2025年度基础设施建设项目工程转包合同范本

2025年度基础设施建设项目工程转包合同范本本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（转包方）：_______乙方（承接方）：_______鉴于：甲方拥有_______（项目名称）项目，该项目位于_______（项目所在地），甲方已取得该项目所需的所有批准文件和许可证。乙方具备承担该项目施工的能力，乙方愿意接受甲方将该项目的施工部分转包给乙方。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将_______（项目名称）项目施工部分转包给乙方事宜，经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1.项目名称：_______2.项目地点：_______3.项目规模：_______4.项目内容：_______5.项目总投资：_______6.项目工期：_______二、转包范围1.甲方将_______（项目名称）项目施工部分转包给乙方，具体包括：（1）土建工程；（2）安装工程；（3）装饰装修工程；（4）其他相关工程。2.乙方在承接上述工程范围内，对工程质量、安全、进度、成本等承担全部责任。三、转包价格及支付方式1.乙方按照甲方提供的工程量清单及市场价格，编制施工图预算，经甲方审核确认后，双方签订施工合同。2.转包价格：_______3.支付方式：（1）合同签订后，乙方预付_______%的转包款；（2）工程完工并验收合格后，甲方支付_______%的转包款；（3）工程竣工结算后，甲方支付_______%的转包款；（4）质保金：_______四、工程质量及验收1.乙方必须严格按照国家有关施工规范、标准和设计图纸进行施工，确保工程质量。2.甲方有权对施工过程进行监督检查，发现质量问题，乙方应立即整改。3.工程验收：（1）乙方在工程完工后，向甲方提交工程验收申请；（2）甲方组织有关人员对工程进行验收；（3）验收合格后，甲方出具验收合格证明。五、工期及进度1.乙方必须按照合同约定的工期完成施工任务。2.乙方因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。3.甲方有权对施工进度进行监督检查，确保工程按期完工。六、安全生产及环境保护1.乙方必须遵守国家有关安全生产和环境保护的法律、法规及标准。2.乙方应建立健全安全生产责任制，确保施工安全。3.乙方应采取有效措施，减少施工过程中对环境的影响。七、违约责任1.乙方未能按合同约定完成施工任务，甲方有权解除合同，乙方应承担相应的违约责任。2.甲方未能按合同约定支付转包款，乙方有权解除合同，甲方应承担相应的违约责任。3.双方在履行合同过程中，如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、争议解决1.双方在履行合同过程中，如发生争议，应友好协商解决。2.协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。3.本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份。甲方（转包方）：_______乙方（承接方）：_______签订日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应商、设备供应商、咨询机构等。二、第三方介入方式1.中介方：在合同履行过程中，如甲乙双方同意引入中介方提供咨询服务、协调工作或协助履行合同，中介方应与甲乙双方签订单独的服务协议，明确中介方的权利、义务和责任。2.监理方：为确保工程质量，甲乙双方可共同委托第三方监理机构对施工过程进行监理。监理方应具备相应的资质和经验，并按照国家相关标准和规范进行监理工作。3.设计方：如项目需要，甲乙双方可委托第三方设计单位进行设计工作。设计方应按照合同约定和项目要求，完成设计任务。4.材料供应商和设备供应商：在合同履行过程中，甲乙双方可引入第三方材料供应商和设备供应商，提供所需材料或设备。5.咨询机构：在项目实施过程中，甲乙双方可邀请第三方咨询机构提供专业意见或解决方案。三、第三方责任限额1.中介方：中介方的责任限额应在其服务协议中明确约定，一般不超过其收取的服务费用。2.监理方：监理方的责任限额应在其监理合同中明确约定，一般不超过监理服务费用的三倍。3.设计方：设计方的责任限额应在其设计合同中明确约定，一般不超过设计费用的两倍。