2025年度抗滑桩施工合同争议解决及调解协议

2025年度抗滑桩施工合同争议解决及调解协议本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（施工方）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（业主方）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方具备抗滑桩施工资质，乙方需进行抗滑桩施工项目，双方经友好协商，就2025年度抗滑桩施工合同争议解决及调解达成如下协议：一、争议解决原则1.双方应本着公平、公正、诚实信用的原则，积极协商解决施工过程中产生的争议。2.争议解决过程中，双方应充分尊重对方的合法权益，维护合同双方的合法权益。3.若协商不成，双方可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。二、争议解决方式1.双方在施工过程中产生的争议，应通过友好协商解决。2.若协商不成，双方可共同委托具有相关资质的中介机构进行调解。3.调解过程中，双方应积极配合，共同推进调解工作的进行。4.调解达成一致意见后，双方应签署书面调解协议，并按照协议内容执行。三、争议解决费用1.争议解决过程中产生的费用，由双方各自承担。2.若双方协商一致，可共同承担部分费用。3.调解过程中产生的费用，由双方按照调解协议约定的比例分担。四、争议解决期限1.双方应在发生争议后的30日内，通过友好协商解决争议。2.若协商不成，双方应在争议发生后60日内，共同委托中介机构进行调解。3.调解期限为30日，自双方共同委托中介机构之日起计算。五、其他约定1.本协议自双方签字盖章之日起生效。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。3.本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。甲方（施工方）签字（盖章）：____________________乙方（业主方）签字（盖章）：____________________日期：____________________附件：1.2025年度抗滑桩施工合同2.争议解决相关法律法规3.中介机构资质证明4.其他相关资料第二部分：第三方介入后的修正一、第三方介入的概念及界定1.第三方是指在2025年度抗滑桩施工合同争议解决及调解过程中，由甲乙双方共同邀请或指定的，具有专业知识、中立立场且具备相应资质的机构或个人。（1）争议调解：在甲乙双方协商不成的情况下，第三方作为调解人，协助双方达成和解协议。（2）鉴定评估：对施工过程中的技术问题、质量争议等进行鉴定评估。（3）仲裁：在争议解决过程中，甲乙双方共同邀请第三方作为仲裁机构，对争议进行裁决。二、第三方的责任限额1.第三方在介入争议解决过程中，因自身原因导致甲乙双方权益受损的，应承担相应的法律责任。2.第三方的责任限额由甲乙双方在签订本协议时约定，并在协议中明确。3.若第三方在介入过程中因故意或重大过失导致甲乙双方权益受损，其责任限额可不受约定限额限制。三、第三方的权利与义务1.第三方的权利：（1）了解争议情况，查阅相关资料。（2）参与争议调解、鉴定评估或仲裁过程。（3）根据事实和法律，独立、公正地提出意见和建议。（4）在争议解决过程中，享有知情权、参与权和监督权。2.第三方的义务：（1）遵守国家法律法规，维护甲乙双方的合法权益。（2）保守商业秘密，不得泄露甲乙双方的信息。（3）在争议解决过程中，保持中立立场，公正、客观地履行职责。（4）按时完成争议解决任务，确保争议及时得到解决。四、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲乙双方的关系：（1）第三方作为争议解决的中介机构，与甲乙双方均无直接利益关系。（2）第三方在介入争议解决过程中，应保持中立立场，不得偏袒任何一方。2.第三方与其他各方的责任划分：（1）第三方在争议解决过程中，对甲乙双方的责任划分，应依据事实和法律进行。（2）第三方在介入争议解决过程中，如因自身原因导致甲乙双方权益受损，应承担相应的法律责任。（3）甲乙双方在争议解决过程中，应积极配合第三方的工作，共同维护争议解决的公正性。3.第三方与其他各方的费用承担：（1）第三方在介入争议解决过程中产生的费用，由甲乙双方按照协议约定的比例分担。（2）若第三方因自身原因导致争议解决不顺利，其产生的额外费用由第三方自行承担。五、第三方介入的具体流程1.甲乙双方在协商不成的情况下，共同邀请第三方介入争议解决。2.第三方在了解争议情况后，提出调解方案或鉴定评估方案。3.甲乙双方根据第三方提出的方案，进行协商、鉴定评估或仲裁。4.第三方在争议解决过程中，协助甲乙双方达成和解协议或作出裁决。5.争议解决结束后，第三方出具书面报告，甲乙双方按照协议执行。六、本协议的修改与补充1.本协议的修改与补充，需经甲乙双方和第三方共同协商一致。2.修改与补充后的协议，与本协议具有同等法律效力。3.本协议的修改与补充，应书面通知甲乙双方和第三方。七、争议解决的其他规定1.本协议未尽事宜，甲乙双方可另行协商解决。2.本协议的解释权归甲乙双方和第三方共同所有。3.本协议自双方签字盖章之日起生效。甲方（施工方）签字（盖章）：____________________乙方（业主方）签字（盖章）：____________________日期：____________________第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.2025年度抗滑桩施工合同详细要求：包含施工内容、工程量、工期、质量标准、付款方式、违约责任等具体条款。说明：本附件为双方签订的施工合同，是争议解决及调解协议的基础。2.争议解决相关法律法规详细要求：列出适用于本协议的法律法规名称，如《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国仲裁法》等。说明：本附件用于明确争议解决的法律依据。3.中介机构资质证明详细要求：提供中介机构的营业执照、资质证书等相关证明文件。说明：本附件用于证明中介机构具备介入争议解决的能力。4.调解协议详细要求：明确调解过程中达成的协议内容，包括争议事项、调解结果、执行方式等。说明：本附件为双方达成调解协议的书面文件。5.鉴定评估报告详细要求：包含鉴定评估过程中的技术分析、质量检验结果、风险评估等内容。说明：本附件用于证明施工过程中的技术问题、质量争议等。6.仲裁裁决书详细要求：包含仲裁机构的裁决内容、裁决依据、执行方式等。说明：本附件为仲裁机构作出的具有法律效力的裁决文件。7.其他相关资料详细要求：包括施工过程中的合同变更、工程进度报告、质量检验报告等。说明：本附件用于补充争议解决过程中所需的其他资料。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲方违约：未按时完成施工任务；施工质量不符合合同约定；未按合同约定支付工程款。（2）乙方违约：未按时支付工程款；未按合同约定提供施工场地、材料等；未按时验收工程。2.责任认定标准：（1）甲方违约：若甲方未按时完成施工任务，应承担相应的违约责任，如赔偿乙方损失等。（2）乙方违约：若乙方未按时支付工程款，应承担相应的违约责任，如支付违约金等。3.违约责任示例：（1）甲方违约示例：甲方未按时完成施工任务，导致工期延误。甲方应赔偿乙方因此造成的损失