2025年度城市景观绿化工程施工合同补充协议模板

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度城市景观绿化工程施工合同补充协议模板本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______一、工程概况1.项目名称：_______2.项目地点：_______3.工程规模：_______4.工程内容：_______二、补充条款1.工程进度：乙方应按甲方要求，在合同约定的时间内完成工程。2.工程质量：乙方应严格按照国家有关工程质量标准进行施工，确保工程质量达到设计要求。3.工程款项：甲方应按照合同约定支付工程款项，乙方应按照合同约定提供发票。4.工程变更：如因设计变更、政策调整等原因导致工程量发生变化，双方应协商一致后签订补充协议，调整工程量和款项。5.工期延误：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的责任，并按照合同约定支付违约金。6.工程验收：工程完工后，乙方应按照合同约定组织验收，验收合格后，甲方应按照合同约定支付工程款。7.保险：乙方应按照国家有关规定，为施工人员购买工伤保险。8.环保：乙方在施工过程中应遵守国家环保规定，采取有效措施，确保施工过程中不产生环境污染。9.安全生产：乙方应严格按照国家安全生产法律法规，加强施工现场安全管理，确保施工安全。10.争议解决：如双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。三、协议生效及终止1.本协议自双方签字盖章之日起生效。2.如一方违反本协议约定，另一方有权解除本协议，并要求赔偿损失。3.本协议有效期为_______年，自双方签字盖章之日起计算。四、其他1.本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______签订日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本协议中，第三方指介入甲方与乙方之间施工合同的任何非合同签订方，包括但不限于设计单位、监理单位、审计单位、造价咨询单位、保险代理机构、设备供应商、材料供应商等。二、第三方介入目的1.设计单位：为项目提供专业的设计服务，确保工程设计的合理性和可行性。2.监理单位：对工程施工过程进行监督，确保工程质量、进度和安全的符合合同要求。3.审计单位：对工程款项进行审计，确保工程款的合理支付。4.造价咨询单位：对工程量、工程造价进行咨询，为工程款项支付提供依据。5.保险代理机构：为项目提供必要的保险服务，如工程保险、人身意外伤害保险等。6.设备供应商、材料供应商：为项目提供所需的设备和材料。三、第三方责任限额1.设计单位：设计单位应对其设计文件负责，如设计存在缺陷，导致工程质量问题，设计单位应承担相应的责任，责任限额为设计合同总价的_______%。2.监理单位：监理单位应对其监理工作负责，如监理失职，导致工程质量问题，监理单位应承担相应的责任，责任限额为监理合同总价的_______%。3.审计单位：审计单位应对其审计结果负责，如审计失实，导致工程款项支付错误，审计单位应承担相应的责任，责任限额为审计合同总价的_______%。4.造价咨询单位：造价咨询单位应对其咨询结果负责，如咨询失实，导致工程款项支付错误，造价咨询单位应承担相应的责任，责任限额为咨询合同总价的_______%。5.保险代理机构：保险代理机构应对其代理的保险业务负责，如保险业务办理错误，导致保险责任无法履行，保险代理机构应承担相应的责任，责任限额为代理合同总价的_______%。6.设备供应商、材料供应商：设备供应商、材料供应商应对其提供的设备和材料质量负责，如设备和材料存在质量问题，供应商应承担相应的责任，责任限额为设备和材料合同总价的_______%。四、第三方责权利划分1.责任划分：第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致工程质量、进度、安全等方面存在问题，应承担相应的责任。2.权利划分：第三方在履行职责过程中，有权要求甲方、乙方提供必要的配合和支持。3.利益划分：第三方在履行职责过程中，有权获得其应得的报酬。五、第三方介入程序1.甲方与乙方在签订本协议前，应与第三方达成书面合作协议。2.甲方、乙方与第三方应在合作协议中明确各自的职责、权利和义务。3.第三方介入后，应在甲方、乙方的指导下，按照合作协议履行职责。六、第三方介入的终止1.如第三方在履行职责过程中，出现严重违约行为，甲方、乙方有权终止其介入。2.如第三方介入后，无法继续履行职责，甲方、乙方有权终止其介入。3.第三方介入的终止，应书面通知甲方、乙方，并按照合作协议进行结算。七、争议解决1.甲方、乙方与第三方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决。2.协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他1.本协议未尽事宜，由甲方、乙方与第三方另行协商解决。2.本协议一式三份，甲方、乙方、第三方各执一份，具有同等法律效力。甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______第三方：_______签订日期：_______年_______月_______日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计文件：包括但不限于施工图纸、设计说明书、材料清单等，要求设计文件符合国家相关标准和规范，并由设计单位盖章确认。2.施工组织设计：详细说明施工方案、施工进度计划、施工质量保证措施、安全生产措施等，由施工单位编制并经甲方审核批准。3.施工合同：本补充协议及其附件，作为施工合同的组成部分。4.工程量清单：详细列出工程量，包括分部分项工程量、措施项目工程量等，由造价咨询单位编制。5.工程进度款支付申请：施工单位根据工程进度和合同约定，向甲方申请支付工程进度款。6.工程验收报告：工程完工后，由监理单位组织验收，并出具验收报告。7.工程结算书：工程完工后，由造价咨询单位编制工程结算书，明确工程最终造价。8.保险单：由保险代理机构提供的保险单，证明项目已购买相应的保险。9.工程变更单：因设计变更、政策调整等原因导致工程量发生变化时，由甲方、乙方、第三方共同签署的变更单。10.违约金支付凭证：因违约行为产生的违约金，由违约方支付并出具支付凭证。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）施工单位未按合同约定的时间完成工程，导致工期延误。（2）施工单位施工质量不符合合同约定，导致工程质量问题。（3）施工单位未按合同约定进行安全生产，导致安全事故发生。（4）甲方未按合同约定支付工程进度款。（5）监理单位未按合同约定履行监理职责。（6）第三方未按合作协议履行职责。2.责任认定标准：（1）工期延误：按合同约定，每延误一天，施工单位应支付违约金_______元。（2）施工质量：施工单位应承担因施工质量不符合合同约定而产生的全部责任，包括修复、赔偿等。（3）安全生产：施工单位应承担因安全生产不符合合同约定而产生的全部责任，包括事故调查、赔偿等。（4）工程进度款支付：甲方未按合同约定支付工程进度款，应向施工单位支付违约金_______元。（5）监理职责：监理单位未按合同约定履行监理职责，应承担相应的责任。（6）第三方职责：第三方未按合作协议履行职责，应承担相应的责任。3.违约行为示例：（1）施工单位在合同约定工期的基础上，延误了5天完成工程，应支付违约金_______元。（2）施工单位在施工过程中，发现工程质量问题，经鉴定