4.材料供应商和设备供应商：材料供应商和设备供应商的责任限额应在其供应合同中明确约定，一般不超过供应合同金额的两倍。5.咨询机构：咨询机构的责任限额应在其咨询合同中明确约定，一般不超过咨询费用的两倍。四、第三方责权利1.权利：（1）中介方：根据服务协议，享有收取服务费用的权利。（2）监理方：享有对施工过程进行监督检查的权利。（3）设计方：享有按照合同约定进行设计工作的权利。（4）材料供应商和设备供应商：享有按照合同约定提供材料或设备的权利。（5）咨询机构：享有按照合同约定提供专业意见或解决方案的权利。2.义务：（1）中介方：按照服务协议，履行相应的服务义务。（2）监理方：按照国家相关标准和规范，履行监理义务。（3）设计方：按照合同约定，完成设计任务。（4）材料供应商和设备供应商：按照合同约定，提供合格的材料或设备。（5）咨询机构：按照合同约定，提供专业意见或解决方案。五、第三方与其他各方的划分说明1.中介方：中介方的工作内容仅限于服务协议约定的范围内，不涉及甲乙双方的合同主体权利和义务。2.监理方：监理方对施工过程进行监理，但不参与施工合同的履行，其工作内容仅限于监督和检查。3.设计方：设计方按照合同约定进行设计工作，不参与施工合同的履行。4.材料供应商和设备供应商：材料供应商和设备供应商按照合同约定提供材料或设备，不参与施工合同的履行。5.咨询机构：咨询机构按照合同约定提供专业意见或解决方案，不参与施工合同的履行。六、第三方介入后的合同变更1.如需引入第三方，甲乙双方应协商一致，并签订相应的协议或合同。2.引入第三方后，原合同内容如有变更，甲乙双方应书面通知对方，并经双方签字（或盖章）确认。3.引入第三方后，如第三方的工作内容涉及原合同约定，甲乙双方应协商一致，对原合同进行相应调整。七、违约责任1.如第三方在履行合同过程中出现违约行为，甲乙双方应根据第三方与各自签订的协议或合同追究其违约责任。2.如第三方违约行为导致甲乙双方遭受损失，甲乙双方可向第三方追究赔偿责任。3.如第三方违约行为导致项目无法按期完成或质量不合格，甲乙双方可解除与第三方的协议或合同，并追究其相应责任。八、争议解决1.如第三方介入后出现争议，甲乙双方应协商解决。2.协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他1.本部分为第三方介入后的修正条款，与原合同具有同等法律效力。2.本部分未尽事宜，甲乙双方可根据实际情况另行协商补充。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单及预算书详细要求：包括项目名称、地点、规模、内容、总投资、工程量清单、预算明细等。说明：本附件为乙方编制的施工图预算，经甲方审核确认后作为合同附件。2.附件二：施工图纸及技术规范详细要求：包括项目设计图纸、施工技术规范、施工工艺流程等。说明：本附件为乙方施工依据，应与甲方提供的图纸及规范一致。3.附件三：施工组织设计详细要求：包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。说明：本附件为乙方施工组织依据，应确保施工进度、质量和安全。4.附件四：施工合同详细要求：包括甲乙双方的权利、义务、违约责任、争议解决等。说明：本附件为甲乙双方签订的正式施工合同，具有法律效力。5.附件五：工程验收报告详细要求：包括工程验收时间、验收人员、验收结果等。说明：本附件为工程验收后的正式报告，作为工程完工的依据。6.附件六：工程结算报告详细要求：包括工程结算时间、结算人员、结算金额等。说明：本附件为工程结算后的正式报告，作为工程款项支付的依据。7.附件七：工程保修书详细要求：包括保修范围、保修期限、保修责任等。说明：本附件为工程保修的正式文件，确保工程质量。8.附件八：第三方协议或合同详细要求：包括第三方名称、服务内容、费用、责任等。说明：本附件为第三方介入的相关协议或合同，明确第三方责任。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）乙方未按合同约定完成施工任务，导致工期延误。责任认定标准：按合同约定，每延误一天，乙方应支付_______元违约金。示例：乙方因自身原因导致工期延误5天，应支付_______元违约金。（2）乙方施工过程中出现质量问题，经甲方验收不合格。责任认定标准：乙方应承担全部修复费用，并支付_______元违约金。示例：乙方施工的某部分工程经甲方验收不合格，乙方应承担修复费用_______元，并支付_______元违约金。（3