赔偿甲方因此造成的损失。7.3甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付_______（金额）的违约金。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。8.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他9.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。9.2本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______签订日期：_______附：合同附件1.施工图纸及技术规范2.施工组织设计3.其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正10.第三方介入10.1定义：本合同所称第三方，是指除甲方和乙方以外的，在合同履行过程中，因提供技术服务、咨询服务、监理服务、检测服务、保险服务、融资服务或其他与合同履行相关的服务而介入合同履行过程的独立法人或其他组织。10.2第三方类型：10.2.1技术服务方：负责提供专业技术支持，如设计、咨询、施工图审查等。10.2.2监理服务方：负责对工程施工过程进行监督管理，确保工程质量、安全、进度符合合同要求。10.2.3检测服务方：负责对工程材料、构件、设备等进行质量检测。10.2.4保险服务方：负责为工程提供相关保险服务，如工程一切险、意外伤害险等。10.2.5融资服务方：负责为工程提供资金支持，如贷款、担保等。10.3第三方责任：10.3.1第三方在履行其服务职责时，应遵守国家相关法律法规和行业标准，确保其提供的服务符合合同要求。10.3.2第三方在履行服务过程中产生的任何责任，应由第三方承担，除非因甲方或乙方的责任导致第三方无法履行其服务职责。10.4第三方责任限额：10.4.1第三方的责任限额应根据其提供的服务类型、服务内容、合同约定等因素确定。10.4.2第三方责任限额应在合同中明确约定，并在其服务协议中予以确认。10.5第三方与其他各方的关系：10.5.1第三方与甲方、乙方之间的关系为服务合同关系，双方应按照服务合同约定履行各自的权利和义务。10.5.2第三方应服从甲方和乙方的监督管理，确保其服务不损害甲方和乙方的合法权益。10.5.3第三方在提供服务过程中，应与甲方和乙方保持良好沟通，及时反馈服务过程中发现的问题。10.6第三方介入程序：10.6.1甲方或乙方在需要第三方介入时，应提前向对方通知，并说明介入原因、服务类型、预期效果等。10.6.2双方应共同协商确定第三方介入的具体事宜，包括第三方选择、服务内容、费用承担等。10.6.3第三方介入后，甲方、乙方和第三方应签订补充协议，明确各自的权利和义务。10.7第三方变更：10.7.1如需更换第三方，甲方或乙方应提前向对方通知，并说明更换原因。10.7.2双方应共同协商确定更换后的第三方，并签订补充协议。10.8第三方退出：10.8.1第三方在合同履行过程中，如因自身原因或不可抗力因素无法继续履行服务职责，应提前向甲方和乙方通知。10.8.2甲方和乙方应共同协商确定解决方案，包括更换第三方或终止第三方服务。10.9第三方保密：10.9.1第三方在履行服务过程中，应遵守保密原则，不得泄露甲方和乙方的商业秘密。10.9.2第三方保密义务的期限应至合同终止后_______（年）。10.10第三方责任免除：10.10.1因不可抗力导致第三方无法履行服务职责，第三方不承担违约责任。10.10.2因甲方或乙方的责任导致第三方无法履行服务职责，第三方不承担违约责任。10.11第三方争议解决：10.11.1第三方与甲方、乙方之间发生争议，应通过协商解决。10.11.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.12第三方服务费用：10.12.1第三方服务费用应根据服务内容、工作量、市场行情等因素确定。10.12.2第三方服务费用应由甲方或乙方承担，具体承担方式由双方协商确定。10.13第三方服务期限：10.13.1第三方服务期限应根据服务内容和工作量确定。10.13.2第三方服务期限届满，双方应按照合同约定办理服务终止手续。10.14第三方服务成果：10.14.1第三方服务成果应符合合同约定，并经甲方和乙方验收合格。10.14.2第三方服务成果的验收标准、验收程序由双方协商确定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及技术规范要求：施工图纸及技术规范应包含工程所有设计图纸、施工图、技术要求和规范，以及相关的国家标准、行业标准、地方标准。说明：施工图纸及技术规范是工程施工的重要依据，乙方应严格按照图纸和技术规范进行施工。2.施工组织设计要求：施工组织设计应包含施工方案、施工进度计划、施工资源配置、施工安全措施、环境保护措施等。说明：施工组织设计是指导工程施工的重要文件，乙方应确保其合理性和可行性。3.合同签订前甲乙双方签署的工程量清单要求：工程量清单应详细列出工程各项工程量，并注明计量单位和计价依据。说明：工程量清单是工程款结算的重要依据，甲乙双方应共同确认工程量清单的准确性。4.工程变更通知单要求：工程变更通知单应详细说明变更原因、变更内容、变更工程量、变更费用等。说明：工程变更通知单是工程变更管理的依据，甲乙双方应严格按照变更通知单执行。5.工程验收报告要求：工程验收报告应包含工程验收日期、验收结果、验收意见等。说明：工程验收报告是工程验收的重要文件，甲乙双方应共同确认验收报告的真实性和有效性。6.工程款支付凭证要求：工程款支付凭证应包含支付日期、支付金额、收款人、付款方式等。说明：工程款支付凭证是工程款支付的记录，甲乙双方应妥善保管。7.争议解决相关文件要求：争议解决相关文件应包含争议解决协议、仲裁裁决书、法院判决书等。说明：争议解决相关文件是解决合同争议的重要依据，甲乙双方应依法处理。8.第三方服务协议要求：第三方服务协议应详细说明第三方服务内容、服务期限、服务费用、双方权利义务等。说明：第三方服务协议是第三方提供服务的依据，甲乙双方应确保协议的合法性和有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同工期完成工程。责任认定标准：每逾期一天，乙方应向甲方支付_______（金额）的违约金。示例：若合同工期为120天，实际工期为150天，则乙方应支付30天的违约金。2.违约行为：乙方未按合同约定完成工程质量。责任认定标准：乙方应承担修复责任，并赔偿甲方因此造成的损失。示例：若因乙方施工原因导致工程质量不合格，造成甲方经济损失_______（金额），乙方应予以赔偿。3.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款。责任认定标准：每逾期一天，甲方应向乙方支付_______（金额）的违约金。示例：若甲方未按合同约定支付工程款，逾期10天，则甲方应支付10天的违约金。4.违约行为：第三方未按服务协议履行职责。