




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
2025年度城市轨道交通建设工程承包清工合同书本合同共三部分组成,仅供学习使用,第一部分如下:甲方(建设单位):地址:________________法定代表人:________________乙方(施工单位):地址:________________法定代表人:________________鉴于甲方拟对______城市轨道交通建设工程进行施工建设,乙方愿意承接该工程,双方经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:______城市轨道交通建设工程2.工程地点:________________3.工程规模:________________4.工程内容:________________5.工程合同工期:______年______月______日至______年______月______日二、工程承包方式1.乙方同意按照甲方的要求,采用清包工的方式进行施工。2.乙方承诺严格按照国家及地方相关法律法规、行业标准、施工规范和设计图纸进行施工。三、工程费用及支付方式1.工程总造价为人民币______元整(大写:______元整)。2.乙方应按照工程进度向甲方提交工程进度款申请,甲方应在收到申请后______个工作日内予以支付。3.工程完工验收合格后,甲方应在______个工作日内支付工程结算款。四、工程进度及验收1.乙方应按照合同约定的工期完成工程,如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。2.工程完工后,甲方应组织有关单位进行验收,验收合格后,乙方应在______个工作日内提交工程结算报告。五、工程保修1.乙方对所承包的工程自验收合格之日起______年内,承担保修责任。2.保修期内,如因乙方施工质量原因导致工程损坏,乙方应无条件进行修复。六、违约责任1.乙方如未按合同约定完成工程,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任。2.甲方如未按合同约定支付工程款,乙方有权解除合同,并要求甲方承担违约责任。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式______份,甲方执______份,乙方执______份。甲方(建设单位)签字盖章:________________乙方(施工单位)签字盖章:________________签订日期:______年______月______日第二部分:第三方介入后的修正一、第三方概念界定1.1本合同所称第三方,指除甲方和乙方以外的,为合同履行提供专业服务或具有特定资质的单位或个人,包括但不限于设计单位、监理单位、咨询机构、检测机构等。1.2第三方介入是指合同履行过程中,经甲乙双方同意,由第三方参与合同项下的特定工作或提供专业服务的情形。二、第三方介入的程序与条件2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订补充协议,明确第三方介入的具体内容、责任、权利和义务。2.2第三方介入前,乙方应确保其具备相应的资质和条件,并提供相关证明材料。2.3甲方有权对第三方的资质和条件进行审查,如认为不符合要求,有权拒绝第三方介入。三、第三方责任限额3.1第三方在合同履行过程中,因其自身原因导致的损失,由第三方自行承担。3.2第三方介入工作范围内的损失,由第三方按约定比例承担。3.3第三方介入工作范围外的损失,由甲乙双方根据实际情况协商承担。四、第三方的权利和义务4.1第三方有权根据合同约定,独立开展工作,并享有相应的权利。4.2第三方应严格按照合同约定,履行工作职责,保证工作质量。4.3第三方应积极配合甲乙双方的工作,提供必要的技术支持和信息。五、第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方、乙方之间的关系为委托代理关系,第三方在合同履行过程中的行为视为甲乙双方的行为。5.2第三方与其他各方的关系为独立第三方关系,第三方对其他各方不承担连带责任。5.3第三方在合同履行过程中的责任,仅限于其工作范围和合同约定。六、第三方介入的费用及支付6.1第三方介入的费用按照市场行情和合同约定执行。6.2第三方介入的费用由甲方支付,支付方式按照合同约定执行。六、第三方介入后的合同变更6.1第三方介入后,如需对合同进行变更,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订补充协议。6.2补充协议与本合同具有同等法律效力。七、第三方介入后的争议解决7.1第三方介入后,如发生争议,甲乙双方应协商解决;协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他8.1本条款作为合同的一部分,具有同等法律效力。8.2本条款未尽事宜,双方可另行协商解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程概况及设计图纸详细要求:包含工程名称、地点、规模、内容、设计图纸等详细信息。说明:本附件为合同附件,用于明确工程的具体情况。2.附件二:施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度计划、资源配置、安全措施等。说明:本附件为合同附件,用于指导乙方进行施工。3.附件三:施工合同专用条款详细要求:根据具体工程情况,明确合同双方的权利和义务。说明:本附件为合同附件,用于补充合同中的条款。4.附件四:工程量清单详细要求:详细列出工程项目的工程量、单价、总价等。说明:本附件为合同附件,用于计算工程款。5.附件五:工程进度款支付申请表详细要求:包含工程进度、已完成工程量、申请支付金额等信息。说明:本附件为合同附件,用于申请工程进度款。6.附件六:工程验收报告详细要求:包括验收时间、验收人员、验收结果等信息。说明:本附件为合同附件,用于证明工程已按约定完成。7.附件七:工程保修承诺书详细要求:包括保修期限、保修范围、保修方式等。说明:本附件为合同附件,用于明确乙方在保修期内的责任。8.附件八:第三方资质证明文件详细要求:第三方介入时,需提供其资质证明文件。说明:本附件为合同附件,用于证明第三方具备介入条件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成工程责任认定标准:根据合同约定的工期,计算工期延误的天数。示例说明:若合同约定工期为120天,实际工期延误30天,乙方需支付违约金。2.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款责任认定标准:根据合同约定的支付时间和比例,计算逾期支付的天数和金额。示例说明:若合同约定每月支付工程款的20%,实际逾期支付5天,甲方需支付逾期付款违约金。3.违约行为:第三方未按合同约定履行职责责任认定标准:根据第三方介入协议,计算第三方违约的天数和金额。示例说明:若第三方介入协议约定30天内完成工作,实际延误10天,第三方需支付违约金。4.违约行为:工程验收不合格责任认定标准:
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论